2023年关于工程合同(篇).docx

2023年关于工程合同(篇)关于工程合同1托付方（以下简称甲方）：承接方：（以下简称乙方）身份证：为美化小区，统一制作，对漂亮园小区部分窗户统一封闭，依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订甲方请乙方封闭客厅的阳台合同， 以咨共同遵守：一、工程概况1、工程名称： 1#楼阳台窗户工程2、工程内容： 铝塑复合窗窗3、工程地点：小区二、工程造价总造价元三、材料及质量标准1、型材：型材采纳铝塑60系列平开窗，颜色：里侧白色、外侧宝石灰色。2、玻璃：规格5mm+12mm+5mm中空浮法玻璃，侧单片采纳钢化玻璃。四、工程质量1、工艺根据相关验收规范要求进行验收。2、乙方保证所用材料为上述所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的品质。3、甲方在日后的运用过程中，若为非人为有意损坏的缘由，乙方无偿修理，不属于乙方缘由破坏的，修理时只收取材料费。五、结算方式：乙方在安装完毕后，甲方付至工程款量总价的95%，剩余工程款的5%为质量保证金，质量保证金一年后付清。六、解决合同纠纷方式合同双方在履行本合同中出现的任何纠纷通过协调解决，协调解决不成的，提交合同签署地人民法院解决。合同有效期自签订之日起生效。本合同一式肆份，签字生效，双方各执两份。甲方单位： 乙方责任人：甲方代表： 身份证：电话：电话：年月日年月日关于工程合同2施工单位：公司（以下简称甲方）承包单位：化工有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的'原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼2、 工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、 工程内容：依据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采纳聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、 甲方责任：（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后运用。（2）协作市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章） 乙方：（签章）代表： 代表：甲方：_乙方：_关于工程合同31、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要，有权参与承包人为实施合同内容组织的有关会议，协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。2、按施工合同规定的变更范围，按工程变更程序对工程或其任何部份的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议，并审核变更工程的单价和总价，经建设单位同意后下达变更令，对施工合同中规定的较大的变更，须由建设单位干脆下达变更令3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部状况，并依据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经建设单位批准后发出延期或索赔通知。4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，按合同规定程序和权限审批。5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要工程技术、管理人员，监理工程师应提出更换要求。6、对承包人的.主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的缘由影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换。对工程要求选购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备，监理工程师有权要求退货或运出场外。7、督促建设单位刚好妥当履行合同规定的各项责任和法定承诺。关于工程合同4甲方：_有限公司乙方：_有限公司鉴于甲乙双方于20_年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生改变，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整（1084530.00元）2.甲方同意乙方于20_年10月8日持东方市地税部门供应的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20_年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观缘由未开出地税发票，乙方同意甲方甲方根据6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20_年10月8日当日一次性付清。3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：_有限公司 授权代表：_日期：_乙方：_有限公司 授权代表：_日期：_关于工程合同5合同编号发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称；工程地点；工程安排批准单位及文号；工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）其次条工程期限本工程合同总工期为天（日历天从开工之日算起）。本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（）发包方在合同规定开工日期前天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉有缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者。（）不属包干系数范围内的重大设计变更；供应的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。（）在施工中因停水、停电连续影响小时以上者。（）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。（）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。（）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。第三条工程合同总价本工程合同总价为人民币元。如遇下列状况，合同总价作相应调整：（）合同总价内经双方确认的暂估价改变；（）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的改变；（）重大设计发生变更；（）基础超过设计深度；（）在施工中新增加了工程项目；（）其它。第四条材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第办理。材料、设备供应范围的划分和检验：（）进口特别材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。（）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏。（）本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。（）全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。（）已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。（）具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方担当；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。（）没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它缘由造成不良后果，由责任一方负责。（）任何一方强迫对方运用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。材料价差及实物价格的结算。（）发包方提交的主要材料指标，由承包方选购供货的，应依据指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的，不得列入工程干脆费。（）发包方供应的主要材料实物，按发包方供应实物时建筑安装材料价格结算价款。（）除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。（）发包方托付承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格，由承包方收取代购款包干运用，发包方应于本合同签订后一天内一次付清。（）发包方供应的材料、设备的指标或实物，必需是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际须要不相符时，由承包方帮助进行调剂串换运用，由发包方给付承包方劳务费元（或承包方不收取劳务费）。（）发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理，其量差、价差由发包方担当。第五条工程质量和检查验收承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必需以书面通知承包方其姓名、身份、所担当的任务。承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、特地技术人员及管理人员，必需以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐藏接着施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责；不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必需根据（）；（）；（）等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互协作，共同进行。试车中须要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方供应。其费用包括在定额内的，由承包方负担；定额中未包括的，由发包方负担。设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程（设备基础）向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方担当。交工验收中如发觉有不符质量要求，须要返工的.工程，应分清责任。属施工缘由造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最终检验合格的日期为准。已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经运用，即视同交验。由于承包方缘由，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。工程交工验收后，土建工程保修期为年，采暖工程为一个采暖期，水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。第六条施工设计变更发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。施工图的重大修变更更，必需经原批准、设计单位同意，并于修改前天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、结构变更、标准过高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定安排。在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认：（）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，如地质、地下水状况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。确认的事实必需在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。第七条双方负责事项发包方（）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏、障碍物资料；（）在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；负责红线以外进场道路的修理；（）依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要；（）按规定供应不少于承包合同建筑面积的施工用地，办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证，并担当所发生的费用；（）合同签订后天内（以收签最终一张图纸为准）向承包方供应完整的建筑安装施工技术资料套；（）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点；（）组织承发包双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在天内分送有关单位；（）审核承包方工程进度月报，刚好向承包方支付工程进度款；（）按发包方供应的材料、设备明细表确定的供应时间刚好组织供应，应由发包方供应材料、设备以满意工程进度的须要；（）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必需的签证；（）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好决算工作，刚好了结工程财务和工程尾款。承包方（）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；（）编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度安排、材料设备、成品、半成品等进场安排，用水、用电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位；（）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理；（）于每月底前天向发包方报送月度施工安排，属发包方供应的材料、设备供应安排和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）；（）严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（）已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；（）供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收；（）在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工作质量问题，负责无偿修理。第八条工程价款的支付与结算本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资的）的预付款，计人民币万元。发包方收到承包方工程进度月报后，必需在日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的时，逐步按比例起先扣回预付款（或抵作工程进度款）。工程进度款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款。办完工验收后天内支付的价款，留的价款存入建设银行，待保修期满后连本息一次支付给承包方。如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。本工程造价结算方式按下列状况办理：（）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算；（）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以内的费用，按等有关规定结算；（）按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按等有关规定结算；（）包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算；（）招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按等有关规定结算。承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经办理银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办理银行审定后拨款给承包方。第九条违约责任与嘉奖规定承包方的责任（）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的偿付逾期违约金。（）工程交付时间不符合规定，按合同总价的偿付逾期违约金。承包方的责任（）未能根据承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。（）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。（）工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。（）超过合同规定日期验收，按合同总价的偿付逾期违约金。发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，根据合同工期，每提前一天由发包方按合同总价的奖给承包方。优良工程每平方米奖元。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。第十一条特别条款本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款。第十二条附则其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。合同附件：（）工程项目一览表（附表一）；（）全部施工图纸；（）施工图预算；（）发包方负责供应材料、设备一览表（附表二）：（）国家（或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资安排、安排任务书等份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本份，其中发包方执份，承包方执份，副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证看法地址：地址：经办人法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）托付代理人（签名）：托付代理人（签名）：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约日期：年月日签约地点：年月日关于工程合同6甲方：乙方：因生产须要，甲方在_市_县工业园区华蜜路165号建厂房、办公及生活用房建筑总面积约1平方米（结算时以实际面积为准），由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的'材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承建工价以实际建设地面平方计算，每平方米216。00元，总价546万元（结算时以实际面积为准）。四、付款方式工程全部完工，阅历收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供应及原材料刚好进场。乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、留意平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在_年_月_日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出安排，以便快速筹备。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日关于工程合同7托付单位名称(甲方)：询问单位名称(乙方)：甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。一、工程地点： 山阳县二、工程名称：三、承包内容： 项目的造价工作。四、承包方式：五、核对完成日期：按甲方要求日完成。六、承包价格: 本工程项目总价的 。七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行担当责任)。八、甲方责任：1、甲方应供应与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人供应有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。2、甲方应按期支付询问费。假如甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价询问酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方担当。4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。5、由于甲方缘由使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则询问人应当将此状况与可能产生的'影响刚好书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价询问工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。九、乙方责任：1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方供应合理化建议。2、乙方依据甲方要求时间，保质保量完成任务。3、如因乙方缘由造成工作延误，乙方担当相应责任。十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。十一、未尽事宜，双方协商解决。甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日关于工程合同8发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：一.工程概况：1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2.工程地址：3.建筑面积：16662.80平方米4.结构类型：框架5.工程造价：二.承包方式：承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。三.承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)四.承包工期：1.开工时间：20xx年 月 日(以双方确定的.开工报告为准)2.竣工时间：20xx年 月 日五.费用标准：1.劳务费按实际施工建筑面积+0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)2.甲方托付乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。六.工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七.履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工平安合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本八.甲.乙方的职责：1.乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2.甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3.乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九.由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十.现场平安：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2.乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方： 乙方：负责人： 负责人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力关于工程合同9发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着同等互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东寿光XX二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价及承包范围：1、场平：在满意施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。2、场地回填：依据工程项目，依据总包方供应土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地缘由，详细结算方式依据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1、依据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(_市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、依据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的限制点、水准点及0.00位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样，方可施工。3、甲方要依据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺当完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物爱护工作，并担当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高平安施工意识，做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事务所造成的一切损失，概由乙方负责关于工程合同10发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。依据民法典及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围和内容：按甲方支配的爆破范围及拆除依次。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破裂。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设，并满意验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，以单方人民币110元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：30天七、施工要求：