2023年实用的工程合同模板集锦八篇.docx

2023年实用的工程合同模板集锦八篇工程合同 篇1发包方：重庆*地产集团有限公司 （以下称甲方）承包方：（以下称乙方）甲乙双方经协商，就中德·茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议1、现需增加如下工程量：对茵莱国际项目B区回填松土层部分增设锚杆加固，由乙方负责施工。2、计价方式实行包工包料综合包干单价：25元/平方米，此单价已包含喷浆护坡。3、以上价格包括但不限于：本工程（包含锚杆布设和喷浆）所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。4、锚杆布设要求如下：坡面上部6米，锚杆深度3米，间距1.5米，锚杆采纳18#二级钢；坡面下部7-8米，锚杆深度2米，间距1.5米，锚杆采纳18#二级钢。钢丝网丝径1mm，满铺。5、乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。6、其他条款遵从主合同。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签约代表人： 签约代表人：联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：工程合同 篇2发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设须要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，依据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)(建设工程施工合同示范文本)，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：其次条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包平安、包一般桩尖、包焊条等协助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、一般桩尖( 元/个)，含税金。如运用标准桩尖，价格另议。桩接头采纳焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指奢侈桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条、付款方式：(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并刚好支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：依据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方担当，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，供应水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必需回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式供应细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和担当，乙方负责供应有关资料。6、甲方供应桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方根据乙方供应的进桩安排，刚好供应合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方供应编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工打算工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项看法及要求。7、严格限制工程进度，不得拖延工期，刚好按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方担当。9、乙方应留意施工平安负责进行平安教化，做到文明施工留意用电平安，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置平安员。10、乙方应做好现场保安工作及教化，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按(城市档案管理规定)做好施工原始记录，汇合施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条、留意事项；1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的.，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质缘由所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不行抗力因素消退后，双方应接着履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权托付中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后马上生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表签名：托付代理人签名： 托付代理人签名：合同签定日期： 年 月 日合同签定地点：工程合同 篇3甲方：_(姓名，身份证号码)乙方：_(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经同等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责供应石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。依据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。乙方具有从事农村房屋建设的成熟阅历，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等全部劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。工期从_年_月_日起先建设，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不行抗力状况的，可顺延工期。乙方加强对其人员的平安教化，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工。由于乙方人员的有意或过失引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则，根据图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后一年内，甲方发觉质量问题的，乙方必需进行免费修理。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。付款时间：第一次付款在施工起先后_天内，其次次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方缘由导致使合同无法履行的，乙方应担当违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应担当违约金_元。在乙方无违约行为的状况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当担当违约金_元(或每日担当违约金_元)。五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附则本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必需共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：担保人：年月日工程合同 篇4甲方(发包人)：乙方(承包人)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，合同就双方 项目工程总承包事宜经协商一样，订立本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程承包范围：二、合同日期：合同期限：施工期限：三、工程质量标准：工程质量标准：四、合同价格和付款货币：合同价格为人民币(大写)： 元。除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的'项目外，合同价格不作调整。五、承包价格：每平方米 元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。六、付款方式乙方进场后甲方付乙方进场费；完成第一层框架楼面甲方付款_元；甲方付清后乙方起先其次层施工，其次层框架楼面完成后甲方付款_元;付清后乙方起先砖砌抹灰工程，工程全部完工付款；甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验收押金，阅历收合格后7天内一次性付清。(假如甲方修改房屋样式或加高屋顶等缘由导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)七、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。八、双方责任甲方负责三通一平，并负责购买建安险两份;乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。九、留意平安文明平安施工，假如施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。十、其它未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效，具有同等的法律效力发包人签字(盖章)：承包人签字(盖章)：年 月 日工程合同 篇5甲方： （以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）甲乙双方本着同等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就（ ）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着（ ）项目指纹锁物质供货的人脉及项目充分了解，为乙方供应真实的信息，帮助乙方对（ ）项目指纹锁供货的合同签订赐予协作把关。2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订（ ）项目指纹锁智能锁的'供货合同。二、乙方义务与责任1、乙方主动协作甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2、本着甲方对（ ）项目电子智能锁发包了解及拿到电子指纹锁供货合同的信任及信念，为甲方负责供应真实有效的资料及相关指纹锁供货的资质及授权，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。三、酬劳支付1、在甲方帮助乙方取得这一项（ ）项目供货合同并实施后，乙方向甲方支付劳动酬劳总供货金额的 %。2、本项目施工合同签订后 天内，甲方所得酬劳由乙方一次性支付给甲方。四、违约责任（一）甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方同类公司的中介托付。2、本协议签订后，若甲方就此项目赐予另外的同类公司参加项目竞争，视甲方违约赔偿乙方违约金 万元。3、若乙方拒绝协作甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。（二）乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括干脆或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务酬劳，甲方对该劳务酬劳有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金 万元。五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业隐私及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或运用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有看法，双方签字当日生效。甲方：乙方：见证人：20xx年 月 日工程合同 篇6甲方（买方）：乙方（卖方）：买卖合同运用说明一、出卖人与买受人签订买卖合同时，双方应仔细阅读买卖合同。买卖合同一经依法签订即具有法律效力，双方必需严格履行。二、买卖合同必需由买卖双方或双方托付代理人亲自签章，如一方为法人单位，还需由该单位法定代表人（托付代理人）签章，并加盖公章方为有效。三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清晰。四、产品的质量标准可/应参照国家或行业相关标准。 四、成交价格，假如当地有政府指导价，可以在指导价范围内确定。五、双方经协商一样后，对买卖合同文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一样另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为买卖合同的附件，与买卖合同一并履行。六、本文本并不肯定适用于全部地区，如地区有相应政策法规，则可做相应调整。甲 方： 居民身份证号码： 联系方式： 甲方居处地： 邮编：乙 方 ： 居民身份证号码： 联系方式： 乙方居处地： 邮编：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在同等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方机械设备并由乙方供应相关服务事宜，达成如下一样协议：1、 合同标的、价款及支付方式1.1 标的、数量、价款：1.2 主要部件配置甲方供应的机械设备需满意以下的配置要求：1.2.1 结构配置：1.2.2 机构配置：1.2.3 电气系统配置：1.2.4 液压系统配置：1.2.5 机械主要技术性能：1.3 随机技术文件每一单台设备在交货时均应随机供应具体的安装手册、操作和维护手册、运用和保养说明书、易损配件书目等一切与该设备的安装、修理、保养有关的技术图纸及文字资料。1.4 随机配件、专用工具：乙方应配备必需的备品、配件和专用工具，以便利甲方进行设备的正常安装、调试及运用。1.5 付款方式： 合同签字生效后工作日内，甲方支付乙方合同价款的 %，计万元人民币；甲方在收到乙方书面发货凭证后工作日内向乙方支付合同价款的 %，计万元人民币；设备安装调试合格后工作日内，甲方支付乙方合同价款的 % ，计万元人民币；剩余价款万元，作为设备的质保金，在设备保质期届满后，如无质量问题，由甲方向乙方全部付清。2、 交货时间乙方应在年月日至年月日之间的期限内向甲方交付本合同项下全部机械设备。3、 交货方式和交货地点乙方必需在本合同规定的交货时间内将全部设备运至甲方书面告知的指定地点并交付甲方，该指定交货地点将由甲方在本合同签署后 日内以书面方式通知甲方，乙方需担当货物在甲方接收之前的一切风险和费用。4、 质量保证及标准质量保证期，自设备调试验收合格之日起个月或者设备工作时间小时。乙方保证根据以下国家、行业相关平安和质量标准及厂家技术文件的要求，进行设备安装、保养，确保设备在其运用寿命期内符合国工程合同 篇7甲方：乙方：投资策划有限公司(学校)经介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。一、借款金额： 元人民币。二、借款用途：学校基本建设工程付款。三、借款时间及本息结算还款方法：借款时间： 年。(20年月日至20年月日)月息贰分。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款实力提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际运用时间提前归还本息。四、质押物品及化解风险的措施：乙方用公司和学校一号办公楼房屋全部权证(运港字第00000242号)作抵押。乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议，协商解决。甲方签字留印： 乙方签字盖章： 介绍及见证人签字：年 月 日 年 月 日 年 月 日工程合同 篇8委任单位：_ 施工单位：_经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限 本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责选购，刚好组织进场，材料设备保管 场地由甲方供应，以满意工程的须要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1。乙方必需严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不行分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料安排不足需增加的投资由乙方负责。3。施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2。由于乙方供应的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当。3。由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4。装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由 甲方担当责任并以甲方起先运用日期为竣工验收日期。十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_ 代表人：_乙方单位（盖章）：_ 代表人：_日期：_ 签订合同地点：_