2023年工程合同工程合同.docx

2023年工程合同工程合同工程合同工程合同1甲方：乙方；县花木园艺场甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据民法典，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：25元2215;140X3500元。四、付款方式：于_年_月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的'地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：乙方：_法人代表：法人代表：经办人：经办人工程合同工程合同2工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是我为大家带来的关于工程合同索赔管理的学问，欢迎阅读。工程合同索赔管理1.索赔的分类1)按索赔的依据分类：(1)合同内索赔(2)合同外索赔2)按索赔当事人分类：(1)承包商与发包方间的索赔(2)承包商与分包商间的索赔(3)承包商与供货商间的索赔(4)业主与监理单位间的索赔3)按索赔的目的分类：(1)费用索赔(2)工期索赔4)按索赔事务的性质分类：(1)工程延误索赔(2)工程变更索赔(3)工程终止索赔(4)工程加速索赔(5)意外风险和不行预见因素索赔(6)其他索赔。2.施工合同条件中规定的程序1)当一方向另一方提出索赔时，要有正值索赔理由，且有索赔事务发生时的有效证据。2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人担当责任的其他状况，造成工期延误和(或)承包人不能刚好得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。(1)索赔事务发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。(3)当该索赔事务持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事务终了后28天内，向工程师供应索赔的有关资料和最终索赔意向。(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内赐予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。假如工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。3.工期索赔值的计算1)业主及工程师缘由引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主供应错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。2)不行限制的因素导致的延误。主要表现有:人力不行抗拒的自然灾难导致的延误，特别风险如斗争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事务导致的工期延误，工期应顺延。工程合同工程合同3甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。2、如遇下列状况，工期作相应顺延。(1)施工现场不符合平安施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不行抗拒的自然灾难(如台风、地震及斗争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整(￥元)。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元);2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整(￥元);3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内支配验收工作，并告知乙方参与验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进行验收;没有国家标准的，则根据行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。(1)负责本工程的监督，主动协调施工协作关系。(2)负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督。(3)供应有利施工的现场条件。(4)审核工程安排进度表。(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的'要求。(2)施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案。(3)编制施工组织方案，施工总进度安排，材料进场安排，开竣工通知书等，刚好送甲方。(4)供应竣工验收技术资料，并打算竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收。竣工资料应满意甲方要求。(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方缘由，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不行抗力外(指斗争、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿。4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方:地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：工程合同工程合同4发包人：_承包人：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_市_级水电站技改工程工程地点：_市_镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二O_年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二O_年一月三十日浇筑结束;其次台机组混凝土结构定于二O_年二月二十三日动工，二O_年四月二十三日浇筑完工。二O_年五月二十日提交其次台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设安排报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。十、材料全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的'人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料打算、部份工程材料打算和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：_ 承包人：_居处：_代表：_电话：_签订日期：_工程合同工程合同5甲 方：乙方：本着”互利共赢，长远发展”的原则，在公允、合理、同等的前提下，甲、乙双方依据中华人民共和国合同法以及相关法律法规在充分协商的基础上，就乙方选购甲方壁挂炉事宜签订本合同，以兹双方信守：一、产品名称、规格、型号、数量、价格：(详见附件一华帝公司客户提货安排单)二、质量要求技术标准、产品保修期限：1.甲方所供产品必需符合国家技术标准;2.产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。三、交货时间及数量：乙方依据自身的实际状况，以盖有乙方公章的书面华帝公司客户提货安排单形式，通知甲方详细的供货时间、地点、型号、数量等有关事宜，以便甲方支配生产工作。甲方自收到华帝公司客户提货安排单并与乙方确认支配生产，并收到乙方订单货款30%的预付款后45天内根据华帝公司客户提货安排单的要求支配供货。四、付款方式：甲方确认华帝公司客户提货安排单后7个工作日内，乙方以转账的方式支付华帝公司客户提货安排单货物总额30%的预付款，提货前乙方必需付清订单货款，方可提货。五、验收标准：1.甲方供应的'产品质量标准须符合国家标准;2.乙方提货时必需进行现场完成甲方所供产品的验货工作(验货工作包括：检查货物的数量、品种、型号，验收产品的质量等)，并签署验货单。若发觉产品品种、型号、数量与华帝公司客户提货安排单不符，应提货之日起3个工作日内向甲方舒适热能部提出书面异议，否则视为甲方所供产品合格。3.乙方在规定的产品异议期间内检查出甲方所供产品型号不符合华帝公司客户提货安排单时，经甲、乙双方共同确认后，乙方可将产品退回甲方处要求甲方退换，因此产生的物流费用由甲方担当。六、违约责任：1.如乙方逾期付款，乙方向甲方担当当次订单总额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭遇的损失。2.若乙方没有在合同约定的时间内付清货款，未付清货款的产品全部权仍属于甲方，甲方有权处置该产品。七、解决合同纠纷的方式：若本合同在履行期间发生争议的，双方应友好协商解决问题，若协商不成的或一方不情愿协商的，甲、乙双方自愿约定由甲方所在地人民法院作为第一管辖法院。八、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至 年 月 日。九、保密义务：本合同内容及双方执行的其它交易条件，知悉或驾驭的对方的文件资料，均不得泄漏给任何第三方，若乙方违约，甲方有权要求乙方进行惩罚及赔偿甲方因此遭遇的损失。十、其它：1.若本合同未尽事宜(如：中途变更选购壁挂炉型号、数量、增加选购其他产品等问题)，甲乙双方可协商制定补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。2.若由企业法人为本合同签约，则供应法人个人身份证复印件、企业工商执照正本复印件和企业税务登记证正本复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证五证，并有法人亲自签字和盖章方为有效。3.若由非企业法人为本合同签约，则供应企业法人签约授权书和签约人身份证复印件、及上一条款的”;五证”;，并有法人亲自签字和盖章方为有效。4.本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。具有同等法律效力，其它未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同工程合同6发包方：十公司其次分公司(简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工任务协商一样，特订立本合同。一、工程名称及施工地点：工程名称：施工地点：二、工作内容：1、工作内容：2、承包单价：立方米 元计算，堵地下室窗洞口每个 元三、验收及价款支付：1、工程验收必需符合要求，土方回填时必需每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必需由项目部质量员、施工员、平安员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。2、余款等2楼基础回填完毕后，与2楼首付的90%一次支付。四、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自 年 月 日起计算，截止 月 日结束。1楼基础地下室回填自 年若天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任：做到安排周到，交底清晰，给各工种创建有利的工作环境;协调工序，工种协作;六、乙方责任：1、工程质量由承包方施工的全部分部分项工程必需达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方担当由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方担当。3、乙方自备本工种所必需的机具;4、乙方必需按甲方的'工作支配和进度要求施工，若不听从，每次罚款100元;5、各工种要紧密协作，不但要疼惜自身产品，同时要留意爱护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的状况，视情节每次罚款 元。6.、留意 团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发觉，每次罚该班组200元，情节严峻者，送公安机关处理。7、把好进人关。如若发觉盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。8、以上各条乙方必需严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;七、未尽事宜，双方协商解决.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。甲方:乙方:负责人:负责人:年 月 日工程合同工程合同7发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_其次条 工程承包范围承包范围：_第三条 合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天第四条 质量标准工程质量标准：_第五条 合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元。第六条 组成合同的文件组成本合同的'文件包括：1、本合同协议书2、中标XX知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同XX条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同其次部分XX条款中分别给予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发 包 人：（公章）：承包人：（公章）住 所：住 所：法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银 行：开 户 银 行：账 号：账 号：邮 政 编 码：邮 政 编 码：工程合同工程合同8工程合同风险管理是监理工程师考试合同管理科目的考点。下面是我为大家带来的关于工程合同风险管理的学问，欢迎阅读。1.风险管理的任务(1)识别与评估风险。(2)制定风险处置对策和风险管理预算。(3)制定落实风险管理措施。(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。(2)发包人资信风险。(3)外界环境的风险。(4)合同风险。3.工程合同担保方式担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺。5.业主应当在签订工程承包合同时，向承包商提交支付担保，担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。(单选题)6.工程合同的风险处置措施主要有4种:(1)风险回避 (2)风险限制 (3)风险转移 (4)风险保留7.承包人风险管理的.主要内容(1)合同签订前对风险做全面分析和预料。(2)对风险实行有效的对策和安排。(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效限制。工程合同工程合同9建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。3.监理合同文件的说明依次为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务，其善后工作及复原监理业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的.监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为托付人供应与其水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不担当责任。工程合同工程合同10甲方:_乙方:_为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,依据中华人民共和国劳动法的规定，甲乙双方在同等、自愿、互助互利、团结协作的前提下，特定以下合同：一、工程概况1、工程名称：_2、结构类型：_3、质量标准：_二、承包范围施工图及设计变更内全部的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括三级钢钢筋套丝等全部钢筋施工内容)。三、工作内容（一）制作部分:1、施工现场内原材料及成型材料的运输，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（料单编制）在内。2、钢筋调直、切断、对焊（80CM以上的钢筋全部对焊并利用）、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用，废钢筋的清理，加工区域内的文明施工，清理及清洁卫生等。对焊工必需有特别工种操作证并持证上岗。3、包括拉接筋，预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。（二）绑扎部分:包括结构图中全部现浇构件的安装绑扎，三级钢钢筋套丝，在制作现场领料，施工现场内半成品的转运，成品爱护、隐藏验收，绑扎丝的切割、整理、保管，钢筋电渣压力焊、电弧焊、梯子筋的焊接，焊渣清理，钢筋垫块的制作、安装，绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修变更更）。浇砼时的钢筋看护等工作。（三）、施工过程中的一切平安均由乙方自行负责。（四）、工作范围内的文明施工、清理卫生等。（五）、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。(六)、承包工程范围内的平安、文明施工等。（七）、生产性临时的搭设、拆除等。四、工作优良标准A、制作部分1、钢筋配料单编制精确,满意施工规范及图纸要求;2、钢筋加工精确,规格、根数、长度、角度符合图纸要求;3、用料合理,利用率高,余料、废料少;4、原材料按规格堆放整齐,加工的半成品分类、挂牌堆放,标记明显;5、钢筋加工主次分明,先绑先制,井然有序.B、绑扎部分1、钢筋绑扎横平竖直,感观好;2、钢筋规格、根数、间距、位置、标高、弯钩方向精确,搭接长度不小于规定值;3、绑扎坚固,无漏绑、花绑、缺扣,松扣不超过应绑数的10%,且不集中;4、爱护层符合设计要求,绑扎不漏筋、无错筋、无位移;5、预埋、预留钢筋的位置精确,加固牢靠;6、成品爱护措施得当,隐藏验收一次通过,无反复.五、单价1、主体结构验收一次通过且优良无整修且得到监理部门的好评时以建筑面积每平方米_元进行结算。2、主体结构验收时无错筋、漏筋、焊接、制作、安装符合设计要求,一次性达合格以优良的80%结算.3、主体结构验收达到基本合格时以优良的60%结算。4、乙方在现场发生打架闹事不听从甲方管理的按优良价格的50%结算，并有权责令其退场取消乙方承包资格。若乙方倒欠，甲方有权追讨。5、乙方在未经甲方领导批准,擅自停工5小时,按所干层工程量的50%结算,停工10小时按截止停工时以前所干全部工程量的50%结算,直到勒令退场,取消承包资格.6、凡属承包施工范围内的工程量不再发生任何计时工，如公司借用其他零星用工，单价每工日_。7、此单价包括加工机具在内。8、此单价已包括平安、进度、文明施工、工具费用等；若出现平安事故单价降低0.90元/实际建筑面积；若进度达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积；若出现质量等级达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积；若出现材料奢侈单价降低0.50元/实际建筑面积；若出现文明施工达不到要求（宿舍卫生，着装统一）单价降低0.20元/实际建筑面积。若不听从甲方管理，和其他班组不能和谐协作单价降低0.6元/实际建筑面积；六、工期要求：1、乙方应严格根据工地进度安排执行。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，依据乙方承包总价按相应的比例赐予双倍惩罚。2、乙方拖延每小时罚款200元，提前每小时奖100元。3、无故停工每次罚款1000元，从工程款扣除。4、若甲方在公司资金不到位状况下，工人起哄要钱每次罚款1000元。七、结算及付款方法1、班组所干工程量必需经过验收，合格后方可结算。不验收、验收不合格的工程量不得结算。2、每月按月进度65%支付劳务费，承包范围内工程全部封顶完工后支付工程款的90%，工程验收后一次性结付清；3、结算部在编制结算书时，将班组在结算前发生借支金额及各项扣罚款一并扣除。4、班组将工人工资发放单交回甲方一份，工资发放单必需有工人领款签字八、质量管理1、班组应严格根据施工规范，技术交底进行施工，并仔细熟识图纸，找出难点、关键点及简单疏忽的部位，按图纸施工，若不按技术交底进行施工，主管工长有权责令返工，并处50500元罚款。2、班组自已所干的每一道工序要进行严格的自检，自检合格后报主管工长验收，第一次验收不合格者责令其限期整改，并处50100元罚款，其次次验收不合格者处以100300元罚款，否则无条件退场。3、凡属总承包方开出的惩罚通知，甲方有权赐予乙方2倍的相应惩罚。4、按验收规范要求的结果进行评定。5、合同乙方必需向甲方交纳人工、质量、进度保证金_元,按甲方进度、质量要求保质保量按时完成,否则每推迟一小时罚款200元.完工后,如数返还保证金,否则扣除保证金.九、材料管理A、制作部分:1、因料单编制失误,制作不规范,造成的材料奢侈,班组应担当相应的经济损失,公司赐予肯定的惩罚;2、对楼层清理的剩余半成品应刚好加工利用,工程完工后不得有剩余,否则担当相应的经济损失:3、短料超过50CM,一律对焊运用.B、绑扎部分1、因用料(绑扎)不合理造成钢筋错绑,返工奢侈的材料由绑扎组全部负经济赔偿;2、剩料不刚好清理造成余料的由绑扎组负责赔偿;3、每道工序完工后,剩下的半成品、绑丝马上清理.否则,赐予50-100元的罚款.十、平安管理1、各承包组必需仔细学习和驾驭平安生产管理条例和操作规程，严格根据平安操作规程施工。如违反平安操作规程违章作业造成的平安事故，由违章者自负全部责任。2、严格遵守和国家及晋城市的各种法律法规，听从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。3、班组应无条件的听从公司的平安管理，严格遵守公司规章制度和施工各项操作规程。并主动主动协作公司的平安检查，有平安隐患应刚好整改，对整改不刚好、不彻底的每次惩罚200元。对不听从平安管理的每次惩罚400元。4、班组应常常性的教化工人严禁酒后作业，在施工现场打闹、玩耍，严禁野蛮施工，违反操作规程。对违章作业造成一切伤亡事故及财产损失，均由班组自行担当，公司概不负责。5、进入施工现场必需正确运用和佩带各种平安防护用品，必需戴平安帽和系好平安带（尤其高空作业的人），如发觉不戴平安帽和不系平安带赐予10元/人次罚款，违反平安操作规程的和未经主管部门同意随意拆除平安防护的视情节严峻处以50-100元罚款。6、打架、闹事，对他人造成损害的每次惩罚2001000元，并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于5001000元的罚款，并予以无条件清理出场，对不听从工地指挥、支配、调遣的每次罚100500元，直到予以辞退。8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次惩罚500