2023二级建造师《工程法规》真题及答案79题.docx

2023二级建立师工程法规真题及答案一、单项选择题1 .【题干】建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属 于（）。【选项】A.法定代理B.表见代理C.托付代理D.指定代理【答案】C【解析】托付代理依据被代理人的托付行使代理权。【考点】1031代理的主要种类2 .【题干】下列权利中，属于用益物的是（）o【选项】A.船舶抵押权B.房屋租赁权C. 土地全部权D.建设用地运用权【答案】D【解析】用益物权是权利人对他人全部的不动产或者动产，依法享有占有、运用和收益 的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地运用权、宅基地运用权和地役权。【考点】1041用益物权3 .【题干】运用他人学问产权必需经权利人同意，这体现了学问产权的（）。【选项】A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C【解析】权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必需经过权利人同意, 否则构成侵权。【考点】1061学问产权的法律特征4 .【题干】关于抵押的说法，正确的是（）o【选项】A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围8 .抵押人没有义务妥当保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分别而单独转让C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息【答案】D【解析】当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人恳求依据约定返还垫资及其利息的, 应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除 外。当事人对垫资没有约定的，依据工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人恳 求支付利息的，不予支持。【考点】4012工程垫资的处理31 .【题干】关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）o【选项】A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行【答案】C【解析1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回 已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。【考点】3013投标文件的修改与撤回32.【题干】依据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、 建筑构配件和设备，应当（）o【选项】A.依据建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.XXXXXXXXXD.征求施工企业的看法【答案】B【解析】【考点】33.【题干】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）o【选项】A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照B.中标人无正值理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还 C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失 D.中标人严峻违反合同义务的，取消其5年内参与依法必需进行招标项目的投标资格【答案】B【解析】中标人无正值理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件, 或者不依据招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。【考点】3016中标人违法行为应担当的法律责任34.【题干】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）o【选项】A.定作人不履行帮助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】D【解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。【考点】4031承揽合同的解除35.【题干】依据绿色施工导则，在土方作业阶段实行洒水、覆盖等措施后，作业 区扬尘高度应当小于（）o【选项】A.2米B.1.5 米C.1米DO5米【答案】B【解析】土方作业阶段，实行洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m, 不扩散到场区外。【考点】5012大气污染防治36.【题干】依据生产平安事故报告和调查处理条例，关于生产平安事故等级的说 法的是（）o【选项】A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故时是重大事故C.造成15人死亡的事故时特殊重大事故D.造成3000万干脆经济损失的事故是较大事故【答案】D【解析】较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤, 或者1000万元以上5000万元以下干脆经济损失的事故；【考点】6041生产平安事故的等级划分标准37.【题干】依据劳动合同法，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超 过（）。【选项】A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限 1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同， 试用期不得超过6个月。【考点】4021试用期38 .【题干】行政机关作出的下列确定中，当事人不能申请形成复议的是（）o【选项】A.行政处分或者其他人事处理确定B.限制人身自由的行政强制措施确定C.罚款、没收非法财务等行政惩罚确定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的确定【答案】A【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机 关作出的行政处分或者其他人事处理确定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申 诉;（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提 起诉讼。【考点】8052行政复议的范围39 .【题干】货物在运输过程中因不行抗力灭失，则关于运费支付的说法，正确的是（）。【选项】A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费40 运费由运货人担当C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同担当【答案】A【解析】货物在运输过程中因不行抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费; 已收取运费的，托运人可以要求返还。【考点】4036承运人的义务40.【题干】关于监理单位平安责任的说法，正确的是（）o【选项】A.监理单位对施工组织设计中的平安技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强 制性标准B.监理单位发觉存在平安事故隐患的，可以提示施工单位整改C.事故隐患状况严峻的，监理单位应当刚好向有关主管部门报告D.监理单位未对施工组织设计中的平安技术措施进行审查的，应当吊销资质证书【答案】A【解析】工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否 符合工程建设强制性标准。【考点】6053工程监理的平安责任41 .【题干】超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行 施工总承包的，由（）组织召开。【选项】A.监理单位B.施工总承包单位C.建设单位D.相关专业承包单位【答案】B【解析】超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开 专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。【考点】6031平安专项施工方案的审核42 .【题干】投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。【选项】A.评标委员会B.纪律检查委员会C.有关行政监督部门D.招标人【答案】D【解析】对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必需进行招标项目的评标结果有 异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。【考点】3015招标投标投诉与处理43 .【题干】招标投标违法行为记录公告，肯定禁止公开涉及（）的记录。【选项】A.政府信息B.商业隐私C.个人隐私D.国家隐私【答案】D【解析】招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家隐私、商业隐私、个人隐私的记 录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及 商业隐私、个人隐私的违法行为记录，可以公开。【考点】3033建筑市场诚信行为的公布44 .【题干】依据国务院安委会关于进一步加强平安培训工作的确定，高危企业新 职工平安培训合格后，要在阅历丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。【选项】A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C【解析】高危企业新职工平安培训合格后，要在阅历丰富的工人师傅带领下，实习至少 2个月后方可独立上岗。【考点】6025平安教化培训方式45 .【题干】下列招标人的行为中合法的是（）o【选项】A.招标人可以依据须要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必需进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必需进行招标的项目招标人限定投标人必需为国有企业【答案】C【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标 人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人供应有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际须要不相适应或者与合 同履行无关；（三）依法必需进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件 或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人实行不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）依法必需进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的全部制形式或者组织 形式；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【考点】3016招标人违法行为应担当的法律责任46 .【题干】某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合 同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同接着履行，则仲裁应（）作出裁决。【选项】A.按甲的看法B.按乙和丙的看法C.重新组成仲裁庭经评议后D.请示仲裁委员会主任并按其看法【答案】B【解析】裁决应当依据多数仲裁员的看法作出，少数仲裁员的不同看法可以记人笔录。 仲裁庭无法形成多数看法时，依据首席仲裁员的看法作出。【考点】8032仲裁裁决47 .【题干】建立师采纳弄虚作假的手段取得注册建立师接着教化证书。一经发觉, 其将担当的法律责任是（）o【选项】A.赐予警告B.撤销注册证书C.取消接着教化记录D.处1万元以上3万元以下罚款【答案】C【解析】对于实行弄虚作假等手段取得注册建立师接着教化证书的，一经发觉，马 上取消其接着教化记录，并记入不良信用记录，对社会公布。【考点】2035建立师接着教化违法行为应担当的法律责任48 .【题干】依据生产平安事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确 的是（）。【选项】A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当马上向本单位负责人报告D.状况紧急时，事故现场有关人员应当马上向事故发生地的有关部门报告【答案】C【解析】事故发生后，事故现场有关人员应当马上向本单位负责人报告;单位负责人接 到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有 平安生产监督管理职责的有关部门报告。状况紧急时，事故现场有关人员可以干脆向事故发 生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报 告。【考点】6043施工生产平安事故报告及实行相应措施的规定49 .【题干】关于工伤保险，下列说法正确的是（）o【选项】A.事业单位、社会团体可以参与工伤保险B.工伤保险是面对用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险主动由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成【答案】B【解析】工伤保险条例规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、 民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下 称用人单位）应当依照本条例规定参与工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工） 缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法 纳入工伤保险基金的其他资金构成。【考点】6034工伤保险的规定50 .【题干】依据文物爱护法实施条例，未取得相应等级的文物爱护工程资质证书, 擅自担当文物爱护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正应当 担当的行政惩罚是（）o【选项】A警告B.责令停产停业C.吊销营业执照D.罚款【答案】D【解析】文物爱护法实施条例规定，未取得相应等级的文物爱护工程资质证书，擅 自担当文物爱护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期 不改正，或者造成严峻后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑 事责任。【考点】5034未取得相应资质证书擅自担当文物爱护单位修缮、迁移、重建工程违法 行为应担当的法律责任51 .【题干】关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。【选项】A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的修理义务（）o【答案】B【解析】融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租 人、出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁 物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及担当瑕疵担保义务，而 承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人担当义务。【考点】4035融资租赁合同52 .【题干】施工人员对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下 现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。【选项】A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】B【解析】施工人员对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工 程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。【考点】7023施工检测的见证取样和送检制度53 .【题干】关于仲裁协议的说法，正确的是（）o【选项】A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不行干脆提起诉讼C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构【答案】B【解析】裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能 向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。【考点】8031仲裁协议的效力54 .【题干】依据建筑法，施工企业中运用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备, 情节尚不严峻的，应当赐予的惩罚是（）o【选项】A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】B【解析】建筑施工企业在施工中偷工减料的，运用不合格的建筑材料、建筑构配件和设 备的，或者有其他不依据工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚 款;情节严峻的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书【考点】7013施工企业违法行为应担当的法律责任55 .【题干】下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。【选项】A.依法应当招标的项目中标无效后订立的B.工程款支付条款订立时显失公允的c.发包人对投标文件有重大误会订立的D.承包人超越资质等级订立单竣工前取得相应等级资质证书的【答案】A【解析】建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效：（1）承包人未取得建筑施 工企业资质或者超越资质等级的;（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义 的;（3）建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的。【考点】4014建设工程无效施工合同的主要情形56 .【题干】关于定金的说法，止确的是（）o【选项】A.债务人履行债务后，定金不行抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%,则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D【解析】当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定 金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。【考点】1073定金57 .【题干】政府对市场主体的遵守法律诚信评价标准内容以（）o【选项】A.建筑市场有关法律责任B.质量平安问题C.建筑市场有关违法行为D.违反法定基本程序问题【答案】A【解析】政府对市场主体的遵守法律诚信评价是政府主导，以遵守法律为基础，依据违 法违规行为的行政惩罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类 行政法律规定强制义务的行政惩罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市 场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。【考点】3034政府对市场主体的遵守法律诚信评价58 .【题干】依据民事诉讼法，关于证据的说法，正确的是（）o【选项】A.书证只能提交原件B.涉及商业隐私的证据须要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的依据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人相互质证【答案】D【解析】证据应当在法庭上出示，并由当事人相互质证。对涉及国家隐私、商业隐私和 个人隐私的证据应当保密，须要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据, 不能作为认定案件事实的依据。【考点】59 .【题干】关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是（）。【选项】（与12题重复）A.合同变更协议自签字之日起生效B.合同变更与工程变更的范围一样C.发包人可依据其单方意思变合同D.合同变更内容约定不明确，推定为未变更【答案】D【解析】当事人协商一样，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、 登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。【考点】4015合同的变更60 .【题干】依据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，允许其他单位或 个人以本单位名义承揽工程的，属于()o【选项】A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程平安不良行为【答案】B【解析】资质不良行为认定标准包括：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位 资质等级承揽工程的;(2)以欺瞒手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本 单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改、伪造、出借、转让建 筑业企业资质证书的;(6)依据国家规定须要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考 核，未取得证书上岗，情节严峻的。【考点】3032资质不良行为认定标准二、多项选择题61 .【题干】在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确 的有()o【选项】A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】ABCD【解析】建设工程质量管理条例规定，在正常运用条件下，建设工程的最低保修期 限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该 工程的合理运用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装 修工程，为2年。【考点】7051建设工程质量的最低保修期限62 .【题干】依据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定， 下列文件属于投标文件内容的有()o【选项】A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书【答案】A【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。 当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥当保管抵 押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。 抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分别而单独转让或者作为其他债权的担 保。因此D错误。【考点】1071抵押的效力63 【题干】两家施工企业协商后同时参与一个项目的投标，给建设单位造成重大损失， 则该两家施工企业干脆责任人应担当的刑事责任是（）o【选项】A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】C【解析】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严峻的，处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单惩罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集 体、公民的合法利益的，依照以上规定惩罚。【考点】1094建设工程刑事责任的种类及担当方式64 【题干】在城市规划区内以划拨方式供应国有土地运用权的建设工程，建设单位在办 理用地批准手续前，必需先取得该工程的（）o【选项】A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量平安建报手续D.建设用地规划许可证【答案】D【解析】在城市、镇规划区内以划拨方式供应国有土地运用权的建设项目，经有关部门 批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规 划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据限制性具体规划核定建设用地的位 置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可 证后，方可向县级以地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由 土地主管部门划拨土地。【考点】2023施工许可证的法定批准条件65 【题干】建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许 可证（）o【选项】A.自行废止【答案】ABCD【解析】投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或 附有法定代表人身份证明的授权托付书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清 单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目状况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须 知前附表规定的其他材料。【考点】3013投标文件的内容66 .【题干】关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()o【选项】A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理部不具有法人资格C.施工企业法人属于财团法人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】ABE【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企业依据建设工程施工项目而组建的特 别设的下属机构。项目经理依据企'业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。【考点】1022企业法人与项目经理部的法律关系67 .【题干】符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的状况下，合同当事人 可以书面协议选择的管辖法院有()。【选项】A.被告居处地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E.合同签订地人民法院【答案】ABDE【解析】民事诉讼法规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告居处地、 合同履行地、合同签订地、原告居处地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法 院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。【考点】8021协议管辖68 .【题干】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染 的建筑施工作业，但()除外。【选项】A.抢修作业B.抢险作业C.因特殊须要必需连续作业的D.监理单位同意的E.因生产工艺上要求必需连续作业的【答案】ABCE【解析】环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止 夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特 殊须要必需连续作业的除外。【考点】5011禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定69 .【题干】关于投标保证金的说法，正确的有（）o【选项】A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一样D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还【答案】BCE【解析】招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标 项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一样。实行两阶段招标的，招标人 要求投标人提交投标保证金的，应当在其次阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。【考点】3013投标保证金70 .【题干】关于建设用地运用权的说法，正确的有（）o【选项】A.建设用地运用权只可以在地上设立B.建设用地运用权因出让合同生效而设立C.住宅建设用地运用权期满自动续期D.建设用地运用权只能存在于国家全部的土地E.设立建设用地运用权可以实行出让或划拨的方式【答案】CDE【解析】建设用地运用权只能存在于国家全部的土地上，不包括集体全部的农村土地。 建设用地运用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地运用权，可以实 行出让或者划拨等方式。设立建设用地运用权的，应当向登记机构申请建设用地运用权登记。 建设用地运用权自登记时设立。住宅建设用地运用权期间届满的，自动续期。【考点】1041建设用地运用权71 .【题干】依据担保法，债权人可以行使留置权的合同有（）【选项】A.施工合同B.加工承揽合同C.定金合同D.借款合同E.运输合同【答案】BE【解析】担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人 不履行债务的，债权人有留置权。【考点】1073留置72 .【题干】依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必需招标范围内的各类 工程建设项目，达到下列标准之一必需进行招标的有（）【选项】A.重要设备选购 的单项合同估算价为人民币150万B.材料选购 的单项合同估算值为人民币80万C.施工单项合同估算价为人民币300万D.项目总投资额为人民币3500万E.监理服务选购 的单项合同估算价为人民币60万【答案】ACDE【解析】依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必需招标范围内的各类工程 建设项目，达到下列标准之一的，必需进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万 元以上的;（2）重要设备、材料等货物的选购，单项合同估算价在人民币100万元以上 的;（3）勘察、设计、监理等服务的选购 ，单项合同估算价在人民币50万元以上的;（4）单 项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上 的。【考点】3011建设工程必需招标的规模标准73 .【题干】下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有（）o【选项】A.乘人之危，使对方在违反真实意思的状况下订立B.以欺诈的手段，使对方在违反真实意思的状况下订立C.约定内部承包违约金D.以胁迫的手段，使对方在违反真实意思的状况下订立E.重大误会，在违反真实意思的状况下订立【答案】ABD【解析】下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使 对方在违反真实意思的状况下订立或者变更劳动合同的;（2）用人单位免除自己的法定责任、 解除劳动者权利的;（3）违反法律、行政法规强制性规定的【考点】4021劳动合同无效71 .【题干】建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。【选项】A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.刚好验收隐藏工程E.供应必要的施工条件【答案】ABC【解析】选项DE属于发包人的主要义务【考点】72.【题干】依据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合 的条件有()o【选项】A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的B .非因本人意愿中断就业的C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的D.本人应折服兵役的E.人本已失业，有身份证明的【答案】ABC【解析】失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用 人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业 登记，并有求职要求的。75、根据社会保险法，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。A.意外伤害保险 B.工伤保险 C.生育保险 D.基本养老保险 E.基本医疗保险76、根据最高人民法于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释发包人造成建设工程质量缺陷应 承担过错责任的情形有()O A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 B.提供的设计有缺陷 C.直接指定分包人分包专业工程 D指定购买的建筑构配件不符合强制性标准 E.提供的建筑材料不符合强制性标准77、根据劳动合同法，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有（）。A.用人单位排除劳动者权利 B.用人单位未及时足额支付劳动报酬 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险要的 D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的78、下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。 A投标报价彳氐于成本B.投标报价未按招标文件要求进行春封 C.投标联合体没有提交共同投标协议 D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章79、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械有（）。 A.属国家明令淘汰或者禁止使用的 B .超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有完整安全技术档案的E.没有齐全有效的安全保护装置的B.重新检验C.接着有效D.自动延期【答案】A【解析】建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因 故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不 开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。【考点】2023申请延期的规定8 .【题干】关于投标报价的说法，正确的是（）。【选项】A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不行以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当推翻其投标D.报价可以低于成本，但不行以高于最高投标限价【答案】C【解析】建设工程施工发包与承包计价管理方法中规定，投标报价低于工程成本或 者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当推翻投标人的投标。【考点】3014投标人不得以低于成本的报价竞标9 .【题干】建设工程施工合同（示范文本）（GF-2024-0201）主要由（）三部分组成。【选项】A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【答案】C【解析】建设工程施工合同（示范文本），由合同协议书、通用合同条款、专用合同 条款三部分组成。【考点】4017建设工程合同示范文本的性质和作用10 .【题干】关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）o【选项】A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊缘由，不能行使管辖权的，移送上级人民法院干脆管辖 C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院干脆管辖【答案】C【解析】两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉 讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的 人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊缘由，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决 不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B、D错误。【考点】8021民事诉讼的法院管辖11.【题干】关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。【选项】A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆试验块必需实施见证取样的送检C见证人员应由施工企业中具备施工试验学问的专业技术人员担当D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B【解析】用于承重墙体的砌筑砂浆试块属于必需实施见证取样和送检的试块。因此B 正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验学问的专业技术人员担 当。因此C错误。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程 名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。因此D 错误。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。因此A错误。【考点】7023见证取样和送检12 .【题干】关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）o【选项】A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一样C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方以上变更合同【答案】A【解析】当事人协商一样，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、 登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明