2023年关于分包合同范文锦集八篇.docx

2023年关于分包合同范文锦集八篇分包合同 篇1甲方:乙方:因工程须要，甲方将 工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的.责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:一工程名称:二工程地点三承包方式:单包工：四承包内容:五工作内容及单价:1. 生活区化粪池接市政的排污管道安装2. 单包人工费30.0元/米(不包括任何机械和材料费)3. 检查井内直1.0米80.0元/米。六付款方式:工程完工后两周内结清全部工程款。七工期和人员要求力争在xx年4月30内完成。八平安要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，200.0元以下的医疗费用由乙方自己担当，200.0元以上由甲方担当;若乙方不听从甲方平安管理或不佩带平安设施所发生平安医疗事故全部由乙方担当。九质量要求1. 观感质量根据现行验收规范执行;2. 工完场清，爱惜现场成品。十、其它未尽事宜，双方协商解决。十一、如在履约过程中产生争议时双方同意向 建设主管部门进行调解，未调解胜利，双方同意向 仲裁委员会提起仲裁。十二、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效.甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日分包合同 篇2工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。1、 劳务分包人资质状况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：供应分包劳务内容：3、分包工作期限起先工作日期： 年月日结束工作日期：年 月日总日历工作天数为： 天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 等级。5、合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：7、总（分）包合同7.1 工程承包人应供应总（分）包合同（有关承包工程的价格细微环节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细微环节除外）的副本或复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细微环节除外）。8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。9、项目经理9.1 工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ， 职称： 。9.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，职称： 。10、工程承包人义务10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用：（1）在年月件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 。（2）在年月满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在年 月 日前向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：（5）在年 月 日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：；（6）在年 月 日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施： ，其交验要求与爱护责任为： ；10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收；10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收；10.5、统筹支配、协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6、按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要；10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳；10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；11.2、劳务分包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经工程承包人批准后严格实施；11.3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收； 11.7、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8、妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳务分包人运用的机具、周转材料及其他设施；11.9劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。分包合同 篇3总包方：中天建设集团有限公司分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司依照中华人民共和国合同法和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同示范文本及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在同等、自愿、协商一样的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增加隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。工程概况1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼1.2 工程地点：北京市通州区梨园镇小街村1.3 承包范围：1.3.1详细承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程） 。1.4承包方式：采纳包工包料、包质量、包工期、包平安文明施工方式。1.5 质量要求：1.5.1陶粒水泥增加条板符合华北标准图集轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。1.5.2分包方应向总包方供应该产品符合国家有关规定的技术质量资料包括：相关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品运用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。1.6 供货要求及工期要求：1.6.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过 天。1.6.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。1.6.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。1.7 合同价款：1.7.1本合同为固定单价合同，详细综合单价如下：19cm隔墙板按 52 元/平方米，工程量按实际工程量计算综合单价包括：本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，详细包括全部材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总包方及发包方不供应任何辅料）、安装机械及工具费、二次搬运及安装损耗费用（全部因二次搬运及安装造成的损耗均由分包方担当）、现场保管及成品爱护费用、冬施、加班、窝工、技术资料费用、临时设施费用、售后服务费用、管理费、利润、税金等费用。以上费用外的其他费用总包方不再另行支付。现场施工用水用电、水泥、砂石由甲方供应。1.7.2合同总价：暂估总价款：（大写）玖拾壹万元整（人民币）（小写）￥910000元 （暂估）注：最终结算工程总价款以总包方审核、确认的工程量为准，据实结算。其次条 总包方责任2.1总包方指定施工所需用电、用水接点位置，由分包方负责将水、电接至各工作面；总包方协调分包方解决材料堆放场地，所发生的保管、材料存放临时设施等相关费用由分包方负责；总包方负责供应工人住宿场地。2.2指派 为总包方驻工地代表负责合同的履行，对工程质量、进度、平安生产进行现场协调、监督、检查等事宜。2.3合同签订3日内，向乙方供应相关图纸一份。2.4对乙方进场人员进行平安培训教化。向乙方进行平安技术交底。2.5在施工前为甲方做好测量放线。确保垂直运输，不影响正常施工。2.6调整与其他劳务分包队的施工和生活上的协作事宜。协调其他队伍对阶段验收后成品爱护的责任。2.7根据协议约定支付工程款。2.8担当因自身缘由造成乙方在平安、质量、工期上的损失。第三条 分包方责任3.1合同签订前，分包方应提交施工资质证明、全生产许可证、营业执照复印件等资质信誉证明（以上资料须加盖有效公章）；合同签订3日内，根据总包方总体进度安排、工程设计图纸（包含设计变更洽商技术文件）提交具体施工组织设计方案，报总包方确认、备案。施工组织设计方案内容包括施工工艺标准和施工方案、平安文明施工方案、施工进度安排，生产安排、质量标准、安装辅料质量技术要求、质量验收标准及质量承诺、工程进度-劳动力安排分析表等内容。在实际与安排发生冲突时，分包方需听从总包方的统筹指挥。3.2指派 为分包方驻工地代表，负责合同的履行。在进场前上报相应施工组织管理体系及人员名单，经总包方确认后方可起先施工。分包方驻工地现场代表出勤率不低于90%。在紧急状况和进行主要施工项目时，分包方驻工地代表必需出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由分包方负责的各项事宜。3.3分包方应按合同规定的时间及总包方的详细要求刚好供应工程所需的全部材料和施工所需全部机械和工具，经总包方审核，并保证材料的型号及质量与设计图纸及总包方要求相同，并符合国家相关标准。产品进场凭检验报告和合格证书，进场检验报告向甲方报验，验收通过后方可安装3.4 分包方负责施工垃圾的清运工作，保证刚好将施工垃圾清运至场外，做到“活完料净脚下清”，并担当相应的费用。3.5分包方负责对进驻现场的全体人员进行入场前的平安学问教化，并保证在施工过程中遵守平安管理规定。分包方应与总包方签订平安施工协议书。施工中由分包方缘由造成的人员伤亡或其他平安事故等均由分包方担当。3.6分包方驻现场管理人员和全部进场操作人员应具备相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁不超过55周岁。特别工种应持有效上岗证书持证上岗，同时报总包方备案。3.7为确保工程质量，分包方工程技术人员必需具有丰富的施工阅历和较高的技术水平。3.8分包方必需遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，如总包方发觉分包方存在不文明施工现象，总包方有权要求分包方改正，因不文明施工而造成的一切后果及费用均由分包方担当。3.9分包方负责对进入施工现场的材料的保管工作，对于由于保管不善，造成的丢失、损坏等损失由分包方担当。3.10分包方负责对本工程现场的一切设施及工程成品进行妥当爱护，否则一切损失均由分包方担当。3.11施工及生活用水、电等临时设施费用由分包方负责，但水、电费用由 甲方担当。分包方不得奢侈施工用水、电。如现场发觉分包方奢侈水、电现象，总包方、监理方及发包方有权制止，并依据详细状况予以罚款。3.12施工技术资料管理与移交：分包方应依据现行建筑安装工程技术资料管理规程及北京市相关规定刚好编制、收集、整理相关施工技术资料4套，并刚好上报总包单位，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求。分包方担当以上相关费用。3.13分包方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。3.14分包方应保证在施工过程中不发生噪音扰民、污染环境、影响交通，否则分包方担当一切经济责任。3.15 负责隔墙板施工所需的现场机械用具和生活用具，费用自理负责阶段，验收前的成品爱护，阶段验收后，需有乙方负责阶段收后成品爱护工作因乙方缘由造成已完成的损坏，乙方负责修复，发生的费用和损失由乙方担当3.16 分包方在施工中发生的质量事故，应刚好报告总包方驻现场代表。一般质量事故的处理方案及结果应送总包方备案；重大质量事故的处理方案应由总包方代表签字会同发包方、监理确认后方可实施。3.17 分包方管理人员及施工人员应由总包方统一管理。3.18 分包方施工人员在现场如发觉打架、斗殴、酗酒、破坏或偷窃现场材料等行为，总包方一经发觉肃穆处理，如情节严峻者报当地公安机关处理。3.19 遵守总包方与发包方签订的建设工程施工合同及有关协议、来往确认文件。第四条 关于工期的约定4.1分包方在合同签定后，应严格根据合同双方确认的工程进度安排绽开施工。因分包方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，分包方担当逾期完工的违约责任。分包方应在接到发包方通知后一天内到场施工。4.2分包方应严格根据合同双方确认的施工方案及工程进度安排组织材料供应和足够的劳动力绽开施工，照实际与安排发生冲突时，分包方需听从总包方的统筹指挥。如因分包方缘由未能按合同双方确认的施工进度安排或总包方的统筹指挥绽开施工，总包方有权要求分包方在 3 个工作日内赶回安排进度。如分包方未按规定日期赶回进度，每逾期一日，分包方按合同总价款的 3向总包方支付违约金（违约金从工程款中干脆抵扣）。假如分包方出现严峻的质量、工期等问题，并且总包方认为分包方已无实力接着履行合同，总包方有权单方无条件解除本合同。4. 3分包方因下列因素造成工程延误，经总包方代表书面确认后，工期可相应顺延，但不得向总包方索赔工期延误损失、误工费用等（其它因素除非合同中有明确约定，否则不构成分包方顺延工期的免责事由）。4.3.1如夜间施工，因总包方缘由停电（一次8小时以上）造成累计停工超过24小时。4.3.2施工如遇不行抗力的影响而造成分包方无法正常施工的，分包方应于不行抗力发生后2小时内通知总包方，并于二日内向总包方供应不行抗力发生的证明文件，并经总包方代表确认。第五条 关于工程验收及保修的约定5.1 工程验收标准5.1.1分包工程的最终验收以总包方、监理、发包方、设计、质量监督部门的核验结果为最终依据。分包方帮助发包方组织办理相关验收手续。5.2 验收后若因分包方缘由造成修改，分包方应按要求进行整改，并担当自身原造成修改的费用和延误工期责任。5.3由于分包方供应的材料存在质量问题造成达不到验收要求时，由分包方负责拆除及重新安装，并担当相关费用。分包方须在48小时以前通知总包方进行验收和重新检验，由于返工造成的.工期延误，按本合同8.4违约条款执行。5.4 本分包工程保修期为一年。保修期内，分包方对本工程出现的由于分包方责任造成的质量问题免费进行修理。分包方应在接到发包方修理通知2日内派人修理。否则，总包方可托付其他单位或人员保修，所发生的费用由总包方在保证金内扣除，不足部分由分包方交付。分包方对其承包范围内的工程质量负有终身的质量保障责任，若因分包方工程质量问题导致发包方或第三方受到损失，分包方负责赔偿给总包方或第三方的造成的全部损失。第六条 关于材料的约定6.1 分包方供应材料的品种规格及质量必需符合要求6.2 分包方的原材料、全部安装辅材料必需符合现行国家相关质量标准要求及本合同中发包方的规定要求，如因分包方运用的材料不符合合同的约定而造成工期延误，责任由分包方担当，并担当给总包方造成的一切损失。6.3为保证工程质量，总包方有权按有关规定对分包方所供应的材料进行现场随机抽检，总包方在现场材料抽检复试后（复试费用由分包方担当），由国家认可的检测单位出具检测报告，检测结果未能达到国家标准的，须再次取样重新复试，并由总包方、监理、分包方三方共同指定检测场所，保证检测结果的真实性,合法性及有效性。如检测指标依旧未达到国家标准或双方在本合同中约定的标准，总包方有权要求分包方停止供货。在此期间给总包方造成的一切损失由分包方担当，并按有关规范进行的复试检测费用由分包方担当。6.4 总包方在分包方供货前有权派驻材料选购人员进驻分包方材料生产厂，进行材料的生产、检验、运输的监督工作。6.5 在材料进场前，分包方应以书面形式通知总包方进场材料的规格、数量、运用部位，并于次日为总包方供应符合国家有关规定排风道的出厂合格证、检测试验报告等材质证明文件，并主要原材料的进货来源，并供应符合相关国家规定的相关质量证明文件。6.6 分包方生产产品所选购的全部原材料，必需符合国家规定的质量要求及本合同中总包方的规定和要求。总包方有权进行监督、抽查。第七条 关于工程进度款支付、结算方式及质保金的约定7.1 工程款支付：7.1.1每两个月支付已完工程量的50%。7.1.2安装完毕，经总包方验收、审核后，总包方支付分包方至总包方审核、确认工程量价款的70%。7.1.3每栋单体工程竣工验收合格并由分包方按总包方要求提交工程竣工资料、向发包方提交结算书后进入结算程序，据实结算。半年内结算完毕，经双方确认后，发包方支付分包方至该单体工程结算款的95%。7.1.4余款作为保证金，待合同承包范围内全部工程竣工验收交付运用满1年，如无任何质量问题问题，一次性付清。7.2结算方式：7.2.1在乙方完成分包工程业务一周内，根据图纸工程量结合变更验收，确定分包工程实际工程量，根据双方确定的工程量及承包单价计算工程价款，办理结算手续。工程款甲方以支票形式支付给乙方。第八条 关于违约责任的约定8.1由于分包方缘由，（自然条件和不行抗力除外），不能按工期开工或中途无故停工，影响施工，工期不能顺延延误一方罚款 800 元/天的违约金（违约金从工程款中干脆抵扣），由此给总包方造成的全部经济损失均由分包方负责赔偿。8.2因分包方缘由造成的平安事故等状况，工期不予顺延，由此给总包方造成的一切经济损失均由分包方负责赔偿。8.3因分包方缘由造成的材料质量、工程质量不合格导致返工及给后续工程项目带来费用增加时，返工费用及增加费用由分包方全部担当，且工期不予顺延。8. 4工程质量如达不到合同要求，分包方应按合同质量要求进行返工，并担当造成的费用和延误工期责任（按本合同8.1条款约定执行）。分包方应在接到总包方通知3日内派人返工、整改。否则，总包方可托付其他单位或人员进行返工、整改，所发生的费用由分包方担当。若因工程质量问题导致总包方或第三方受到经济损失，分包方负责担当总包方或第三方的全部经济损失。8.5 分包方不按总包方审定后的施工工艺、方案、技术措施施工，监理、总包方有权要求分包方进行返工，并担当造成的费用和延误工期责任（按本合同8.1条款约定执行）。8.6因分包方缘由，协议无法接着履行，应提前10天通知总包方，经总包方同意后，双方办理合同终止协议，并由分包方赔偿由此给总包方造成的经济损失。8.7分包方施工现场应做到“活完料净脚下清”，若发觉现场遗留垃圾，分包方担当违约责任，分包方应向总包方支付清理垃圾费2倍的违约赔偿。8.8在施工过程中，无论任何缘由，分包方不能纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰总包方或发包方，因发生上述状况造成的工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付不低于10万元的违约赔偿，并由分包方担当由此给总包方造成的一切经济损失及名誉损失。8.9总包方延迟支付分包方工程款，由总包方担当延迟支付分包方工程款的违约责任，分包方不得因此停工而造成工期延误。第九条 争议解决方法9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。9.2合同双方不愿通过协商或调解不成时，应向工程所在地的人民法院起诉。第十条 合同终止10.1假如分包方出现下列一个或多个的状况，总包方经书面通知后，有权终止本合同，总包方终止本合同的，分包方除应赔偿总包方的全部损失，还应向总包方支付合同总价款20%的违约金。10.1.1分包方未能按合同内容刚好进驻施工现场和组织施工。10.1.2分包方未能按总包方确认的施工进度安排表进行施工，导致阶段施工进度延期或整个工期延误，在收到总包方通知后3天内，仍使上述状况持续或重复出现。10.1.3因分包方缘由造成工期延误或停工，在收到总包方通知后3天内，仍使上述状况持续或重复出现。10.1.4分包方拒绝执行总包方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。10.1.5中间工程质量检验不合格或施工过程中不按总包方审定的施工工艺、施工方案、技术措施执行并拒绝返工、返修。10.1.6分包方供应的产品存在质量问题或与合同约定不一样。10.1.7分包方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等状况。10.1.8分包方违反本合同的任何约定10.2 假如总包方按前述终止了本协议的执行，分包方须于3日内无条件撤场，撤场时要保证现场在施建筑物和总包方及发包方供应的各项施工设施完好无损，并向总包方移交经整理后的施工资料和文件。分包方未按规定日期撤场，每逾期一日，分包方应向总包方支付合同总价款2 的违约金，总包方有权支配新的分包方进场，由此而发生的费用和责任由分包方自行担当。10.3 因分包方责任终止本合同导致的增加费用，直至本工程竣工后，费用确定前，总包方不必支付任何款项给分包方。10.4 由于不行抗力或双方以外缘由导致工程停工或缓建，使合同不能履行，分包方妥当做好已完工程的爱护和移交工作，总包方应按合同规定支付已完合格工程价款。第十一条 附则10.5 本合同未尽事宜，双方需另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。10.6未经总包方书面同意，分包方不得转让债权。10.7双方确认来往函件，按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式邮寄，即视为已送达。地址如有变更应书面通知对方。10.8结算单等资料必需经发包人项目经理单路朝签字后方可生效。10.9分包方应支付总包方的违约金，总包方有权干脆从分包价款中扣除。10.10本合同的组成：（1）本合同条款（2）附件一：施工平安协议书本合同一式五份，总包方执三份，分包方执贰份，经签字、盖章后生效。以下无正文合同签订地址：总包方（公章）： 法定代表人： 托付代理人：地址： 邮编： 电话：分包方（公章）： 法定代表人： 托付代理人：地址： 邮编： 电话：合同签订日期： 年 月 日分包合同 篇4发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部承包方（乙方）依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程二、承包方式、取费标准：1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。3、合同单价（1）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。（2）模板制安人工及材料费含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000）木枋（400m3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）为 26 元/.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（平安帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等），机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。（3） 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.（4） 本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方缘由结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。5、工作内容：a. 测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及限制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。b. 场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。三、双方责任（一）甲方1、甲方驻工地代表： xxxxxxxxxxxxx2、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。3、甲方负责供应塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。4、甲方应监督、检查或帮助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。5、刚好组织钢管和扣件材料进场，负责搭设平安设施，指挥平安、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。6、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额部分按市场价干脆在工程款内扣除。7、甲方供应施工用电至现场二级配电箱。（二）乙方1、乙方驻工地现场代表： （乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天）2、乙方必需持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人托付书），并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施，由责任方担当自身平安防护措施。6、乙方供应施工人员运用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员运用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满意施工须要，甲方不再供应任何机具。7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。8、乙方进场人员自带生活费。9、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%.进场前必需递交特别工种上岗证。四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织安排施工，按甲方安排材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最终甲方统计总量。因乙方缘由造成工期延误者，按每延期一天，乙方除担当甲方各种损失外，甲方将视详细状况，按5000-10000元/天罚款。2、质量：该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准；工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工缘由造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。3、成品爱护：乙方应帮助甲方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。4、文明施工：乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作200XX元的罚款。5、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境爱护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。实行必要的平安卫生及环境爱护措施。消退事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方担当，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境爱护教化，并对他们的平安健康负责。6、平安生产和职业平安健康：杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤，甲方对乙方担当的工程要做好平安交底，提出明确的'平安要求并进行平安监督检查。乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故，主要责任、干脆责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且依据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必需与项目相关部门签订平安生产责任合同。五、工程结算与支付1、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。2、人工费支付：乙方施工的分项工程按节点付款，基础平±0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %，主体封顶支付总价款的 85 %，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%。若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。3、乙方必需办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。六、其他1、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，其次次打架罚款10000元或退场，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方担当。3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将赐予惩罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当。5、乙方必需确保进场模板新旧比例为8：2，即10000的新模板，否则，甲方有权依据实际状况罚款500010000元（从履约金内扣除），且单价下浮10%.6、乙方必需确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视详细状况罚款100元XX元。7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算中干脆扣除。8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款1001000元。9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。10、因乙方缘由出现爆模，乙方除刚好按技术规范处理外，甲方视详细状况对乙方罚款1005000元。11、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。12、乙方进场施工人员必需佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的200倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。