2023年工程安装合同合集篇.docx

2023年工程安装合同合集篇工程安装合同1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其有关其它法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本仓库PIR夹芯保温板安装工程施工事项协商一样，结合本工程详细状况，双方特签订如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、承包内容：二、合同总额及付款方式1、合同总额：工程合同总价款：￥_万元整。2、本工程实行综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。3、付款方式（1）根据外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。（2）在保温工程完工后验收合格后，刚好将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。三、合同工期1、本工程详细开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应依据双方约定的工期等提出的确可行的总工期限制安排报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。2、乙方应当根据甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。四、甲乙双方工作甲方工作1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺当进行。2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方供应的施工方案。3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作1、向甲方供应所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，刚好提交保温工程的验收资料。2、施工前3日向甲方供应保温工程施工方案，根据甲方和监理批准的施工方案组织施工。3、施工中应遵照施工平安规范的要求，实行必要的平安技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。4、乙方在施工中应留意已完成的分项工程的成品爱护，如出现损坏由乙方负责修理。5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发觉，随时解除合同。五、质量标准1、本工程的外墙保温工程必需符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。2、外墙保温全部材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必需符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，根据规定必需复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行担当）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。3、保温板与墙面必需粘贴坚固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。六、平安文明施工管理1、乙方进场施工后,必需听从甲方的平安文明管理。2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必需做到平安文明操作，如发生平安文明事故，所出现人身财产等平安损害由乙方负责，与甲方无关。3、乙方吊篮作业人员必需持证上岗。因无证上岗造成平安检查时的罚款由乙方担当，与甲方无关。七、工程保修1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。依据国家有关规定，双方结合详细工程约定保温工程质量保修期限为_年。2、工程保修期内，若因乙方工程质量缘由或修理缘由导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。八、违约责任1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方担当责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_%作为违约金。九、附则1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。3、合同未尽事宜，双方协商解决。4、一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：负责人：联系方式：合同签订地：_年_月_日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：_年_月_日工程安装合同2发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_鉴于装修实际状况的须要，根据中华人民共和国民法典及建设部建筑装饰装修管理规定结合本工程详细状况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包施工范围:(1)、施工内容详见甲方设计公司供应并盖章装修施工图纸，同时结合广汽三菱培训中心要求进行施工;(2)、除暖通、室外电缆、动力柜以外的全部内容为本次装修承包施工内容，在装修施工过程中如发觉漏项，由乙方担当全部费用，如发觉工程量超过实际完成工程量，则甲方有权按乙方预算单价从总包价中扣除：_4、承包方式：_包工包料5、工期为日历天：_天;本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。遇不行抗因素影响，工期须延。6、工程质量：_按国家建设部行业标准TGT73-91建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身修理。7、合同价款：_工程造价以施工图纸、设计要求及甲方的'运用要求为依据;工程总造价为:_。(以甲乙双方协商认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准。注：_此工程总造价为含税价格，税票可用建材发票冲抵)8、付款方式：_(1)、合同签定后，装修主材及人员进场施工后，甲方认可即付给乙方工程款总造价的30%(2)、工程进展一半时(不好界定，建议用施工工序中的节点)，甲方即付给乙方工程款总造价的30%(3)、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的35%(4)、乙方剩余工程款5%作为质保金，在验收合格后分两次支付:满半年后5个工作日内支付工程款的3%;满一年后5个工作日内付清余款。9、工程承包施工保证金：_经甲乙双方协商，为了督促乙方按合同要求保质保量、按时的进行装修施工，乙方在合同签订生效后三日内向甲方交纳总金额为的工程施工保证金，由甲方开具收据给乙方。保证金返还方式如下：_(1)、合同签定后，装修主材及人员进场施工后，甲方认可即返还乙方工程承包施工保证金总额的40%;(2)、工程进展一半时(不好界定，建议用施工工序中的节点)，甲方认可后即返还乙方工程承包施工保证金总额的40%;(3)、工程竣工验收合格后，甲方即返还乙方工程承包施工保证金剩余的20%。二、材料确认1、本合同工程全部材料由乙方按预算单要求统一配送，材料与预算单指定品牌、材质不符时，甲方有权责令乙方重新选购或扣除其差额部分(工期耽搁由乙方担当)。2、施工主要材料品牌、规格严格按甲方约定的执行(详细见主要材料清单)，如选购的主材与预算表中单价相差5%以上，甲方有权要求更换或扣除差价。三、未尽事宜双方可协商解决。四、本合同自甲乙双方签字之日起生效，一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_公司地址：_ 公司地址：_公司开户行：_ 公司开户行：_公司账号：_ 公司帐号：_公司代表人：_ 公司代表人：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日工程安装合同3合同编号：甲方：(以下简称甲方)地址：电话：传真：_乙方：(以下简称乙方)地址：电话：传真：甲乙双方经协商，就甲方家庭数字客厅工程的器材供应、施工安装达成一样看法。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方签订以下合同。一、工程范围私人专业智能影院工程，包括智能影院的器材供应及安装、调试，验收。二、工程造价本工程总价为人民币元。(大写：)。工程竣工时，若因工程状况发生改变引起设备增减，按设备报价清单中的设备单价进行调整结算，工程价格方面双方看法若发生分歧，双方本着友好协商的方式解决。三、承包方式包工包料，按本合同包订购合同附件所列器材，包运输、包安装、包调试、包工程质量、包平安、包验收、包培训。说明：按设计图纸所需在土建或装修时的管线由甲方协调解决，由乙方工程人员现场指导。四、工期经双方议定，在室内装饰工程进行的同时预埋好管道线路，室内装饰工程结束后正式安装调试。若因甲方缘由或其它非人为因素影响工程进度，工期顺延。开工日期由双方另行商定。五、双方责任)甲方责任1)供应相关的平面图纸及技术资料，为乙方施工供应便利。2)按本合同规定的付款条件拨付工程款。组织对工程的竣工验收。3)指派专人为甲方代表负责本工程实施中的协调工作。)乙方责任1)乙方负责依据本合同签订的工程范围及内容组织施工，限制工程进度，确保工程质量。2)乙方免费为甲方培训系统操作和维护。六、工程质量等级)工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定优良标准。)工程施工不符合设计要求或质量不合格，乙方须返工至符合设计要求和质量要求，其费用由乙方担当，工期不予顺延。七、付款方式)合同签定生效后，甲方支付工程预付款，即人民币元。)在全部系统设备到达现场前一周，甲方支付工程款，即人民币元。)在全部系统设备安装调试完毕后，经甲方确认后支付全部工程余款，即人民币元。八、工程验收和保养)设备器材验收：附件清单中全部设备必需是原装、原厂检验过的合格产品、全部辅材及配套的安装材料必需经甲方确认后才能进场施工。)全部系统设备保修期为壹年，在保修期间，乙方不定期派人到现场检查设备状况。如设备出现故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后24小时内到达现场检查处理，一般故障，乙方应在三日内处理完毕。九、其它)本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。本合同经双方签字或盖章后生效，到保修期满后自行失效。)合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，任何一方均可向市仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向市人民法院起诉。甲方：地址：代表人(签字)：电话：乙方：地址：代表人(签字)：电话：签订日期：年月日工程安装合同4总包方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)总包方将在扬州市广陵区城市建设投资有限责任公司中标的石塔南小区监控系统工程分包给乙方施工，依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、城乡建设部建筑安装工程总分包实施方法的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条工程项目一、工程名称：石塔南小区监控系统工程二、工程地点：石塔南小区三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量：五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。详细开、竣工时间以大合同为准。其次条工程结算工程付款采纳“三、三、二、二”方式:暂定价：叁拾捌万肆仟伍佰元整(38.45万元)即为合同价，最终工程量按实并经审计后审定，工程总价款最终以审计结果为准，工程竣工验收合格后，第一年年内付工程决算价(如竣工当年审计未结束，按合同价暂付)的30%；其次年年内付工程决算价的30%；第三年年内付工程决算价20%；第四年年内付清余款(工程决算价20%)。即随建设方付款方式，建设方付工程款，总包方扣除管理费等部分除外(即按总包方与建设方签订大合同的付款方式)。第三条工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收标准，以建设方为准，建设方认为合格总包方也认为合格。第四条平安生产一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负全责，与总包方无关。二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理；乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。第六条分包工程人工费用一、乙方雇佣工人的全部人员工资由乙方负责，如发生拖欠工人工资的行为，由乙方解决，与总包方无关。第七条材料供应管理本工程所需各种主要材料、设备、协助材料均由乙方负责选购、管理、运用，乙方在施工中应按安排运用材料，做到日见日清，活完料净，保持现场整齐，始终到工程竣工结束。第八条施工机具一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责，保证工人正常施工。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在现场甲方负责指导组织施工，详细有关安排进度、材料供应等工作由乙方详细实施，保证施工顺当进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产，爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。第十一条附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉。二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。三、双方商定的其他条款：1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；2.工程中全部材料、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单运用；3.合同如有涉及本工程中未体现部分，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；第十二条合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书；公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单；二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包方：乙方：年月日：工程安装合同5托付方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。1.2甲乙双方同意：由甲方托付乙方承包本工程的全部工作。1.3工程地点：项目内。其次条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包平安、包文明施工、包协作费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。2.2详细的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并担当全部发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：电梯安装验收规范(gb10060-93)、电梯技术条件(gb10058-88)、电梯制造与安装平安规范(gb7588-95)、电梯试验方法(gb10059-88)。3.2乙方必需严格根据本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：甲方供应符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。4.2乙方在本工程的施工过程中必需按甲方的要求协作甲方建设工程的施工。4.3在履约过程中，假如由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：合同总价款：人民币:元整(￥元)5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工协作费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方供应电源(及电缆)至屋面机房电梯限制箱(限制箱由乙方配套安装)，机房内电梯限制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方供应由出具的保证担保，担保函的内容以供货合同附件三为准。付款同时，乙方应向甲方供应金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一样。6.4乙方必需在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。6.5甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一样的符合财税规定合法有效的发票。第七条、甲方责任7.1甲方任命为甲方代表。7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐藏工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有刚好下发进度通知单或质量整改通知单的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工安排、施工组织方案、工程预决算的审定工作。7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。7.6负责供应符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。7.7负责井道的土建工程。井道完工后要刚好清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分须要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。7.8按当地建委及劳动平安监察部门、消防部门等政府主管部门的要求供应所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关平安施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。第八条、乙方责任8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织安排(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。8.3乙方应协作总包土建进度供应相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之协作要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。8.4乙方在安装工程起先前，须依据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，全部施工图纸均应得到设计人确认。8.5乙方应在安装起先前将具体施工组织方案、施工进度安排报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。8.6井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包协作预埋或预留的构件等。8.7负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。8.8负责吊装及搭棚工作。8.9负责施工所需的水电费，按工程须要供应施工所需的照明、看护、围栏等平安文明施工措施。8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工平安责任由乙方负责，并担当由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。8.12安装期间轿厢内加设爱护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。8.13负责供应三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且帮助安装三方通话系统的单位进行调试。8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的全部保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方担当。如受有关部门惩罚，由乙方自行担当罚款和一切损失。8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定平安防火负责人，做好现场施工管理和平安管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身平安负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工平安和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、平安事故，均由乙方负责，并且乙方须刚好报告给甲方及有关部门。8.17负责将甲方供应的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应担当因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的缘由不能通过验收除外。8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必需在3天内撤离施工场地。8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应听从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工协作费或总承包服务费。8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。8.21应主动协作其他专业施工单位进行装修施工。8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关平安施工手续，以及安装调试完毕后报劳动平安及电梯质量检测部门进行安装质量及平安检验，费用由乙方负责。第九条、材料设备供应9.1本工程所需的全部材料、设备均由乙方负责购买和供应。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：9.1.1乙方所选购的材料，由甲方验收合格后方可运用。9.1.2对乙方所选购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新选购符合设计和规范和质量要求的材料，并担当由此发生的费用，工期不予顺延。9.2若乙方供应的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭遇的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应担当相应的责任。第十条、工程验收10.1隐藏工程验收：工程达到施工过程中的隐藏工程验收阶段时，乙方应在隐藏工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并担当由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应担当逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐藏，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应担当有关费用，且工期不得顺延。10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还须要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方缘由未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并担当由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应担当逾期竣工的违约责任。10.3假如在验收中产生纠纷，由XX市的产品技术质量监督检查机关核验为准。10.4在工程未通过验收前甲方提前运用的，并不免除乙方应担当的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自运用电梯时造成的一切后果由甲方自行担当。第十一条结算11.1工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及依次为封面、单项(或分部)工程验收证明书、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);11.1.4合同书一份(复印件);11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。11.1.6备案表工程竣工结算资料的内容必需完整、精确，若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内，由甲方根据上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有根据甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工，或出现偷工减料的状况，则视乙方违约，甲方有权对上述工程项目不予结算，由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。第十二条、工程保修12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。12.2在保修期内，凡出现质量问题，乙方应无条件全面负责整改和修理。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准，按本合同规定的质量标准完成整改和修理工作并担当因此而产生的全部费用。因甲方管理、运用不当引起的故障修理，甲方需担当零部件费用。12.3在保修期内，若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或修理工作的，则甲方有权托付第三方对该质量问题进行整改和修理，所产生的费用加15%的管理费甲方有权干脆从应付乙方的款项中扣除，若不足以扣除的，甲方有权向乙方追偿。12.4乙方承诺对工程供应终身的修理服务(保修期满后，双方签订有偿修理保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯修理人员。在合同保修期届满后，乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司供应技术及修理等服务。第十三条、违约责任13.1甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。13.3乙方必需按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行惩罚，金额为500元/次。乙方必需在甲方要求的时间内整改完毕。13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭遇的'一切损失。13.5在合同履行过程中，假如乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：13.5.1“腐败行为”是指供应、赐予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的推断，进而损害甲方的利益。13.6在甲方依据本合同的约定解除合同后，乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外，还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作，包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作，同时：13.6.1若甲方须要乙方已完成的部分工作成果的，则双方按该部分工作成果进行结算，乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。13.6.2若甲方不须要乙方已完成的工作成果的，则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的，每逾期一天，须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权干脆从未付给乙方的款项中干脆抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。13.8未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应担当赔偿责任。第十四条、不行抗力14.1在合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、斗争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避开的不行抗力事故，致使干脆影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不行抗力事故的一方，应马上将事故状况通知对方，并应在15天内供应事故的具体状况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者须要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。根据事故对履行合同影响的程度，由双方协商确定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。第十五条、争议及解决15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一样，说明依次应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工外，乙方都应接着履行合同，保持施工连续，并在任何状况下，均须爱护已完工程。15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。第十六条、合同生效16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。16.2本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力，本合同之附件为本合同不行分割的组成部分。第十七条、联系方式乙方保证其供应的并在本协议上注明的联系方式(包括：通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式，若联系方式发生变更，乙方应刚好以书面形式通知甲方，乙方未以书面形式通知的，甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达乙方，乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果担当全部责任。乙方的联系方式为：单位名称：通信地址：联系人：联系电话：传真号码：e-mail：第十八条、甲乙双方约定的其他事项第十九条、合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力托付方(章)：承包方(章)：法定代表人/签约代表：法定代表人/签约代表：签约日期：年月工程安装合同6建筑工程是我国发展的根基,因此做好建筑工程安装造价的限制工作,就是从肯定程度上加快我国现代化的进程。建筑工程安装合同怎么写呢以下是我为大家整理的建筑工程安装合同范文，欢迎参考阅读。建筑工程安装合同范文1发包方： (简称甲方)承包方： (简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建筑安装合同的有关事宜协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、合同数量为约数，工程竣工后按实际安装绽开面积结算。二、合同工期1、材料进工地日期：