2023年安全管理合同范文合集十篇.docx

2023年安全管理合同范文合集十篇平安管理合同 篇1甲方（主管单位）：_法定地址：_法定代表人：_乙方（建设单位）：_法定地址：_法定代表人：_丙方（施工单位）：_法定地址：_法定代表人：_为加强对乙方开发丙方建设但处于停工状态的_（以下简称停建工地）的平安管理，明确责任，防止停建工地因管理不严而发生完全事故，依据平安管理实行国家监察、行业管理、群众监督、企业负责的原则，乙、丙方特向甲方签订停建工地平安管理合同书。现将乙、丙责任明确如下：一、甲方（主管单位）责任1.甲方切实做好监督职责，每月巡查停建工地一次。2.甲方发觉停建工地平安隐患时，有权责令乙方和丙方改正。二、乙方（建设单位）责任1.监督丙方按责任履行职责；2.负责平安防护和值班所需费用。如丙方垫付，待工程结算时一并结算；3.施工单位（丙方）已解除合同离场的，其丙方责任由乙方履行。三、丙方（施工单位）责任1.切实做好停建工地的平安防护。未建围墙的停工工地待_市政府批准后，按规定砌筑_米高、美观大方的封闭式围墙（样式由甲方供应），设一处封闭式大门并上锁。平常加强对围墙的监测，防止因基础不牢或台风暴雨发生围墙倒塌造成伤人事故；2.建立值班制度，定人、定职责并支配24小时值班，禁止无关人员进入停建工地范围；3.停建工地四周悬挂明显的平安警示标记；4.加强对现在脚手架的检查，对搭设时间长，已出现变形和快要倒塌的脚手架，应实行措施加固或拆除。不能留有任何平安隐患，要防止台风吹倒脚手架而伤人伤物。5.带地下室的停建工地，要加强对地下室的管理，尽可能长期抽干地下室的积水，将地下室的全部入口短暂封闭，禁止无关人员进入地下室，要加强临边洞庭洞口的防护。6.做好工地内的临时用电管理，对已停止运用的线路、电箱、开关等全部切断电源，防止雷击、台风带来的触电伤亡事故和人为的误触伤亡；7.彻底清理三无人员在停建工地生活居住，要坚持未完工验收绝不能运用的原则；8.不准将停建楼房出租经营方式或居住，已诞生经营的单位要实行措施结束经营，封闭经营场所。停建工地和空地不能用作废品收购站，堆放废品杂物和有害物品，已作废品收购站和仓库的要尽快清理。9.加强对停建楼房的自身质量监测工作，对已砌好的砖墙要加强检查，防止台风吹倒砖墙、吹坏门窗玻璃伤人；10.按市政府和建设行政主管部门要求做好其它方面平安管理工作；11.因丙方管理不严，工作失职造成本单位或外单位人员在停建工地内发生人身伤亡事故，全部责任由丙方负责。_市建设行政主管部门，将按国家有关法律法规对责任单位进行处理。四、乙、丙方管理的停建工地位于_市_路与_路交界处。本责任合同书一式三份，甲、乙、丙方各一份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表（签字）：_法人代表（签字）：_年_月_日_年_月_日丙方（盖章）：_法人代表（签字）：_年_月_日平安管理合同 篇2用户（信息源和信息发送方责任单位）与xxxxxx信息技术有限公司签订业务合同，运用服务方供应的服务时保证遵守以下各项规定：第1条遵守国家有关法律、行政法规和管理规章，严格执行信息平安管理规定。第2条依据互联网信息服务管理方法规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。甲方未取得许可或者未履行备案手续，将不得从事互联网信息服务。甲方须要开展电子公告服务的，须遵守互联网电子公告服务管理规定。甲方须要开展电子邮件服务的，须遵守互联网电子邮件服务管理方法。第3条依据非经营性互联网备案管理方法规定，如备案信息不真实，将关闭网站并注销备案。用户保证全部备案信息真实有效，当用户的备案信息发生改变时应刚好到备案系统中提交更新信息，如因未刚好更新而导致备案信息不精确，将对网站进行关闭处理。第4条用户不得利用乙方服务发布含有下列内容之一的信息：1、反对宪法所规定的基本原则的；2、危害国家平安、泄漏国家隐私、颠覆国家政权、破坏国家统一的；3、损坏国家荣誉和利益的；4、煽动民族仇恨、民族卑视、破坏民族团结的；5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；6、散布谣言、扰乱社会秩序、破坏社会稳定的；7、散布淫秽、色情、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的'；8、羞辱或者抹黑他人，侵害他人合法权益的；9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。第5条客户发布的信息必需遵守国家有关学问产权的法律、政策规定。第6条客户在联网测试、试运行期间以及业务正式开通后，应保证其所供应业务内容的平安性与稳定性，不对电信运营商的相关业务平台造成危害。第7条客户应建立有效的信息平安保密管理制度和技术保障措施，并接受相关业务主管部门的管理、监督和检查。第8条若违反上述规定，服务方、电信运营商或电信行业主管部门有权实行必要措施，关闭相关信息源接入通道和信息发送通道，情节严峻者终止合作业务，追究客户的法律责任，并追索由此产生的相应的经济损失。第9条在运用北京新网数码信息技术有限公司服务过程中，听从监督和管理；若我司违反本承诺书的承诺，本公司情愿担当由此引起的一切法律责任，并接受相应的惩罚。第10条网站开通时请在主页底部的中心位置标明其备案编号，将备案编号按要求链接至工业和信息化部备案管理系统网址，供公众查询核对。网站主办单位（公章）：接入服务单位：（盖章）：网站负责人签字：核验人签字：日期：年月日平安管理合同 篇3（简称甲方）（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工事项协商一样，订立本合同。一、乙方必需具备平安生产许可证书，并且建立完善的平安生产责任制度，明确责任人和平安组织机构及各种应急预案，确保发生问题刚好处理。二、乙方进驻施工现场后需将单位负责人及现场施工负责人名单及联系方式报甲方备案，凡进入甲方施工人员都要遵守甲方的平安制度，接受甲方平安人员的检查，违者按甲方的规定惩罚，直至终止合同。三、乙方自备车辆进出大门必需主动接受甲方门卫人员检查，自带物品要在甲方进出厂登记本上填写清晰，当天物品器材不携带出场的要在登记时填写清晰，并到甲方备案，否则不予认可。四、施工现场作业时要严格根据平安生产法执行。1、乙方施工单位全部人员在进入甲方后，必需在甲方指定的区域内活动，不得随意走动如不按合同规定履行随意走动，甲方可按公司规定给与惩罚，给甲方造成损失的一律由乙方担当责任。2、乙方进入甲方工地现场后，不得动用任何消防设施，更不得埋压，如有违反根据国家消防法进行处理。3、高空作业要穿戴好防护用具，做好其他防范措施。4、地面作业必需安装好防护网，“挖”、“沟”、“坑”等要做好防护指示标记，防止意外发生，如发生意外乙方负全责。5、电焊、水焊作业时要做好防爆、防火平安措施，临时用电线路不准地面接拉，必需高空接线。6、乙方如需用电、动火必需到甲方开据临时用电审批和动火申请手续，没有经过审批备案且发生事故的乙方负全责。7、施工人员 必需着棉质衣物，防止发生火灾，不得赤身、赤足、穿拖鞋，乱扔垃圾，肯定禁止、酗酒、斗殴，如不按甲方规定执行，一经发觉按甲方公司管理制度执行惩罚。严禁在施工现场或停车场内吸烟，违者一次罚款5000元。8、乙方全部作业人员必需严格遵守国家的法律、法规，及本公司制定的各项管理制度，因乙方违反国家有关法律、法规及本公司的管理制度而造成的一切后果均由乙方担当。9、施工人员进入施工现场之日起，至工程结束，施工现场的生产平安和消防平安工作由乙方负责。10、乙方在施工期间应保证不得将甲方场地内原有公共设施设备及其它物体造成任何污染与损坏，如有污染或损坏由乙方担当修复或赔偿责任。11、全部施工人员应与本公司管理人员亲密协作，相互敬重。不得与甲方职工发生冲突，如发生冲突，应由双方负责人协商解决。12、乙方施工人员进入工地或施工区域必需头戴平安帽，出入公司必需佩带甲方配发的出入证，乙方工作人员及施工人员必需听从甲方的监督管理。五、施工人员乘用的各种车辆自行保管甲方不予管理，丢失自负。六、乙方施工人员要接受甲方平安人员的平安指导和教化。七、乙方人员在本公司院内所发生的各类平安事故由乙方单位自负，因乙方缘由或乙方施工人员缘由给甲方公司或其他人员造成损害及财产损失的，由乙方单位负责赔偿和担当全部责任。八、乙方携带的一切物品出厂必需到消防保卫科办理出厂手续，并接受门卫清点检查。九、乙方人员在甲方施工期间出现任何平安事故及伤亡均由乙方担当全部责任，甲方不负任何责任。十、因违反上述条款及法律法规而造成严峻后果的均由乙方担当，情节严峻者交司法机关追究其法律责任及刑事责任。本平安合同一式两份从签字之日起生效。甲方盖章:乙方盖章:代表签字:代表签字:年 月 日平安管理合同 篇4总包单位：遵义东方建筑安装有限责任公司（东城国际博览中心项目部）专业分包单位：为了强化施工现场平安管理，爱护职工的人身平安、健康，保障施工生产的顺当进行，依据中华人民共和国劳动法，中华人民共和国建筑法，建筑安装工程承包合同条例和建筑工程分包的有关规定，就工程工期、质量、平安及文明施工等相关题，根据有关规定，经友好协商达成如下协议，各方遵守执行。一、总包方、分包方(甲方分包)方责任1、专业承包单位施工前，应以书面形式向总包单位（项目部）供应项目组织机构、公司资质及在该工程的负责人名单，包括姓名、年龄、性别、职称、联系电话等。2、专业分单位承诺听从总包管理，遵守并仔细执行总包的各项平安生产制度、规定、指令及要求，并做好工人入场登记记录，3、专业承包单负责人必需对本单位职工进行平安教化，平安技术交底，接受教化人员、接受交底人员必需达至100，以增加职工的法制观念，提高职工的平安意识及自我爱护实力，自觉遵守平安生产纪律、平安生产规章制度，确保施工平安。分包方自行对施工人员进行平安教化，包括入场、每周、班前教化），经考核合格后方可上岗，并将考核结果报总包方平安部门，专业分包单对其真实性负责。4、专业分包单位负责人应对所属施工平安、质量、防火、治安、生活卫生及区域内的文明施工等方面工作全面负责，常常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作，加强日常监督检查，保证施工过程处于良好运行状态。5、专业承包单在施工期间必需接受总包的检查、督促和指导，对于查出的隐患及问题，专业承包单必需限期整改。6、各专业分包对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需仔细检查，发觉问题和隐患，马上停止施工，马上整改，拒绝整改或整改不彻底的，造成的一切责任和后果均由你单位担当。7、专业分包单对于施工现场的脚手架、平安防护设施、平安标记和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确须要拆除变动的，必需经总包平安部同意，实行必要平安措施后方能拆除，施工完毕后马上复原。8、专业分包单特种作业人员必需持证上岗，中、小型机械操作人员，必需按规定经有关部门培训后上岗。起重吊装人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备人员，擅自操作运用电器、机械设备。9、专业分包单必需严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊气割作业应按规定办理动火审批手续，。10、专业分包单进场的电箱电缆、机具设备、手动工具必需状态良好，符合有关规定，满意平安运用要求，禁止不合格机具进场。专业分包单用电须提前与总包联系，由总包电工指定用配电箱进用电搭接，禁止擅自乱拖乱拉私接电路，分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必需严格按规范要求去搭设安装，并组织有关部门验收后方可运用。11、专业承包单凡新进工人乙方必需进行平安教化和平安技术交底，现场负责人加强日常检查，规范工人的穿着、系帽带、戴工作卡等个人形象问题，强制制止现场随地大小便、乱涂乱画等恶习。12、专业分包单工程材料、施工机具设备进场，须填写材料进场申报表施工机具进场登记表经总包项目部确认卸放位置，需退场的周转料具、措施性材料进场时填写周转料具退场申请表，经总包项目部确认数量，检查确认满意运用要求和平安要求后进场，各单位保存单据表，退场时凭表报验出场。13、专业分包单保证作业面严格执行工完场清。作业前材料堆放整齐，作业中保持材料不零乱，通道畅通。作业面整齐有序，作业后剩余材料整理干净，堆码整齐，垃圾刚好清扫运到垃圾池，流淌作业的包装盒、焊条头等放入随身携带的垃圾袋，严禁顺手乱丢。14、专业分包单必需并执行“因工伤亡事故报告制度”如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必需马上向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，爱护事故现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必需主动协作总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得供应伪证；15、专业分包单自愿担当因为自身缘由造成平安、质量等事故的经济责任和法律责任；16、专业分包单有权拒绝总包方的违章指挥；17、专业分包单所属人员发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，专业分包单必需做好事故的善后处理工作；18、总包方有权监督、订正分包方施工人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权责令其停止作业；20、建设单位（业主）、监理、总包单位对在定期联合平安、质量检查中发觉各类隐患，有权发出隐患通知书，专业分包单应在限期内进行整改，否则总包单位可对专业分包单进行经济惩罚；21、禁止专业分包单施工人员窜岗到其他单位无该项工作无关的施工区域，否则后果自负；22、专业分包单自愿进场后先向甲方交纳人民币： 5.00万元作为质量、平安文明施工保证金。对于违规的责任单位将从保证金里扣取，保证金额不足时，专业分包单应 10 日内再交现金补足。未按要求交纳保证金，总包可以要求业主有权拒付工程进度款。专业分包工程验收合格后30内退还保证金。23、专业分包工程，其管理和临时施工用水、用电费用经双方协商用水按人民币 5.00 元/吨，用电按人民币 2.00 元/度，由专业分包单向甲方于每月 10 日前向甲方交纳。24、专业分包单位不能随意破坏其它施工班组的成品、半成，如有损坏，所修复的费用你单位全部担当。二、 施工人员职责1、专业分包单施工人员进入施工现场必需按要求正确佩带好平安帽，两米以上高处作业必需系挂好平安带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的平安防护、机械防护和临电防护设施。2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。3、专业分包单施工用电不得乱拉乱接，须要接电时，必需由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一支配下进行，特种作业人员必需持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重赐予惩罚或由甲方辞退。4、专业分包单文明施工做到工完料清，当天卫生当天清扫，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员损害和环境污染。5假如因专业分包单位缘由给总包单位造不良影响或被上级行政主管部门进行经济惩罚的，总包单位有权利对专业分包单位进行经济惩罚，并有权要求建设单位干脆从当期工程款中扣除。三、 事故处理1、由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的伤亡事故，由分包方完全担当，并自行负责伤、亡、残、个人及家属的全部经济补偿和善后处理，若专业分包单位在施工过程中发生平安、质量事故由专业包单位自行负责和担当，总包单位概不担当任何责任。2、由于总包方或总包方以外的专业分包单位造成分包方作业人员伤、残、亡事故，一律由责任方一次性赐予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。3、假如因专业分包人员责任导致的一切的平安责任事故一律由责任分包方完全担当（比如临边防拆除未及复原造成现场其他人员坠落，私搭乱搭临时用电等一切违章行为造成的他人损害），总包单位不担当任何责任。四、建设单位应支持和协作总包单位对专业分包单位的管理，总包单位对专业分包单位作出的合理经济惩罚确定，建设单位应予以执行，并在当期的专业分包工程款中扣除支付给总包单位。五、本协议一式3份，总包方、专业分包方各执一份，建设单位(甲方)各一份，从签定之日起生效。建设单位（签章） 总包单位（签章）： 专业分包（签章）：现场代表负责人 现场代表人： 现场代表人：日期 日 期： 日 期：平安管理合同 篇5方:乙方：_ 库房号：_为加强库房及库区的消防平安管理，避开因发生火灾造成公共及私人的财产损失，特制订本协议，请租赁商户根据本协议执行。内容如下：库房内不准运用碘钨灯、和超过60w以上的白炽灯等高温照明灯具，库房提倡运用平安防爆灯。灯具应安装固定在库房走道的顶部，灯具距离货垛、货架应大于50厘米（灯具下方50厘米范围内不允许摆放货物）。库房内严禁私接乱拉临时电源线，严禁在库房顶内架设线路，并做到人走灯灭。库房内不准安装运用：电熨斗、电炉、电热杯、电烙铁等电热器具。库区为重点防火部位，严禁吸烟，严禁存放易燃易爆物品，严禁私自运用蜡烛等明火照明及作业。库房内严禁住宿，严禁在库区公共通道内堆放货物。库房租赁户应对自己库房内的货物自行投保。库房租赁户必需听从库区管理人员管理，违者将依照市场有关规定予以处置。库房不准私自转租转借他人，违者市场将无条件将库房收回。本协议一式两份，甲乙双方各一份。保费： 商户电话：保额：甲方： 乙方：日期： 日期：摊位号：甲方：*厂乙方：为确保国家人民生命财产的平安，企业根据XX市XX区发展和改革委员会文件，西发改委20xx50号文件XX区开展平安生产大检查工作实施方案的通知，比照文件的要求和目标抓落实，层层把好关，预防或削减火灾事故的发生，承租双方特签订平安消防合同。一、甲方要依据国家消防监督程序规定，督促承租方做好消防平安落实工作。二、定期开展防火平安的检查工作，刚好清除火险隐患，常常性进行防火平安自查，发觉隐患刚好整改。三、乙方要配备消防器材设备，并做好保养工作，定期进行质量检修理，定时换药。四、乙方在经营生活中应时时留意用电平安，做到人离火灭，人走断电源，加强对易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。五、乙方存在火险隐患，未根据甲方提出整改看法进行整改，甲方依据中华人民共和国治安管理惩罚条例报请有关部门追究其事故责任，酿成火灾事故的依法追究乙方的法律责任和赔偿甲方一切经济损失。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方经签字后即产生法律效律。七、本合同有效期为甲乙双方所签房屋租赁经营合同终止之日止。甲方：乙方：演出方：_（甲方）受演方：_（乙方）为了促进艺术沟通，旺盛社会主义文艺，满意人民文化生活的须要，同时努力增加收入，减轻国家的财政负担，甲乙双方依据以上精神，经协商一样，签订本合同，共同信守。第一条演出剧目和主要演员_。其次条演出时间和场次自_年_月_日起至_年_月_日止，由_至_演出，计_天，演出_场。第三条乙方应为甲方供应剧场现有设备及联系好宿舍（住宿费由担当），并赐予肯定装台时间，负责组织观众，作好宣扬工作。第四条票价_。第五条分账方法：每天所售票款，扣除公提费用外，甲方得_，乙方得_。第六条公提费用、旅运费（是指演职员的旅费和演出用品的运费）和宣扬费（包括报纸广告、海报及其它双方协商同意的宣扬品）等。第七条甲方应事先将上演安排及有关宣扬资料于演出前_日寄给乙方。第八条甲方在演出过程中应接受当地文化主管部门的'支配和领导，办理有关演出手续。第九条在演出期间，双方均应留意防止发生意外事故。要留意节约水电、爱惜公物，假如甲乙双方损坏对方的设备或演出物品时应照价赔偿。第十条违约责任1一方由于无故违约使对方遭遇损失，应赔偿对方的实际损失，并偿付违约金_元。2一方因不行抗力的缘由，不能履行合同时，应尽快用电话、电报、电传通知对方，双方均应设法补救。如仍无法履行合同，可协商延缓或撤销合同。3一方接受出国、接待外国贵宾或中心指定特别的政治任务时，应由接受方的任何一方协同主办单位在一个月前通知对方，双方应主动设法支配补救，照实在无法补救者，应由主办单位依据对方实际损失进行补偿。第十一条双方因合同的说明或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，由双方指定的仲裁机构裁决。该裁决为终局裁决，任何一方不得向法院起诉。第十二条本合同自签字之日起生效。本合同正本一式二份，双方各执一份。甲方（盖章）：_谈判代表（签字）：_联系人：_年_月_日乙方（盖章）：_谈判代表（签字）：_联系人：_年_月_日平安管理合同 篇6合同编号：_甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_联系电话：_联系电话：_为加强施工现场平安管理，爱护职工的人身平安、健康和国家财产，保障施工现场的顺当进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等一系列标准规程，双方就本工程施工平安生产达成如下协议：第一条分包基本状况1.工程概况工程名称：_工程地点：_分包内容(范围)：_2.工期工程项目施工期限：_年_月_日至_年_月_日其次条双方应共同遵守平安生产许可证条例、建设工程平安管理条例、平安生产法劳动法等一系列有关平安生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ5999建筑平安施工检查标准等一系列标准规程。第三条甲方的平安责任、权利和义务1.双方分包合同中约定由甲方供应的平安防护设施，必需完整齐全，并且符合平安要求。2.甲方对乙方施工平安负有监督、指导和检查的责任。3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场平安教化。4.甲方对乙方支配生产任务，须有书面的平安技术交底，并办理交底双方签字手续。5.甲方应联合乙方对作业人员进行常常性平安教化，保证从业人员具备必要的平安生产学问。6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发觉乙方有运用不合格的机械设备时有权实行下发整改通知单、没收或经济惩罚等措施。7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济惩罚的权利。8.甲方有权对平安素养差、不听从平安生产指挥的施工人员实行经济惩罚或限期退场的权利。9.甲方有权要求平安管理职责落实不到位、存在重大平安隐患或发生四级平安事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。第四条乙方的平安责任、权利和义务1.乙方要严格听从甲方关于平安生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关平安生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教化。2.乙方应在施工前向甲方供应营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证书、法人授权托付书、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业平安资格证明资料。3.乙方应明确本单位各级人员的平安生产责任，同时配齐专职或兼职平安员(50人以上设专职平安员至少1人，50人以下设兼职平安员至少1人)，仔细履行各级人员的平安生产职责。4.乙方必需为特种作业人员进行入场平安教化和专业学问培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。5.乙方应依据工程特点，合理支配身体素养、技术水平、平安意识都符合要求的人员上岗，严禁运用童工。6.乙方必需为施工人员供应符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教化施工人员根据运用规则佩戴、运用。7.乙方应对进场员工进行入场平安教化，并要有教化记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。8.乙方在支配工人生产任务的同时，必需要有书面的平安技术交底，并办理交底双方签字手续。9.乙方要组织施工班组主动开展班组周平安活动和班前平安活动，加强平安教化，提高职工平安意识和劳动爱护技能，保证全部员工具备必要的.平安生产学问。10.乙方不得私自破坏甲方供应的各类平安防护设施，确因施工须要拆除的防护设施，必需经甲方项目部平安员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施复原。11.乙方应严格根据施工现场临时用电平安技术规程(JGJ46-20xx)要求正确用电。12.乙方必需严格根据甲方指定的电源正确运用，且应严格根据三相五线制(TN-S)的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级爱护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。13.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应根据有关规定做好职工的劳动爱护工作，同时做好季节性的平安防护工作。14.对甲方人员违章指挥或者可能危及人身平安、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。15.乙方施工作业人员有变动的，须刚好进行新工人入场教化，并将教化和人员名单报甲方备案。第五条法律条款建设工程平安管理条例其次十四条规定，分包单位应当听从总承包单位的平安生产管理，分包单位不听从管理导致生产平安事故的，由分包单位担当主要责任。第六条争议1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2.本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院提起诉讼。第七条本协议在双方签字盖章后生效。第八条本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。第九条乙方平安管理网络体系(必需照实填写完整)：1.平安管理网络图：2.人员配备状况：3.专(兼)职平安员名单：甲方(盖章)：_乙方(盖章)_授权代理人(签字)：_授权代理人(签字)：_住址：_住址：_联系电话：_联系电话：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_平安管理合同 篇7总包单位： （以下简称甲方）分包单位： （以下简称乙方）工程名称：工程地址：承保范围：承包形式： 劳务分包 专业分包 为了加强施工现场平安管理，落实各级平安生产责任制，杜绝重伤以上平安事故的发生，保障企业平安生产，依据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法及中华人民共和国合同法结合本工程特点，经甲乙双方协商，特制定本合同。详细内容如下：一、平安生产管理指标1、工程死亡事故为零。2、工程重伤事故为零。3、工程轻伤事故月不得超过零人。4、无重大生产火灾事故及设备事故。5、限制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织限制，确保达到国家和地方标准排放，爱护生态环境。6、提高员工健康水平，职业发病率为零。7、施工面积超过三万平的主动协作总包争创北京市文明平安工地。二、职责权限甲方责任：1、依据甲乙双方合同为乙方供应满意健康平安的施工环境和有关平安管理标准、制度，对乙方实行国家有关法规及甲方的平安规章制度的执行状况进行检查。2、严格审查乙方施工资质、营业执照、平安许可证，不得与不具备施工资质、营业执照、平安许可证。3、在乙方进场时对其进行入场平安教化，经考试合格（80分）者方可上岗，有义务组织乙方学习甲方有关平安管理的各项规章制度。4、分部工程施工前，甲方专业负责人须对乙方进行有针对性的书面平安技术交底。5、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾难、疫情的防范措施，并组织乙方有关人员对应急预案进行演练，确保应急救援实力。6、甲方平安经理(平安负责人)每周一须组织施工现场分包单位进行对上周平安状况进行总结和对本周平安工作进行支配，宣布本周平安留意事项（周一平安交底），并做好周一平安教化记录。7、负责编制现场一级和二级电箱以上临电设置方案，审核乙方报送的所辖施工区域的二级电箱以下临电设置方案，供应现场一级和二级电箱，对现场一级和二级电箱及主电缆进行管理和维护，监督乙方对所属施工区域二级电箱以下的临电设施的管理、维护。8、负责组织乙方参与甲方每周的定期平安检查，对现场的平安防护、临电管理、机械平安进行检查、讲评，督促乙方落实平安隐患整改措施。甲方权利：1、对施工现场的危急源进行识别、评价，制定重大危急源预防限制措施。有权对整个施工现场的平安管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康平安管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和平安隐患提出整改看法，督促、检查乙方的隐患整改落实状况，必要时帮助乙方进行隐患的整改工作。2、对乙方未建立健全平安管理体系，未按规定配置平安员的不允许进场施工。乙方平安人员必需听从甲方平安部门的管理，帮助乙方平安部门做好现场平安管理工作。3、督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具平安进行检查，对存在的平安隐患提出整改看法，督促乙方有关人员进行整改。4、对乙方选购的重要劳动防护用品(平安平、兜网、平安带、平安帽)及小型电器设备（配电箱、漏电爱护器、电线、电缆）进行抽查，必需在甲方供应的合格分供商处选购，如乙方私自选购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电器设备，根据施工现场奖罚规定对有关人员进行惩罚并没收违规选购的以上产品。对乙方运用不合格防护用品及小型电器设备的，按有关规定进行惩罚。5、对现场搭设完毕未投入运用前的平安防护设施，安装调试完毕未投入运用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入运用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收，符合平安运用要求方准投入运用。6、对乙方在施工过程中违反有关平安管理规定、有违章现象发生、平安问题整改不到位或拒不接受甲方的正常平安管理的，依据问题的严峻程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行惩罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权对乙方停工整顿，直至与乙方解除合同，清退出场。7、在乙方退场时与乙方办理现场平安防护设施的移交手续后方可办理乙方的退场会签手续。8、乙方出现平安事故，甲方有权依据责任状况对乙方进行惩罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员，一旦发生伤亡事故追究乙方的责任。9、督促乙方为本队职工办理工伤保险。乙方责任：1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、平安生产许可证、进场人员花名册（在外管处注册）、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及机械操作工操作证的复印件报甲方平安部门。进场职工必需办好所在地所需办理的各种证件，严禁运用未成年工、童工、超龄工和支配女工从事禁忌劳动。2、严格遵守国家、地方政府有关平安生产、职业病预防及劳动爱护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项平安管理规章制度。3、建立健全平安生产管理体系，逐级落实各级平安生产责任制。本队人员在50人以下设一名兼职平安员，50200人以内必需有一名专职平安员；200500人必需设两名专职平安员；500-800人设三名专职平安员；1000人以上设5名专职平安员。专职平安员必需持证上岗，乙方专职平安员的日常工作纳入甲方平安管理体系，乙方平安员必需听从甲方平安部门的管理，每天对本队施工区域的平安状况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方平安部门汇报。4、乙方进场人员必需接受甲方的入场平安教化。乙方须对本队作业人员以班组为单位进行平安操作学问教化，做好本单位车辆驾驶人员的平安教化，主动组织本队职工参与甲方组织的各种平安学问、规章制度的教化和培训，提高作业人员自我爱护意识，使工人具备从事建筑施工活动避开危害、防范风险的意识、学问和具备执行施工平安技