2023年工程工程合同篇.docx

2023年工程工程合同篇工程工程合同1摘要：建设工程施工索赔是工程合同管理中的一个重要组成部分，它在实际生活和工程项目中是承包商爱护自己并获得正值利益的手段之一，然而，由于目前我国市场还不完全规范，法制还不够健全等多方面因素，多种多样的施工索赔造成了工程项目中一些不必要的成本损失和其他影响，所以针对这些现象，我们须要加强建设工程施工索赔的严格管理。关键词：施工索赔及程序 工期及费用索赔施工索赔管理一、施工索赔及程序（一）施工索赔概念当事人在工程合同实施过程中，对并非自己的过错，而是由于合同对方应担当责任的状况造成损失后，向对方提出补偿要求的过程。通常有合同缺陷、业主违约、工程师指令、工程变更、施工条件改变、国家政策、法律、法令变更、其他承包商干扰缘由，但实际生活中也有不行抗力等其他缘由造成施工索赔。 施工索赔是合同管理的重要环节,加强施工索赔的管理有利于承发包素养和管理水平提高；是挽回成本损失重要手段；有利于降低工程造价；有利于国内工程建设管理与国际惯例接轨。（二）施工索赔程序FIDIC1999版（FIDIC：国际询问工程师联合会）土木工程施工合同条件曾指出，正确的合同管理须要我们敏捷运用合同实施管理，依靠合同条款进行管理，依靠阅历和愿望管理，最终实现双赢。同时也指出了索赔的程序，如下：（1）索赔通知承包商必需在引起索赔的事务发生后的28天内通知工程师并提交合同要求的其它通知和具体证明报告。否则，将丢失索赔权利。（2）保持同期记录承包商应随时记录并保持有关索赔事务的同期记录。工程师在收到索赔通知后可监督并指示承包商保持进一步的记录及审查承包商所作的记录，井可指示承包商供应复印件。（3）索赔报告承包商应在引起索赔的事务发生后的42天内向工程师提交具体的索赔报告。假如引起索赔的事务有连续影响，承包商应在提交第一份索赔报告之后按月接连提交进一步的期中索赔报告；在索赔事务产生的影响结束后28天内，提交一份最终索赔报告。（4）工程师的反应收到承包商的索赔报告及其证明报告后的42天内，作出批准或不批准的确定，也可要求承包商提交进一步的具体报告，但肯定要在这段时间内就处理索赔的原则作出反应。（5）索赔的支付在工程师核实了承包商的索赔报告、同期记录和其它有关资料之后，应依据合同规定确定承包商有权获得的延期和附加金额。经证明的索赔款额应在该月的期中支付证书中赐予支付。假如承包商供应的报告不足以证明全部索赔，则已经证明的部分应被支付，不应将索赔款额全部拖到工程结束后再支付。假如承包商未遵守合同中有关索赔的各项规定，则在确定赐予承包商延长竣工时间和额外付款时，要考虑其行为影响索赔调查的程度。二、工期及费用索赔（一）工期索赔1.工期索赔的分析工期索赔的分析包括延误缘由分析、延误责任的界定、网络安排分析、工期索赔的计算等。运用网络安排方法分析延误事务是否发生在关键线路上，以确定延误是否可以索赔。在工期索赔中，一般只考虑对关键线路上的延误或者非关键线路因延误而变为关键线路时才赐予顺延工期。2.工期索赔的计算方法(1)干脆法假如某干扰事务干脆发生在关键线路上，造成总工期的延误，可以干脆将该干扰事务的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。(2)比例分析法假如某干扰事务仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，而且管理水平要求不高，要分析其对总工期的影响，可以采纳比例分析法。(3)网络分析法通过分析干扰事务发生前和发生后网络安排的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事务和多种干扰事务共同作用所引起的工期索赔，主要还是用于管理水平要求高的工程项目，但计算过程较困难。（二） 费用索赔1.索赔费用的构成人工费、材料费、施工机械运用费、管理费、利润（工程变更、施工条件改变、业主终止合同等可计入利润索赔）、其他应予以补偿的费用（利息、分包费、保险费、各种担保费）2. 索赔费用的计算方法（1）分项法分项法是按每个索赔事务所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并供应相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给给以分析、核实，确定索赔费用顺当解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采纳分项法计算。（2）总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事务后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，索赔金额=实际总费用投标报价估算总费用。通常要求合同实施过程中的总费用核算是精确的、承包商的报价是合理的，合同中没有争吵等。（3）修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理，索赔金额=某项工作调整后的实际费用-该项工作的报价费用。三、施工索赔管理为了加强施工索赔的管理和工程项目的质量，在实际生活中，首先业主及工程师须要对承包商所提出的索赔要求进行严格评审，审查合同文件;工程师的指示;往来函件;会议记要;施工现场记录;工程照片;工程财务记录;现场气候记录;工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明及其他施工索赔依据的真实性、全面性、时效性、关联性及是否符合特定条件，同时还要严格审查工期顺延要求及费用索赔要求。其次，为了对将来索赔的预防和削减，工程师须要做好工程前期打算工作，签订合同时注意合同严密性，严格地履行合同，做好日常监理工作，索赔事务发生后应实行有效措施。四、结束语施工索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，对承包商、业主和监理工程师来说，对处理索赔问题水平的凹凸，反映了他们对项目管理水平的凹凸。索赔随着建筑市场的建立和发展，将成为项目管理中越来越重要的问题。所以当下加强建设工程施工索赔的管理是必要的。工程工程合同2甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和_市建筑工程施工合同管理方法的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：xx医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：_市经济技术_区（安徽医学高等专科学校校内内）工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品爱护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元，地弹门为310元（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。其次条：工程期限1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_月_日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列状况，工期应相应顺延：a）因甲方缘由发生工程量改变和设计变更；b）一周内非乙方缘由停电造成停工累计超过8小时；c）不行抗拒之因素；d）因甲方缘由未能按期完成施工前打算工作，或未能按规定供应材料等造成乙方停工的；e）合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后_日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1、供应与门窗工程有关图纸及技术资料；2、负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；3、负责供应材料堆放场地及脚手架运用。第五条：乙方工作1、应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；2、切实与土建施工单位协作，仔细做好平安生产、文明施工，现场平安责任自负；3、工程在未办理移交前要切实做好成品爱护；4、要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的运用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1。2，扣板厚度为0。81，几何尺寸统一，色泽一样，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准运用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采纳XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1、隐藏工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2、乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3、乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自变更，但发生下列状况之一的，可作调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工合同。第十条：设计变更1、乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2、工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修_年（注：非人为缘由）。第十二条：违约责任1、甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金；2、乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金；3、由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方担当由此造成的一切损失。4、工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行惩罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参加协商解决；协商不成时，采纳下列方式中2项解决。1、向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2、向_市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日工程工程合同3发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际状况，经双方协商一样，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：_年_月_日至_年_月_日五、质量等级：六、工程款支付：开工_月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的'生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：法定代表人：托付代理人：现场代表：_年_月_日乙方：法定代表人：托付代理人：分包商：_年_月_日工程工程合同4甲方：乙方;甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：威远县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：25元/m2140m2=3500元。四、付款方式：于20xx年5月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的.植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同5建设单位：_，以下简称甲方。设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底。工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。3、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改。未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1、乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件。其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要。同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3、乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方供应的设计文件交由35家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币25，000元。五、违约责任1、甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程工程合同6词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。（1）“工程”是指业主托付实施监理的工程。（2）“业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一方，以及其合法继承人。（3）“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作额外工作。（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。（8）“月”是依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同说明时，以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条由业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主供应与其监理机构水平相适应的询问看法，仔细、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。第六条监理机构运用业主供应的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的.物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。业主的义务第八条业主应当负责工程建设的全部外部关系的协商，为监理工作供应外部条件。第九条业主应当在双方约定的时间内向监理机构供应与工程有关的为监理机构所须要的工程资料并保证该资料的精确性。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十一条业主应当授权一名熟识本工程状况、能快速作出确定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，刚好书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。第十三条业主应为监理机构供应如下帮助：获得本工程运用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十四条业主免费向监理机构供应合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施赐予合理的经济补偿第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构供应职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。监理单位的权利第十六条业主在托付的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。（2）选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。（3）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求，向业主的建议权。（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，根据平安和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；假如由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。（5）工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；假如由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。（7）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。（8）工程上运用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止运用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和担心全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同的义务提出变更。假如由此严峻影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急状况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发觉承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。第十八条在托付的工程范围内，业主或第三方对对方的任何看法和要求（包括索赔要求），均必需首先向监理机构提出，由监理机构探讨处置看法，再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应依据自己的职能，以独立的身份推断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当供应作证的事实材料。业主的权利第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。其次十条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计运用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。工程工程合同7建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。3.监理合同文件的说明依次为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务，其善后工作及复原监理业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为托付人供应与其水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不担当责任。工程工程合同8发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就_市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、 工程名称：二、 工程地址：三、 承包方式：包工包料(大包)。四、 工程内容：点式玻璃雨搭。五、 工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的.30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定_年内返还保质金)。九、 违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至_市人民法院。十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同9甲方(转让方)：身份证号：乙方(承接方)：身份证号：丙方(中介方)：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：一、承包方式1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包胜利前甲方应主动协作乙方与业主方协商修订。二、转让相关费用及付款方式1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(XXX.00元)，由乙方担当。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。3、乙方进场后_月内交管理费(税后)贰佰万元整(000.00元)给甲方。4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方全部，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。5、甲方原挂靠兴_市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包胜利后由乙方接着履行此义务。三、税费和保险费工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。四、工程进度及竣工款1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月_日前。2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的.80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。3、每次拔进度款，付帐后_日内乙方开据相应的金额发票给甲方。4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，_日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满_月内全部退还给乙方。五、成立支公司1、甲方在政策允许的状况下，应在六枝成立四川XX公司。2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。六、违约责任1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的39;破方结算。3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。七、其他1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。2、信息费按甲乙双方承诺支付。3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：丙方(签字)：_年_月_日工程工程合同101.某图书馆改造工程，施工中运用了一种新型粘结剂，按规定须要审查该材料的()。A.试验室各项数据 B.鉴定证书C.现场试验报告和鉴定报告 D.出厂合格证书2.在施工过程中，施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的施工。A.项目经理 B.监理工程师C.业主技术负责人 D.项目技术负责人3.造成经济损失5万元(含5万元)以上，不满10万元的质量事故属于()。A.施工质量事故 B.严峻施工质量事故C.重大施工质量事故 D.操作质量事故4.政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和()制度。A.实体检测 B.竣工验收备案C.施工方案审查 D.验收会议5.平安生产责任制度是属于施工平安保证体系中的()。A.岗位管理 B.措施管理C.投入和物资管理 D.日常管理6.对新工人的三级平安教化包括()A.进公司教化、进项目部教化、进班组教化B.进厂教化、进车间教化、上岗教化C.最高领导教化、项目经理教化、班组长教化D.最高领导教化、生产负责人教化、项目经理教化7.施工现场平安“五标记”中，“佩戴平安帽”属于()标记。A.指令 B.禁止C.警告 D.提示8.某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，养息了21周。依据企业职工伤亡事故分类标准(GB61-86)，该工人的损害程度为()。A.轻伤 B.重伤C.职业病 D.失能损害9.分部分项工程材料费的构成不包括()。A.材料原价或供应价格 B.材料运杂费C.不行避开的运输损耗费 D.周转材料摊销费10.施工现场发生平安事故后，首先应当做的工作是()。A.进行事故调查 B.对事故责任者进行处理C.抢救伤员，解除险情 D.编写事故调查报告并上报答案： 1C 2B 3B 4B 5A 6A 7A 8B 9D 10C工程工程合同11甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、平安顺当完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（米）。四、开竣工时间：_年_月_日至年_月_日。五、配电工程线路架设总造价为人民币元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。六、工程款支付方式：甲方于_年_月_日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工担当工程，必需做到资料齐全，手续完备。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必需经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方担当全部经济损失。九、平安生产：工程开工前，乙方必需接受甲方的平安教化并做好队、组二级平安教化。施工中做好每道工序的平安交底工作，乙方必需严格实行平安操作规程，平安岗、平安帽、平安标牌、警牌、平安施工日记等不许齐。本工程的平安事故均由乙方担当，包含国家强制规范要求、人身损害保险费用，甲方不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的'保修周期_年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方担当，不行抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕_年后失效。合同签订日期：_ 年_月甲方（签章）：乙方（签章）：代表：代表：电话：电话：工程工程合同12建设工程施工合同是工程建设中的重要法