2023年实用的安装合同锦集九篇.docx

2023年实用的安装合同锦集九篇安装合同 篇1工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围和施工材料：乙方施工范围为：1、铺设隔热层2、铺设钢丝网（加热管下部），规格：2×200×200；3、pex-a盘管（ 牌）；4、安装全铜分水器（吕丰牌）；5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道（乙方供应阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方供应）；二、 施工方案及验收标准：施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。加热管间距确定为：卫生间：200；厨 房：300；卧房：楼头和顶层200；其他250客厅、餐厅：250。三、 施工现场管理1、 乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工。2、 乙方施工人员要进行全员平安教化，制定周密平安措施方可施工。3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。4、 为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的'住宿场所。5、 施工用水用电由甲方供应，如须要可装表计量。四、 工程造价和结算方式1、 合同造价该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元（ ）。地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，详细方法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房假如铺设地暖按全部面积计算。2、 结算方式以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方托付的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，其次个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责修理。五、 施工工期：根据甲方要求工期施工，以不耽搁后续工程为原则。六、 质量保证：地暖运用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责修理。七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。八、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲 方：（公章） 乙 方：（公章）签 字： 签 字：年 月 日 年 月 日安装合同 篇2编号：_发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：_1.2 工程概况：_1.3 分包工作内容：_范围包括：_1.4 工程监理单位(全称)：_其次条 作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4.1 合同价款为：_元(人民币)大写：_元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认：()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_.4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4.2.4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1 平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_.第八条 工期延误8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2 承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。8.3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_担当。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。10.4 对本工程材料机具的运用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物爱护对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的'工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方：乙方：年 月 日年 月 日安装合同 篇3供方(以下简称“甲方”)：需方(以下简称“乙方”)：乙方为甲方的位于的厨房供应设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后，订立以下条款，以兹共同遵守。一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点：1、全部设备费用总价：圆整。)2、未经甲方书面同意，不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的，应当签订“补充协议”。二、质量技术标准：1、甲方保证并承诺，甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵扰任何第三人之合法权益。2、上述产品的质保期为_年。三、交货时间、交货地点1、交货时间：本合同签订后_(时间)之内，甲方将上述设备全部运输至乙方指定地点。2、乙方的收货地点为：_四、运输方式和费用负担：1、甲方采纳_方式运输货物。为保证货物途中的运输平安，甲方为乙方代为投保运输险。运输费和保险费用由甲方担当。2、甲方应在发货前两(2)个工作日向乙方供应具体发货清单及装箱单和物流托运状况等收货信息，便利乙方验收货品。五、货物验收1、乙方收到甲方供应的物品并不意味着乙方对甲方供应物品的最终接受，只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中，假如发觉产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等状况，乙方有权拒绝接收。2、乙方对于已阅历收的商品发觉存在质量问题，应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所供应的商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。六、产品的附属资料：甲方应当供应的产品附属资料有：设备的保修卡、运用手册七、货款支付方式及期限：1、本合同签订后_个工作日内，乙方支付50%的设备款，即_元人民币(大写：_)。2、全部设备如期运输到并检验合格，设备安装完毕、经调试后可以正常运作，乙方支付剩余50%的设备款，即_元人民币(大写：_)。3、乙方以甲方开户行：开户账号：八、甲方的义务1、甲方免费为乙方供应设备的安装服务。设备运输至乙方指定地点后，甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成全部设备的安装，并保证全部设备可以正常运作。2、甲方免费为乙方供应1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时，甲方负责在24小时内进行处理(如免费上门维护、修理、退货、换货)。若设备经过两次修理仍不能正常运用时，甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备，又无不低于原产品性能的同品牌设备的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。3、甲方员工在安装过程中遭遇任何人身、财产损害，或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害，由甲方担当全部责任。九、违约责任：1、甲方逾期交货的，每逾期一天，应当支付货款总额的1%的违约金，违约金从货款中扣除。超过15天未交货的，则乙方有权单方解除本合约，并要求甲方支付违约金_2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的，假如乙方同意利用，应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格；假如乙方不同意利用的，应依据产品的详细状况，由甲方负责包换或包修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。3、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的'到货地点或接货人外，还应担当因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。4、如因甲方供应的产品存在质量问题，导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的，甲方应担当全部责任。十、不行抗力甲方因不行抗力不能履行本合同时，应当刚好通知乙方，并在合理期限内供应有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。十一、合同争议解决方式本合同发生争议时，由双方协商解决。协商或调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。十二、其他1、乙方需新增设备时，新增设备的安装及报价的详细内容需经双方协商后签订“补充协议”。2、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的法律效力。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装合同 篇4立协议单位：发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方托付，担当配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目单位：_四、工程内容(范围)：_五、合同总价：_六、承包方式：七、支付与结算八、工程期限：商定工程工期自_年月日开工至_年月日竣工验收。九、施工打算1.甲方：(1)配电间土建完工并阅历收合格，_年月日前具备进场条件电源及道路等，满意乙方施工进场的条件。2.乙方：(1)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，材料设备等进场安排;(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。十、工程质量要求1.工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规范;2.工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。十一、施工与设计变更1.本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2.如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。3.因设计重大变更等缘由造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。4.甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。十三、平安责任1.乙方应在工程施工过程中，加强现场平安教化，实行必要的平安措施。2.如因乙方缘由在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方担当;甲方有供应帮助抢救之责。3.如有必要，双方可另行签订平安协议。十四、工程验收1.工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术规范、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2.分项验收(包括隐藏工程)，乙方应在48小时前通知甲方参与，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时起先。3.甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。十五、质量保修1.乙方应按国家有关规定对交付甲方运用的工程在质量保修期内担当保修责任。十六、工程管理1.本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表;乙方委派为项目经理，为驻工地代表。2.双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。十七、违约责任1.甲方的违约责任：(1)未能根据本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。(2)工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。(3)未能根据本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。2.乙方的违约责任：(1)因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的'或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。(2)工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.十八、合同争议的解决方式1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。十九、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。二十、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。甲方：_法定代表人：或托付代理人：地址：电话：_日期：_年月日乙方：_法定代表人：或托付代理人：地址：_电话：日期：_年月日安装合同 篇5发包人：（简称甲方）承包人：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司（简称乙方）签订时间： xxx年xx 月 xx 日依据我国合同法相关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。一、 工程项目工程名称：室内LED屏安装承包范围和内容：单元板现场拼接，整屏安装调试（限制机至屏体间电源和信号传输线路的铺设以及现场安装环境由发包方供应）。工程造价（大写）： xxxxxxxx（xxxxxx圆整 ）二、 权利、义务和责任（一） 发包方甲方必需协作乙方将设备安装前的电源及信号线路布线到位。甲方负责接通施工现场所需的施工及调试用电源，及安装台等满意相关施工须要的条件。本合同范围外的工程费用由甲方担当。甲方若发觉乙方安装的设备与合同不符合（规格、型号），有权要求乙方予以更换。甲方负责对设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等非须专业技术人员完成的工作）甲方应为乙方的施工创建条件，凡因甲方缘由致使工程延期，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。（二） 承包方本合同签订后一天内，由乙方按设备清单订购硬件设备，并依工程进度需求提前一日通知对方协作人员到场。乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换。乙方对安装的屏体实行一年免费保修，因在市郊，故每次上门收取50元车费。(安装时间为20xx年4月8日保修期至20xx年4月8日)。 乙方应对明显硬件故障负责并马上上门解决；对非明显的'硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。乙方对甲方在运用中出现的各种技术问题提出询问时，应快速、刚好解答。三、 工程验收由甲、乙双方认可的第三方与双方共同验收，以本合同和设备清单的有效 附件为依据进行验收。四、 工程价款的支付与结算乙方安装调试完 七 日内，甲方付清全部工程款给乙方。五、 施工与设备变更甲方须要设备或变更施工安排，假如设备材料已经选购或线路已经布置，则必需征 得乙方同意；假如前述行为尚未发生或部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方实际损失（含退货费用、差旅费、人工工资等）六、 违约责任乙方违反本合同其次条第（二）项的第，条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金（按工程款项计算）。甲方违反本合同其次条第（一）项约定，除竣工日期得以顺延外，并偿付乙方违约金（按工程款项计算）。七、 其它约定甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。 本合同一式二份，双方各持一份，双方代表签字起生效。八、本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决；协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。九、 附件 设备清单LED电子屏清单甲方:乙方：xxxxxxxxxxx有限公司签字： 签字：xxxxx电话： 电话：xxxxxxxxxxx地址： 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安装合同 篇6签订合同双方：征用土地单位： _，以下简称甲方被征土地单位：_，以下简称乙方依据_（审批权利机关）批准的_建设项目的安排任务书和工程选点报告等文件，根据国家建设征用土地条例和_省（或自治区，直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_县（或市，省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看，反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。一、征用土地数量及方位甲方征用乙方土地共_亩，其中，稻田_亩，水塘_亩，菜地_亩，坡地_亩，宅基地_亩，林木_亩共有树木_株。所征土地东起_，南起_，西起_，北起_。二、征用土地的各类补偿费和安置补助费1依据_省（或自治区，直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的_倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地，鱼塘，藕塘，苇塘，宅基地，林地，牧场草原等的补偿标准，按省）自治区，直辖市政府制定的方法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。）2依据_省（或自治区，直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_补偿，所征土地上的水井，林木，水塘等附着物资按_方法补偿。房屋的补偿方法另订拆迁合同。乙方人员在起先协商征地方案以后抢种的作物，树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。3各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为_斤，每斤计价_元，年产值每亩核定为_元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_斤，每斤计价_元，年产值每亩核定为_元；菜地按平均亩产大白菜_斤计算，每斤计价_元，年产值每亩核定为_元。4依据国家建设征用土地条例的规定，乙方须要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算，共计_人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地，鱼塘，藕塘，林地，牧场，草原等土地的安置补助费，按省，直辖市，自治区政府制定的标准计算）。甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界，定立永久性界桩后_日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费和安置补助费共_元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款均通过建设银行转帐托付。三、减免公、余粮交售任务甲乙双方根据_人民政府的规定，依据被征土地的亩数，向_人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以_人民政府的批文为准。四、安置方法乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，实行以下第（ ）项方法解决：1发展农业生产。甲方帮助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县，市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。2发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。3迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队；也可根据自愿互利的原则，与旁边生产队合并。甲方要主动为乙方迁队或并队创建条件。（根据上述途经的确安置不完的剩余劳动力，经_省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动安排范围内，符合条件的可以支配到集体全部制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给汲取劳动力的单位；甲方如有招工指标，经_省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队，并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区，或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体全部的财产和所得的补偿