消防工程施工承包合同范本5篇.docx
消防工程施工承包合同范本5篇消防工程施工承包合同范本(篇1)发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同 搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据中 华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订 本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。第一条总则1 .工程名称:2 .工程地点:3 .工程施工范围及内容:4 .工程造价:本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工1 .本合同全部工程项目于20年9月14日开工,于20_年 12月31日竣工。2 .在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者; 不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有 索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送 交报告,受理方要在28天内予以回复,否则视为该索赔已认可。(三)争议双方约定,在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时,在协 商未果的情况下,可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。H一、有关事项1、为保证工程能顺利实施,发包方委派同志为工地代表,承 包方委派为工地代表,随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效,工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时,一律以国 家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15 天,超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求,再次要求打试桩, 机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费,两种都不合格按2000元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协 商结算。4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以奖励或 处罚2000元/天。因付款不及时造成工期延误,按机械停滞台班 补偿。5、合同签订后,若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无 故拒绝乙方进场施工,则违约方赔偿另一方10000元整。至合同 签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工,如果中途 停滞时间超过一周,甲方补偿乙方一周以外每天停滞费2000元/ 天,需要临时桩机退场,甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处,以现场实际进行签证。甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日 年 月 日消防工程施工承包合同范本(篇3)建设单位(甲方)施工单位(乙方)根据消防法有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工 程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾 自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000 元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁 边。五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订 金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙 方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。六、工期要求:年 月 日至年 月 00七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造 成的安全事故由乙方负责。九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双 方协商解决。十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。甲方代表人签字:乙方代表人签字:年月日消防工程施工承包合同范本(篇4)甲方:乙方:(施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程,消防弱电安装工程 事项共同达成以下合同条款:一、工程概况:消防弱电系统安全。工程名称:二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工。三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进 度计划执行。四、质量等级:合格。五、承包总价:每点31元整。六、付款方式:1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工 规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要 求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延 期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安 全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三 宝''做好"四口” “五临”的防护措施,要经常教育工人严防事 故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要 负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方:1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及 时误工,应进行相应的补贴。乙方:1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权 送交、公安部门处理。甲方:(签字)乙方:(签字) 身份证:身份证:年 月曰年 月曰消防工程施工承包合同范本(篇5) 发包:(以下简称甲方)承包:(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同 条例的有关条款,结合重庆市的有关规定和本工程的具体情况, 经双方友好协商一致,达成如下条款:一、工程概况:(一)工程名称:(二)工程地点:(三) 工 程 规 模:(四)投资批准文号:(五)工程内容:17#楼消防系统工程及楼外消防环网工程。(六)承包范围:楼内火灾自动报警及联动系统、室内消火 栓系统、喷淋系统。二、工期:本工程开工自年5月10日开工,至20年1 月30日,共计260天(9个月)。其余工程项目随总体建筑工期 进度施工,工期另定。三、工程及相关产品质量乙方提供的工程所需设备和工程质量满足消防验收标准,如 因乙方所提供的有关设备影响工期和验收延期的,给甲方造成的 损失由乙方承担全部责任。四、工程合同价格及承包形式:1、承包方式:包工包料。2、合同价格:工程价款总额:材料费总额+(材料费总额42%) 以现场安装实际量为依据。(1)材料费:所购材料由乙方提供,材料单价和数量由甲方 签字确认。(2)人工费、机械费、管理费、运输费、利润等一切费用, 在材料费的基础上增加42%计算,不另行计费。3、本工程甲方要求乙方开具材料购买全额国税发票,有关公 司开具地税发票由乙方编制人工工资表。五、图纸开工前七天甲方向乙方提供施工图纸一份。六、工地代表1、甲方建设单位代表:姓名:职务:项目经理2、乙方驻工地代表姓名职务:项目负责人如需易人,需提前七天通知对方。七、甲方工作1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变 化应及时协调乙方及设计单位予以解决。2、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。3、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。4、提供具备施工条件的施工场地。5、乙方约定甲方应做的其他工作:、八、乙方工作1、在合同签订后3日内向甲方交付保证金人民币200、000、 00元,作为对本合同义务的保证金,按工程安装进度完成量(每 栋3万元)无息退还乙方。2、向甲方代表提供工程进度,如发生工伤事故,及时向甲方 代表和有关部门报告,工伤事故5000元以下由乙方负责,5000以 上由甲方负责。3、按消防部门审批合格的设计图纸和建筑设计防火规范 等有关规定进行施工。4、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合国家消防验收规范时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部 门协商解决。5、如无不可抗拒原因,乙方应按合同规定的时间完成工程。6、乙方负责对已完成工程的成品保护工作,期间如发生损坏, 应及时修复,属产品质量问题的费用由乙方承担,如甲方原因造 成的损坏均由甲方承担。7、工程结束后由,由甲方办理消防验收的全部资料,向消防 主管部门申请验收,取得消防验收合格意见书。乙方配合和协助, 验收费用由甲方承担。8、甲方约定乙方应做的其他工作:九、施工组织1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工, 应以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当 在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方 原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应以书面形式通 知乙方,推迟开工时间,工期顺延。2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;b)工程量改变和设计变更;c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;d)不可抗拒力;e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;f)双方约定工期顺延的其他情况:3、施工暂停责任a)因他方施工进度缓慢即非乙方原因,甲方代表要求乙方停 工,甲方应在停工报告上签字并顺延工期,赔偿乙方的停工损失 费用。b)停工责任在乙方的,由乙方自行承担,赔偿甲方的停工损 失费用。c)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣 工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保 证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及 提前竣工追加的合同价款等内容。d)乙方应以合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如 遇不可抗拒的特殊情况外,均由双方另议。十、工程质量与验收1、工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定 以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量 达不到约定的质量标准,乙方承担返工材料费用和人工安装费用 等一切违约费用开支。2、双方对工程质量有争议,由双方认可的工程质量检测机构4 .因甲方工程计划调整需停工者;5 .因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应1 .工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。2 .水泥由乙方在县内采购合格产品。3 .爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理 有关手续。第四条工程质量要求及设计变更1 .乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业 制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量 保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理, 使工程质量达到合格标准。2 .各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得 降低标准。3 .建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有 关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反, 甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量 按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%o鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表 依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查 检验,并为检查检验提供便利条件。4、甲方代表的检查检验不可影响施工的正常进行。如影响施 工的正常进度,因此给乙方带来的损失由甲方承担,并相应顺延 工期。5、隐蔽工程和中间验收根据国家、市有关规定执行。6、无论甲方代表是否进行过验收,当其提出对已经隐蔽工程 重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进 行修复。7、乙方采购的设备材料要保证质量,须附有合格证及检验报 告,进场时双方验收,无合格证的不准进场,有合格证的材料, 如甲方有异议,应进行复验,费用由甲方承担。如与合格证与检 验报告不符的,由乙方承担。8、甲方应在乙方工程结束,调试合格的24小时内签字,甲 方协力办理消防验收手续。十一、工程款依据及调整1、确定工程造价的依据:材料费(含辅材)以双方签字确认 的材料价款清单为依据,运输费,人工费、机械费、管理费、利润 等一切费用按材料价款总额的42%计算,材料费+材料费的42%为 工程造价总额,不另计算其他任何费用。材料附表为工程造价的 依据,如果材料用量出现增加和减少情况,按双方现在确立的计 算方式计算。2、因工程设计变更所产生的工程费用,应作为工程款的一部 分,变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应 与工程款(进度款)同期调整支付。十二、竣工与保养1、工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙 双方的有关约定。2、乙方应在工程具备验收条件七个工作日内,向甲方提供竣 工验收报告和相关资料,甲方应在收到乙方提供的资料七个工作 日内组织验收并提出修改意见,如甲方在约定的日期内不组织验 收,或是验收后三个工作日内不提出修改意见均视为竣工验收报 告甲方已经认可。3、竣工结算工程竣工后,乙方编制竣工结算报告,并在十个有效工作日 内将结算报告提交甲方审查,甲方应在二十个有效工作日内予以 审批,并由双方签章,经消防部门竣工验收后,甲方拨付工程结算款给乙方。4、保养1、工程竣工后,乙方保修一年,期间如属配件质量问题,乙 方负责更换,如属不正当操作及其他人为原因造成的损坏,费用 由甲方承担,保修期满后支付乙方。2、保修期满后,有关保修 条款终止。十三、工程款付款方式及结算:甲方按照下列方式支付工程价款给乙方:1、合同签订材料进场后十日内预付合同总价的30%。2、工程完工后十日内付合同总造价的30%。3、工程全部(年前完工)安装完成三十日内付合同总造价的 20%o4、工程通过甲方和有关部门初检验收合格后,甲方在6个月 内支付合同总价的15%o余款5%作为质保金,保修期满后30日内 支付乙方。5、工程通过甲方验收后满壹年,保修期满后合同终止。6、工程进程中,按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目 追加款,甲方应在下达书面通知的十个有效工作日内支付给乙方 相应的工程款。十四、争议解决本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商 不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。十五、其他1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,具有法律同等效 力。3、本合同未尽事宜之处,双方另行协商。甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日年 月 日5 .聆质量要求:校标号必须达到设计要求和有关质量标准, 舲浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。6 .允许偏差7 .硅和水泥砂浆强度允许偏差±5%。8 .若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙 方自行负责。第五条工程的支付L工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用 由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。9 .乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修1 .工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工 验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表 格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验 收。2 .工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的 实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙 方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发 生,若发生安全事故,乙方自行负责。第八条违约责任1 .工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天 开始,每天罚款工程结算款价的5%。2 .按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规 和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要 求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期1 .本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。2 .本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。第十条附则1 .本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。发包单位(甲方):(签章)法人委托代表:(签名)工程项目负责人:(签名)承包单位(乙方):(盖公章)法人委托代表:(签名)工程项目负责人:(签名)年 月 日订立消防工程施工承包合同范本(篇2)工程发包方:(甲方)工程承包方:(乙方)为保证工程顺利施工,双方根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协 议条款:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期1、工程施工日期 年 月 日机械进场。2、打试桩结束时间 月 日。3、正式施工全部工期为 天有效工作日,正式施工为 年 月 日,正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物 及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准:2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、 四类桩。五、合同价款合同总价:施工费用约 元(元),管桩材料费用约 元(元),结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100 米内、施工现场平整),由发包方在机械设备进场前3日内完成, 并能满足桩机运输车辆正常通行,提供地下管网平面图并负责清 理现场障碍物(便道位置由乙方指定,甲方负责实施)。2、负责在开工前3日提供施工图,场地地质勘探报告各二份, 并组织图纸会审,形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位,确定现场水准点和坐标控制点。4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动,但不得强行 干涉或违背可观规律去乱指挥,否则造成一切安全生产质量事故 由发包方承担。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部 内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作,包括场内定位放线,设备进 场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计,提交开工报告于开工前报业主或监理, 经审批后方可正式开工。5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程, 按章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗,做好文明施工,确 保无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算办法:(1)桩长度计算方法:按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价:PHC600(130)AB: 元/米(3)材料单价:PHC600(130)AB:元/米2、工程桩检测合格,甲方在接到决算报告30天内,按图纸 核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行 计量或以各种理由不计量,则从第31天起报告中开列的工程量即 视为被确认,作为工程价款支付依据。3、决算审核,承包人必须派专人配合,如无人配合审计,中 途缺席超过2天,甲方直接审计或事务所审计,结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定:1、施工至 付至工程量的%o2、施工结束后付总价款的%3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的%o4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的%。5、材料费用款到发货,合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收若发包方自行上部施工,出现一切问题由发 包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款,导致施工无法进行时;2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况, 发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损 失,顺延的工期,并支付违约金。4)因发包人原因造成承包人停工,由此造成承包方桩机台班 停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意 顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他情况等,则承包人赔偿因 其违约给发包人造成的一切损失。4)开始正式打桩后,发包方发现承包方不能满足经现场监理 审批的工期要求(合同天数),发包方有权另加工程队伍,承包方