2023年保证金合同集锦篇.docx

2023年保证金合同集锦篇保证金合同1托付方：_(甲方) 开户银行：_(乙方)建设单位：_(丙方)依据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，为加强_市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的修理保养责任。经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：1.甲方托付乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进行修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向修理单位支付修理金。4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意看法，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的'，乙方负责由此引起的全部法律责任。6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_丙方(签章)：_年_月_日签订地点：_附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)依据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，_建设的_项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的运用必需经我站出具书面通知方可运用。应交存_元“保证金”。开户行：_(盖章)专户帐号：_经办人：_(签字)_年_月_日保证金合同2甲方（借款方）：乙方（放款方）：甲乙双方本着公允自愿的原则签署本协议、经双方协商达成以下几条协议、一、甲方自愿用自购土地亩，地址：及其上所建工程平方米做为抵押贷款，贷款额度为1年年利息为，第2年年利息为15%，第3年及以后年利息均为15%、手续费为申请款项总额的5%一次性收取，合同另行签定、二、本次抵押贷款收取保证金三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款、假如由于乙方缘由在约定期限内未放款胜利，在15个工作日内，原款退回；15个工作日外，双倍返还保证金、若甲方同意延期贷款，双方协商再议、若甲方在15个工作日内，资料未打算齐或不要此款项，导致无法办理抵押放款，保证金不退、甲方：乙方：日期：日期：保证金合同3甲方：_乙方：_本履约保证金合同由双方于_年_月_日在_市订立。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。第一条概况鉴于甲方与乙方于_签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同约定向甲方供应履约保证金。其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的_%，金额：_大写人民币_元（￥_）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行干脆将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条资金证明乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_年_月_日保证金合同4质权人(甲方)：*有限公司法定代表人：居处：电话：出质人(乙方)：法定代表人：居处：电话：为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的托付担保合同(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方情愿供应保证金质押担保。依据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一样，订立本合同，以便共同遵守。第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。甲方帐号如下：户名：*有限公司开户行：帐号：乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。其次条质押担保范围本合同的担保范围为：主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。第三条质权的实现一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的.其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)阻碍甲方实现质权。第四条违约责任一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权实行以下一项或多项措施：1.要求乙方限期订正违约行为;2.要求乙方供应新的担保;3.要求乙方赔偿损失;4.法律许可的其他救济措施。二、假如因乙方缘由导致质权未有效设立，或者导致甲方未刚好且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务担当连带责任，并担当所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。第五条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。(一)向甲方居处地人民法院起诉。(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第六条合同的生效本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。甲方(公章)：负责人或授权代理人(签字)：年 月 日乙方(公章)：负责人或授权代理人(签字)：年 月 日保证金合同5一、什么是施工合同保证金施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金依据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的说明。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以肯定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做打算。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所供应的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以肯定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。二、施工合同保证金有什么作用一般来说，保证金具有担保的作用。详细来说，保证金的作用依据签约目的或者一方当事人的恳求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区分。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，详细可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般实行预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程修理质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并担当违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。履约保证金是指为合同的履行所供应的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，须要施工方严格根据合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有肯定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如实行以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水同等。假如建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以恳求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。保证金合同6合同编号：_甲方：*贸易有限公司法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为_的销售合同，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的状况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同约定向甲方供应履约保证金。其次条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方缘由未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具收货确认函后，但乙方却因货物质量、数量等状况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反销售合同的'其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。第三条、保证金额乙方应当根据拟向甲方选购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的销售合同的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方担当相关违约责任。第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方依据乙方的合同履行状况，根据合同相关约定退还保证金给乙方。第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：年月日年月日合同签署地：东莞市莞城区保证金合同7甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在同等自愿的基础上就房屋租赁相关事宜达成如下协议：第一条租赁期限（1）该房屋租赁期限自_甲方应在_前按约定条件将房屋交付给乙方。双方签字盖章并交钥匙后，该房屋视为已交付。（2）租赁期满或合同终止后，甲方有权收回该房屋，乙方应按原样归还该房屋及其附属物品、设备和设施。甲乙双方应对房屋及附属物品、设备设施、水电运用进行验收，并结清各自费用。（3）乙方接着租赁的，应提前要求甲方续租，双方协商一样后重新签订房屋租赁合同。其次条租金和押金（1）租金标准及支付方式：（每月&日元；：_元/月），住房押金：交三（月，&日元；元）合同期满或因特别状况导致合同终止时，乙方应在退租后归还。（2）支付方式：现金（现金/转账支票/银行汇款），每月前支付。第三条房屋修理（1）甲方应保证房屋的建筑结构、设备和设施符合建筑、消防、公共秩序和卫生的平安条件，不得危及人身平安；承租人保证遵守国家法律法规和房屋所在住宅区的物业管理规定。（2）租赁期内，甲、乙双方应共同确保房屋及其附属物品、设备和设施处于相宜和平安的状态：1、乙方应刚好通知甲方修复因自然属性或合理运用造成的房屋及其附属物品、设备和设施的损失。甲方应在收到乙方通知后进行修理、2、因乙方保管不善或不合理运用造成房屋及其附属物品、设备、设施损坏或失效的，乙方应负责修理或担当赔偿责任。第四条转租（1）除非甲乙双方另有约定，乙方转租前应取得甲方的书面同意，并对转租人的行为向甲方担当责任。第五条合同的终止（1）经双方协商一样，本合同可以解除。（2）假如由于不行抗力导致本合同无法接着履行，本合同将自动终止。第六条其他约定事项本合同经双方签字后生效，一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同生效后，双方应以书面形式对本合同的内容进行变更或补充，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_日期：_日期：_保证金合同8甲方：乙方：鉴于：甲、乙双方已签订加盟特许经营合同;双方为了保证上述合同的顺当履行和友好合作，特约定如下：1.本合同签订之日起10日内乙方应向甲方支付元人民币作为保证金;2.保证金的用途：(1)乙方向甲方支付的保证金用于：保证其依据广告管理规定按月向甲方足额支付广告基金款项，或向甲方支付其他应付费用(包括但不限于培训费、帮助费等);假如乙方违反本款之规定，甲方有权从乙方支付的保证金中干脆扣除其欠缴部分及相应利息;保证按加盟特许经营合同规定向甲方足额支付月特许权运用费、其它应付款项，履行加盟特许经营合同中其它义务;假如乙方违反本款规定，甲方有权从乙方交付的保证金中扣除其欠缴款项及相应利息。(2)如甲方接到乙方客户对乙方的投诉，经调查认定乙方应当对该客户赔偿但乙方接到甲方通知后拒绝赔偿的，甲方有权视状况用乙方的保证金向该客户进行赔偿。(3)如乙方违反其应对甲方履行的其他义务，应当担当违约责任的，甲方有权从该保证金中扣除乙方应支付的违约金。3.保证金的补足：(1)甲方根据本合同第2条之规定扣除相关款项后，有权通知乙方补足上述差额部分。乙方应在接到甲方通知后拾日内向乙方补足保证金至元人民币;(2)如乙方接到甲方的补缴通知后未在规定期限内补足保证金差额的，甲方有权马上终止与乙方签订的加盟特许经营合同。4.假如乙方未违反本合同第2条规定，则在其加盟特许经营合同期限届满时，甲方应向乙方返还保证金。5.本合同未尽事宜，依照甲方与乙方签订的加盟特许经营合同。6.与本合同有关的一切争议应由双方协商解决，如协商不成各方欲提起诉讼，则应向本合同签订地人民法院起诉。7.本合同自双方签字之日起生效，自甲、乙双方签订的加盟特许经营合同终止之日终止。8.本合同一式二份，由双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：法定代表人(或授权代表)：日期：乙方：法定代表人(或授权代表)：日期：保证金合同9甲方：××乙方：××甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：1甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。2乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。3甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何恳求（包括法律诉讼）。4本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日保证金合同10出租方（甲方）：_承租人（乙方）：_目前乙方对甲方想合法出租的房屋感爱好，甲方情愿将该房屋出租给乙方运用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议、一、甲方房屋地址甲方拟出租给乙方的房屋坐落于_二、房屋运用性质租赁房屋的运用性质为_。三、租赁期间双方约定的租赁期限为_四、存款1、乙方应向甲方支付定金人民币_。甲方收到定金后应书面签字。2、本协议签订后，租赁期起先前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；乙方违约，保证金由甲方没收，甲方支付一半的中介保证金作为服务费。房屋租金和管理费1、金额：双方约定的租金为人民币_乙方应以_的形式向甲方支付。付款方式为_。2、物业管理费由_担当。其他人1、双方同意在_年_月_日前签订合同。任何一方未能如期签订合同，均可视为违约。2、甲乙双方同意租赁附属设施：_。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代理人（签名）：_代理人（签名）：_。签字人：_中介（盖章）：_操作员（签名）：_签约地点：_签约日期：_年_月_日保证金合同11甲方：乙方：为保证甲方招投标活动的顺当进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一样看法，并签订如下条款，以供双方遵守：一、乙方自愿报名参与甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正值理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。五、假如甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的.次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。假如甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。甲方单位公章：甲方参与人员：乙方：联系电话：保证金合同12发包人： （下称甲方）承包人： （下称乙方）保证人： （下称丙方）经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的xx洗x中心事宜达成如下协议，双方应共同遵守。一、合同标的甲方将座落于 的xx洗x中心承包给乙方经营。乙方对甲方全部的xx休闲中心的现状已有充分了解，情愿承包经营甲方的上述休闲中心，并保证合法经营。二、经营方式乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营。三、承包期限1、承包经营期限为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。2、依据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。四、承包金及缴纳方式乙方承包洗x中心经营的承包金为元/年，实行先缴纳后运用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金：；五、甲方的权利与义务1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金，2、甲方于本协议签字之日将xx洗x中心经营所需的各种证照交给乙方。3、本协议签订后甲方应刚好将xx洗x中心移交给乙方运用。4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定全部权，并享有监督权。六、乙方的权利与义务1、乙方应按约定刚好足额缴纳承包金。2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行担当。4、合同期内，乙方对甲方供应的资产设施、设备享有运用权并必需保持设备完好。如因运用期限已满自然损坏的'设施，应由乙方刚好上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。6、未经甲方同意，不得擅自运用甲方财产对外供应担保，不得擅自处置甲方财产。7、乙方不得在经营过程中将xx洗x中心转让给第三方经营，一经发觉甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。8、乙方不得以洗x中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。9、乙方对于洗x中心消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。七、担保或保证金丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方供应连带责任担保，丙方供应担保的期间为二年。乙方向甲方缴纳保证金元，乙方违约的，保证金归甲方全部，乙方不得主见退还。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后刚好退还保证金。八、 违约责任甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方担当违约金元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。九、 其它1、协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方全部，乙方添置的设备设施归乙方全部，甲方可折价取得该部分设备设施。3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。十、 本协议经双方签字后生效。十一、 本协议一式叁份，甲乙双方及担保人各执一份。甲方： 乙方：担保方：年 月 日 年 月 日保证金合同13甲方：××市×××房地产开发 有限公司 法定代表人 ：居处地：乙方：×××××房地产开发有限公司 法定代表人：居处地：××市×××路甲乙双方此前共同参加了合作开发××市××街以北地块的项目，并参加签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付××××万元人民币的.保证 金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会担当任何法律责任 。否则，一旦出现乙方因此而担当民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方接着情愿担当乙方对外担当的责任。二、保证金的留置期限为××××年，期间 ，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方根据××××的利率支付给甲方利息；三、余下保证金的归还期限为：四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方居处地人民法院裁判；五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。甲方：××市×××房地产开发有限公司乙方：×××××房地产开发有限公司年 月保证金合同14甲方:_乙方:_依据中华人民共和国合同法、住房城乡建设部关于推动建筑业发展和改革的若干看法(建市20xx92号)及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设20xx204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、运用、退还等有关权利义务协商一样，共同达成如下协议，并签订本书面合同。一保证金数额及性质:1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以xx社区二组“_”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。2、签订本工程建设工程施工合同及本“保证金合同”后，乙方起先向甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万元用于办理施工许可等手续。3、该“水产市场”起先拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。4、保证金带给方式为转账。三双方权利与义务1、甲方权利与义务(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期打算工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等打算工作。(3)根据住房城乡建设部关于推动建筑业发展和改革的若干看法(建市20xx92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保乙方进场施工。2、乙方的权利义务(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。(2)根据本合同及该工程的建设工程施工合同的“专用合同条款“的其次大项“特性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和运用。(3)根据建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则打算相关文件，协作甲方办理施工许可证。(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等打算工作。四保证金管理与运用1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方依据双方签订建设工程施工合同的“专用合同条款”的其次大项“特性约定”的有关约定，在银行开设资金“共管账户”账户名称:帐号:预留印鉴:财务章甲方托付人章乙方托付人章支取方式:(支取前银行电话核实)2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金运用支取工作上赐予刚好协作，确保资金运用效率。五保证金担保1、甲方以该工程项目的“国有土地运用权”向乙方进行担保。2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一顺位担保备案登记，(土地运用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。六违约职责1、甲方若收取保证金后，未能将该工程发包给乙方施工，则甲方务必在其它施工单位进场前将保证金退还乙方，按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地运用权来收回保证金.七特性约定:1、无论双方签订的建设工程施工合同是否有效，该保证金合同全部条款都具有独立的法律效力。2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处理。八其它:1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，自双方盖章及法人代表或托付代理人签字生效。甲方:(公章乙方:(公章法定代表人或法定代表人或其托付代理人:(签字)其托付代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:_托付代理人:托付代理人:_电话:电话:_年_月_日_年_月_日附:双方营业执照、组织机构代码证、开户许可证、法人代表身份证复印件等公司全套资料保证金合同15甲方：××××工程有限责任公司乙方：××市××人民医院甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：1甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。2乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。3甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何恳求（包括法律诉讼）。4本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方：乙方：年月日年月日