2023年安装水暖合同篇.docx

2023年安装水暖合同篇安装水暖合同1建设单位： 承建单位：(以下简称甲方) (以下简称乙方)为了使该工程保质保量按期完成交付运用，经甲、乙双方协商 达成如下协议：一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建 筑面积每平方米承包人工费 元。二、一切工程资料由甲方供应。承包范围：乙方只负责安装楼内 的给水、排水、暖通、消防安装工程。三、质量要求：本工程在施工过程中必需按图纸施工，根据中 华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范 围 进行施工。 如甲方提出图纸变更或增加工程量， 甲方必需出签证。四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料安排并报 甲方刚好供应到现场。如甲方接到材料安排三天内材料不能组织到 场，乙方全部人员的误工费必需由甲方担当。五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工 程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方担当一切责任。六、平安责任：在施工过程中，乙方应对工程加强平安管理措施， 如发生担心全事故，由“责任方”担当责任。七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或平安措施不足造 成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。八、付款方式：本工程采纳分期付款方式，排水工程完工后应付 给乙方人工费总造价的. 15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工 费总造价的 20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 30%， 剩余款项自竣工日起扣除 5%保修费外一次性付清。九、如有更改事项，双方协商解决。十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地 仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力， 自签字(盖章)之日起生效。甲方：乙方：年月日：安装水暖合同2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑质量保修方法及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的须要，经过双方协商，甲方确定将百盛香墅6#号楼采暖、给排水工程的全部工作内容以大包形式承包给乙方。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。第一条、承包范围：百盛香墅6#号楼给排水、采暖、图纸内全部分项工程。其次条、承包内容及承包的方式和价格：一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容，1、生活给水系统：乙方负责室内的生活用水给水系统管道、埋管、垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件等。2、排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。3、采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道、室内地热管、通风管道洞口及相关预留埋件等。以上三项均包括建筑物一米以内的相关项目。二、承包的.方式和价格：乙方包工、包料、包自用工具，包平安及防护用品等整体方式承包。本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算。三、抵押金:乙方向甲方交抵押金30万元，甲方在该工程验收合格后一次返还给乙方。第三条、工期限制：1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，总工期： 日历天;施工期内必需按甲方施工月安排施工，若施工月安排不能完成，按施工进度安排每推迟一天罚款20xx元。2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次提出整改看法后改正行动不得力，效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意，有权干脆支配施工力气介入施工，所发生的一切费用由乙方担当并在乙方施工的工程款中干脆扣除，金额由甲方负责审定。3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必需无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。第四条、质量标准：1、质量等级为2、严格根据施工图纸、设计变更、施工规范，技术交底要求进行施工，工程质量根据规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可合格为准。3、运用的材料、配件等必需符合国家质量标准。4、由于质量问题所造成的一切责任和费用均由乙方负担。第五条 结算及付款方式：付款和结算方式：工程竣工验收合格、竣工、结算核对后，扣除5%为保修金，余款以房抵款。第六条 保修期：工程保修期为三年，保修期内，如因乙方缘由的质量投诉或问题，乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理，甲方将另行托付，其全部费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方担当。保修期满，无任何质量问题一次退还剩余保修金。第六条、平安责任：1、承包负责人为平安第一责任人，应对本承包范围内的平安工作负总责，因此必需对职工加强法制教化，平安教化，树立平安是首位的思想意识，做到“平安为了生产，生产必需平安”，全部作业人员必需严格执行平安操作规程和治安条例及甲方所制订的平安生产管理制度。2、乙方负责对本施工范围内的机械设备、平安设施、工具用具等项检查，发觉隐患刚好整改或向甲方汇报。3、在施工过程中必需戴平安帽、系好平安带，发觉有违章操作和野蛮施工，按甲方规定进行惩罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行惩罚(每人次罚款5000元)或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人平安事故的一切责任和费用均由乙方负担。第七条、文明施工：1、乙方每天每个作业面必需做到工完料尽，负责本承包范围内的清理工作，保持现场整齐，做到文明施工，实现“文明工地”，随时接受有关部门的检查。因乙方人员未按规范要求文明施工，经检查违规行为，依据甲方的相关规定和制度赐予惩罚。2、文明施工所发生的费用由乙方全部担当。3、文明施工必需按有关部门的要求去做，乙方无权违规施工。4、严禁在施工场地大、小便。第八条、组织管理：1、依据施工须要，乙方必需根据承包内容和施工进度要求配齐施工人员，保证按规定时间进场。如施工力气不足，工作效率不高不能满意甲方进度要求，甲方有权按规章制度惩罚，特别工种必需持证上岗(上岗证真实有效)，对思想素养差、技术水平低、组织纪律不强的人员严禁运用，一经发觉马上清退并作相应惩罚。2、乙方施工人员进场后要加强管理，保证相对稳定，不得因农忙或其他缘由减员而影响施工进度和工程质量。第十一条、成品爱护：一、乙方应与其它工组相互协作，做好成品爱护工作，对造成成品损坏的必需全额赔偿所造成的经济损失。二、 乙方必需按图纸施工。交工前刚好对管路打压和灌水试验，交接完后假如发生赌管、断管、漏水须要剔凿等返工现象，乙方必需刚好处理。第十二条、其它事项：1、甲方负责人全方位的统一指挥、调度和监督，乙方必需听从。乙方支配 为现场负责人。2、各分项工程完成后，乙方应刚好通知甲方验收，根据验评标准，每项必需达到 合格标准，超规定范围，坚决返工，返工工料由乙方自己负责担当。一次验收不合格的，每返工一次罚500元(材料费用另行计取)。3、乙方必需准时参与甲方的有关生产会议和技术交底会议，会议迟到每次罚款200 元，缺席每次罚款 500 元。4、竣工验收前，乙方对所施工的项目的质量问题要刚好返修，如乙方不能刚好返修，甲方将支配他人为其返修，所发生的费用从乙方工资中加倍扣除。5、在保修期间由于乙方所施工的项目存在质量缺陷而引起业主的投诉和索赔的乙方必需担当全部的责任。第十三条、补充条款：1、不戴平安帽上班，每人每次罚款100元，不系平安带每人每次罚款200元，管理人员不戴平安帽，每人每次罚款500元。2、各班组人员严禁酒后上班，如发觉酒后上班者除罚款1，,000元并清除出工地。3、上班时间赌博每人罚款500元。4、施工现场严禁大小便，发觉一次罚款500元。5、分项工程在报验时，一次性验收不通过即扣500元/次，若其次次报验不通过即扣20xx元/次。6、乙方全部施工人员进场后，严禁采纳电炊具进行自炊，发觉后除当场没收电炊具，另罚款200元。7、乙方施工时的机具及材料应按施工平面图及项目部规划堆放，平安防护设施不得随意拆除，如因施工须要必需拆除，在施工前必需报项目部平安员，施工完毕后应马上复原原样。如不刚好复原原样，将由项目部支配人员施工，所发生的一切费用由乙方担当。8经理确认后生效，(以上管理制度与项目部平安生产奖罚规定不一样时，执行后者) 第十四条、本合同签订后，乙方不允许转包，假如发生，甲方不负责乙方因此发生的任何人工费。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不担当。 甲、乙双方都必需严格履行本合同。任何一方违约，按合同价款赔偿30%的违约金。本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律爱护。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲 方：乙 方：身份证号码： 身份证号码： 20xx年 日 月安装水暖合同3甲 方：乙 方：依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在同等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装管道达成如下协议：第一条：工程概论1、工程地点：2、工程内容：其次条：主要材料概况第三条：合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日第四条：工程造价：第五条：付款方式：工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。第六条：乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的平安由乙方负责。第七条：工程的安装、调试、验收1、乙方负责安装、调试。2、安装质量标准按国家规范和行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方，甲方在按到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。第八条：双方的权利和义务1、甲方负责为乙方供应用水、用电。2、乙方必需按甲方的要求和安装方案进行施工，不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。第九条：乙方必需平安施，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不行预料的一切意外事故全由乙方负责担当，甲方不担当任何责任。第十条：违约责任、索赔1、甲方无正值理由未按合同约定付款、收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款的.2的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程造价的2的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方担当由此造成的一切损失。4、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。第十一条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争吵，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲 方：乙 方：年月日安装水暖合同4发包方： 承包方： 工程名称： 萝北县凤祥家园7#商住楼凤祥家园7#商住楼水暖电照工程施工合同发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的详细状况，经双方协商一样，签定本合同。第一部分 工程概况第一条：工程概况1.1工程名称：萝北县凤祥家园7#商住楼1.2工程地点：萝北县1.3工程内容及承包范围：水暖工程所包括的给水、排水、采暖、设备安装、调试等。 电照工程所包括的公共用电、照明工程、临时用电、除机械以外的电缆沟挖掘等。其次条：工期合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽搁总体工期。第三条：工程质量等级：优良第四条：承包方式、合同价款及结算方式4.1承包方式：包人工费（含部分小型材料）。水暖工程乙方负责全部工具，小型材料包括切割片、磨片、生料带、电焊条和本工程运用的活动临时电缆线等。电照工程乙方负责电焊机等全部运用工具，小型材料包括本工程全部运用的胶布、塑料袋、钢线、电焊条、打弯器等。4.2结算方式：现金或银行转账支付。其次部分 双方一般责任第五条：甲方工作5.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人帮助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。5.2甲方负责供应水源、电源，保证施工须要。5.3甲方供应与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。第六条：乙方工作6.1向甲方代表供应进度表安排。6.2按工程须要供应和修理一切与工程有关的设施等。6.3搞好施工现场的'平安及成品、半成品爱护工作。6.4施工期间负责爱护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。6.5施工期间乙方应遵守甲方的平安生产责任制度。如违反操作规程所发生的平安事故乙方担当全部责任。第三部分 进度安排和工期第七条：进度安排7.1在开工前乙方依据甲方要求拟订本工程的进度表。7.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。第八条：工期8.1乙方应严格根据甲、乙双方认定的工期进行施工。8.2因不行抗力及甲、乙方以外的缘由，导致工程停建，施工合同不能接着履行，可解除合同。第四部分 质量与验收第九条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并担当费用。执行工程水电安装施工规范及验收规范。第十条：安装完毕，并调试合格。第五部分 合同价款与支付第十一条：合同价款及支付11.1合同价款：水暖工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 电照工程甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。 第十二条：工程款支付12.1经双方探讨协商并且验收合格后进行支付。预留工程总价的5%作为保修金，保修期结束后返还给施工方。12.2工程竣工付至除质保金外的全部工程款12.3工程竣工验收运用后，水暖电照工程保修期为运用后一年，保修期期间修理费用由乙方担当（不行抗力及人为因素除外）。保修期满后，如有坏损、丢失，须要进行整改修理时，人工费由甲方担当。 第十三条：违约责任13.1甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方担当，工期顺延。（1）因图纸变更未能刚好送达乙方；13.2乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并担当相应的经济损失；（1）不能按期或根据甲方要求完成施工任务；（2）工程质量不符合质量要求，须要返工/返修或重做；（3）其它违反现场操作规定的事故发生。第十四条：合同生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订修理合同。第十五条：本合同未尽事宜，双方协商解决。第十六条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。发 包 方： 承 包 方：年 月 日 年 月 日安装水暖合同5甲方：(发包方)丰镇市万科房地产开发有限责任公司 乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：第一条：工程概况1、工程名称：丰镇市欧洲城2、工程承包方式：包清工，并自备工具;3、工期：20xx年3月17日至20xx年9月30日;4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程严格根据设计图纸施工。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守国家及地方有关平安施工文明生产的有关法律规定。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成平安隐患。3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的材料出门，一经发觉偷盗现象按每次罚款5至10万元，此款由甲方干脆在进度工程款中扣除。6、施工过程中出现平安及伤亡事故，由乙方担当全部责任。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最终预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。第六条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。第七条：违约责任1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以干脆选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。4、工程肯定不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发觉，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程的确须要向外托付的，经发包人书面同意后，方可托付。5、甲方负责水、电、暖、全部材料选购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方担当停工或窝工人工工资的损失费用。第八条：其它约定1、乙方工程进展必需要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。2、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。第十条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字： 乙方签字：20xx年3月17日安装水暖合同6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的详细状况，经双方协商一样，签定本合同。第一部分：工程概况第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及承包范围：水暖电安装、调试合格。其次条：工期合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽搁总体工期。第三条：工程质量等级：优良第四条：承包方式、合同价款及结算方式4.1承包方式：包工不包料。采纳甲方与乙方协商按XX元/m2进行结算。4.2结算方式：包工不包料。其次部分：双方一般责任第五条：甲方代表5.1甲方驻施工现场代表姓名：5.2甲方代表易人提前通知乙方。第六条：乙方代表6.1乙方驻施工现场代表名称：6.2乙方代表人提前通知甲方。第七条：甲方工作7.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人帮助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。7.2甲方负责供应水源、电源，保证施工须要。7.3甲方供应与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。第八条：乙方工作8.1向甲方代表供应进度表安排。8.2按工程须要供应和修理一切与工程有关的设施等。8.3搞好施工现场的平安及成品爱护工作。8.4施工期间的一切人身平安事故全由乙方负责，并负责爱护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。8.5施工期间乙方应遵守甲方的平安生产责任制度。第三部分：进度安排和工期第九条：进度安排9.1在开工前乙方依据甲方要求拟订本工程的进度表。9.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。第十条：工期10.1乙方应严格根据甲、乙双方认定的工期进行施工。10.2因不行抗力及甲、乙方以外的缘由，导致工程停建，施工合同不能接着履行，可解除合同。第四部分：质量与验收第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并担当费用。第十二条：安装完毕，并调试合格。第五部分：合同价款与支付第十三条：合同价款及支付13.1合同价款：48元/m2。第十四条：工程款支付14.1经双方探讨，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月 10 日前支付上月进度款的70%。14.2工程竣工付至进度款的80%。14.3水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。 14.4工程竣工验收运用后，一年保修，费用由乙方担当（不行抗力及人为因素除外）。保修期满，甲方付乙方工程结算的3%，保修期满后，如有坏损、丢失，须要进行整改修理时，人工费由甲方担当。 第十五条：违约责任15.1甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方担当，工期顺延。（1）因图纸变更未能刚好送达乙方；15.2乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并担当相应的经济损失；（1）不能按期或根据甲方要求完成施工任务；（2）工程质量不符合质量要求，须要返工/返修或重做；（3）其它违反现场操作规定的事故发生。第十六条：合同生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订修理合同。第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。本合同签订时间： 年月日发 包 方：承 包 方：年月日 年月日安装水暖合同7发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):签订地点:依据>和>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条 工程项目: 地暖工程:分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。: 34 元 /平米 ，工程面积 。工程预算总造价 元(大写金额): 。其次条 施工打算:1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。2 、进场前应供应用于存放材料及施工工具、器件的库房。:本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条 工程期限一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:1、按施工打算规定，不能供应施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;2、凡甲方负责供应的条件未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修配、代换而影响进度;3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;5、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、工程质量经双方探讨要求达到规范要求和图纸设计要求。二、乙方在施工过程中必需遵守下列规定:1、由乙方供应的主要原材料必需经监理和甲方审验合格后方可用于施工;2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;3、乙方在施工过程中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同探讨，并经设计、建设单位签证后实施;4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 工程款的支付与结算一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程协作费、水电费、检测费、地税等);二、 乙方在交付工程时按合同约定的.价款向甲方供应工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方供应的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额: )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额: )，工程竣工验收合格后，甲方依据工程量付清余款。备注:五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方担当。第六条 施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。第七条 工程验收一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-20xx 即建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐藏验收签证、试压、试水等记录，甲方须刚好办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。四、工程竣工验收后，甲方方可运用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第八条 违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。3、工程未阅历收，甲方提前或擅自运用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方担当。第九条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;第十条 附 则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(盖章): 乙方(盖章):签约代表(签章): 签约代表(签章):电 话: 电 话:日 期: 日 期:安装水暖合同8甲方：乙方：经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，详细条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、承包方式：包工、包平安、包进度;五、建筑面积：_平方六、总造价：_;七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付_，(3-6层)装完付_，下水管装完付_，上水装完付_，暖气主管装完付_。地暖装完付_。室内线穿完付_。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。八、工程进度甲方未刚好给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方缘由造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。九、平安措施施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程平安标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。建社单位：甲方：联系电话：_年_月_日施工单位：乙方：联系电话：_年_月_日安装水暖合同9甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双第一条托付事项甲方由于工程进展须要，拟将_的水电安装工程以包安装、包工具、不包料的形式托付乙方承包施工。其次条乙方工作内容1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料、验收材料质量，包工程施工所需的工具。2、包材料损耗(损耗按定额执行)。3、包预留套管、预埋给水管等。4、水工程总表后供水管、泵后给水管、消防管预埋(不包括水井立管，暖气井立管，不包泵房泵及限制设备)。其余地下室潜污泵包安装。5、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程第三条施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。2、如遇下列状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定供应开工条件;(2)工程量改变和设计变更;(3)非乙方缘由超过4个小时以上(包括但不限于)停水、停电等状况;(4)工程款未按时支付;(5)不行抗力(如地震台风火灾等)。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。第四条工程包干工价单价：给水工程及暖气、消防管预埋、电工程(含弱电预埋)，总价：工程总量_，合计工程总造价为人民币大写_元，小写_元。第五条付款方法依工程建立不同时期为付款的时间节点，分批支付，详细为：1.出正负零，付总造价的3%，即_元;2.正负零以上每完成三层，付总造价的3%，即_元;3.主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的30%，3.主体配管做盒，付总造价的15%，即_元;4.积水排水做完，付总造价10%，即_;暖气做完，付总造价的15%，即_元;5.完工验收，支付总造价的97%，即_元;6剩余3%，即_元，为修理质保金，保修期满结清。第六条双方责权(一)甲方：1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现