2023年工程合同模板篇.docx
2023年工程合同模板篇工程合同模板1工程名称:_工程地点:_合同编号:_(由设计人编填)设计证书等级:_发包人:_设计人:_签订日期:_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0_年_月发包人:_设计人:_发包人托付设计人担当_工程设计,工程地点为_,经双方协商一样,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条设计依据2.1发包人给设计人的托付书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采纳的主要技术标准是:_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的,假如合同文件存在歧义或不一样,则依据如下优先次序来推断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及托付书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(依据行业特点填写)_第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间_第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间_第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。7.2假如上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。8.2设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。8.3双方托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。工程合同模板2发包方(甲方):安徽医科高校 承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法及有关法律,法规的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:安徽医科高校1.3承包方式:乙方包工包料1.4工期:本工程自签订合同起 年 月 日前竣工。1.5工程质量:合格。1.6合同价款(人民币):大写 (¥ )其次条甲方工作2.1 开工前3天,向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的,需根据安徽医科高校有关规定要求办理审批手续。2.3如确定须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。第三条乙方职责:3.1 工程质量方面:乙方应加强施工中的质量限制措施和管理,确保工程质量达到合格等级。3.2劳动平安方面:乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教化,留意劳动平安,做好施工现场防火、防盗、防触电等工作,不得随意破坏施工现场的平安围护设施,如发生工伤事故或意外事故,均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必需听从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。3.3文明施工方面:材料堆放及现场施工应听从甲方管理,做到材料堆放整齐、规范,施工现场保证工完场地清;保持施工现场整齐、通畅。施工现场严禁打架、斗殴,工作前严禁喝酒,对违反责任者将从重惩罚,所惩罚金将干脆从工程款中扣除。3.4成品爱护方面:乙方应加强成品爱护工作,既要防止成品被别人破坏,又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品,破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品,损失由乙方担当,损失费用从工程款中扣除。3.5负责爱护四周建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏,否则应担当相应费用。3.6协作有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作,并担当费用。3.7保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故,均由乙方担当,所发生的一切费用均由乙方全部支付。3.6指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。第四条工期约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。第五条工程质量及验收标准5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定同意标准等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量达到国家质量评定合格标准。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条工程款结算6.1双方商定本合同价款采纳第(2)种;(1)固定价格。(2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的工程量决算。涉及经济签证的,需根据安徽医科高校有关规定要求办理审批手续。(3)可调价格;根据国家有关工程计价规定计算造价,按有关规定进行调整和竣工结算。6.2工程结算采纳定额:20xx年全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价目表(其次版)、1999年安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表、全国统一安装工程预算定额20xx安徽省估价表。材料价格采纳 年 月份合肥市建设工程市场价格信息。6.3取费标准:按四类取费。第七条质量保证期本项工程质保期1年。质保期内,工工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象,乙方需在2日内到场免费修理。第八条付款方式8.1工程验收合格后,向中标人支付至合同价70%的合同金额;8.2经安徽医科高校审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95,同时退还履约保证金(无息)。8.2结算价的5留取工程质量保证金,待质保期满无质量问题,招标人退还该工程质量保证金(无息)。第九条材料供应约定9.1乙方选购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。9.2凡乙方选购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失全部由乙方担当。第十条平安生产和防火约定10.1甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。10.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方担当由此引发的'一切经济损失。第十一条违约责任11.1由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方5%元违约金。11.2乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。11.3甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。11.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并担当损失。11.5未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。11.6因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知另一方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十二条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的,按下列第(2)种方式解决。(1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁;(2)依法向建设工程所在地人民法院起诉。第十三条其它约定13.1在本次施工中乙方要时刻留意施工平安,同时尽量避开在校内内产生很大的噪声,以免影响学生的正常学习和人身平安。13.2乙方严格按程序施工,每道程序必需经甲方验收合格后再施工下一道程序,从而确保工程质量。13.3在施工中,本工程如有变更部分甲方应刚好通知乙方,并赐予办理经济签证。13.4如因甲方未刚好通知造成已完工程量返工,甲方因担当乙方经济损失。第十四条 其它未尽事宜,双方本着同等地、自愿、公允、诚恳、信用的原则,协商解决。第十五条 招投标文件是合同不行分割的重要组成部分,凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。第十六条 本协议一式陆份,甲方四份,乙方二份。发包方: 安徽医科高校(盖章) 承包方: (盖章)法定代表人: 法定代表人:托付代理人: 托付代理人:电 话: 电 话:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:20 年 月 日 20 年 月 日工程合同模板3发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理,为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚恳守信的同等条件下,经甲、乙双方协商一样,签订本合同。一、工程概况1、工程名称: 渠县青神乡黄石村灾后重建2、工程地点: 渠县青神乡黄石村3、承包范围: 全部木工和相应的机械辅料4、建筑面积: m,图纸设计和变更为依据。二、承包方式与范围包木工、包模板的制作、安装、拆除、木模木方制作等工作。甲方每层供应总电源。临时搭接电源线由木工组自理。三、工期:1、按设计图纸,技术交底,设计变更,规范规程要求施工,达到验收合格标准。2、乙方完成的工程必需严格根据建筑工程质量检验评定标准进行检查,均要达到合格。担当甲方与发包方签定质量约定的全部条款。3、在施工中,必需爱护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。4、因甲方修改图纸等缘由增加工作量,应由甲方付给乙方点天工资。5、甲方必需预留施工孔,不留者由甲方出点天工资来支付乙方多出的工时。四、承包价格:本工程承包单价均按实际建筑面积 65元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。五、付款方式:从乙方施工人员进场首月生活费由乙方垫资,从进场之日起每月付进度款百分之八十。待工程完成后一个月内甲方必需付清全部款项,如因非自然灾难等人力不能限制的状况外拖欠款项应每天向乙方交付所欠余款2%的滞纳金。六、其它未尽事宜双方协商解决,本合同一式贰份,双方各执壹份,双方签字后生效,具备同等法律效力,劳务承包款付清后劳务合同自动终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同模板4发包人(甲方):_合作社承包人(乙方):_双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就本建设工程施工项目协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:养猪场建筑。工程地点:_村。工程内容:1、修建沼气池_立方米;2、改扩建猪舍_平方米;3、修建猪粪堆粪场_平方米。二、工程承包范围:猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准。三、合同开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日。合同工期总天数:_天。四、工程建设标准:乙方必需根据甲方供应的生猪标准化规模养殖小区(场)建设标准进行建设。五、工程价款:工程总价款为_万元。在甲方根据生猪标准化规模养殖小区(场)建设标准进行验收后付款。六、违约责任:1、乙方不能按期完工,每逾一天,支付误工费_元。2、甲方假如不能按合同要求支付工程款,每逾一日,甲方向乙方支付滞纳金_元。甲方:_乙方:_日期:_年_月 _日工程合同模板5甲方:乙方: 南宁市风科安防有限公司甲方现托付南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队(以下简称乙方)担当闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着同等互利、等价有偿的原则,经过仔细协商达成本协议。一、工程概况1、工程名称: 闭路电视监控系统2、工程地点:3、工程内容: 闭路电视监控系统安装调试4、合同签订地:二、双方的责任和义务1、甲方负责供应整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并供应施工现场专用的有平安防范措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。并担当以下义务:1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 2按时支付工程进度款。 2、乙方应按合同规定的时间刚好供应工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。三、工程的时间和进度1、工期为自开工之日起至验收完毕,共 10 日。2、如遇下列状况,乙方可顺延工期:1 施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工; 2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; 3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; 4 在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电 2 天以上; 5 因甲方决策不刚好而影响工程进度; 6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; 7 因不行抗力而延误工期。 3、工程中甲方对监控点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单。4、在实际施工过程中,依据详细状况,甲乙双方友好协商解决。四、人力不行抗拒因素如因斗争、严峻火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不行抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在工程无法完成的状况下,由甲乙双方另行商定解决方法。五、工程及工程量的变更1、由于甲方缘由,对工程中提出的修改项目,必需向乙方出具工程联系单,确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方根据原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等缘由对工程中提出的修改项目,必需向甲方出具工程联系单,确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方根据原设计方案施工。六、工程验收1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应帮助甲方的验收。2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方供应的设备,整体工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 2 日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在3日内达成处理看法。4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 5 日内不验收,视为验收合格。5、有关验收的一切费用由甲方负担。6、工程验收合格后,由双方人员签字,甲方方可运用。七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。2、乙方负责对甲方的操作和维护人员支配一次集中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护。3、乙方对工程实行 1 年保修,负责更换或/和修复有质量问题的设备,但不担当因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害,公司供应有偿修理服务,并在设备修理期间尽量为客户供应暂用替换设备,以削减甲方系统的停运时间。4、乙方在全部工程完工后,向甲方供应全部设备之安装及操作手册一套。八、工程造价监控设备金额为:27581元(人民币:贰万柒仟伍佰捌拾壹元整)安装调试费金额为:1654.86元(人民币:壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整)工程总造价为:29235.86元(人民币:贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整)九、工程付款方式1、本合同签订之日起 3 日内,甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款,作为定金及购置相关工具和设备。2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内,甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。3、工程验收合格之日起 3 日内,甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约状况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、因乙方缘由导致工期延误,由乙方偿付逾期违约金。3、如甲方未能根据合同条款九按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后复原施工,乙方不担当由此引起工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一样协议的状况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。5、工程中途停建、缓建,甲方应实行措施弥补或削减损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。6、工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。十一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不行分割的一部分,同样具备法律效力。十三、合同附则1、本合同一式 2 份,甲乙双方各执1 份。2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格,结清全部工程款后终止。3、本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最终签署生效之协议为准。4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下:甲 方: 乙 方:代表人: 代表人:联系电话: 联系电话:签订时间: 年月日 签订时间: 年月日工程合同模板6甲方:乙方:施工地点:工程项目名称:经甲乙双方共同友好协商,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法与相关法律法规的条款,本着同等、自愿、守信的原则,达成协议如下:一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建,所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。二、乙方在项目建设施工过程中要按平安规范要求进行施工,对全部的平安生产负有全部责任,定期开展平安教化,避开平安事故发生,严把质量关,实行岗位责任制,每一个环节都必需落实到人。三、甲方将水、电安置到施工现场,施工用地的一切拆迁工作均由甲方按施工要求负责全部拆除,实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方担当责任,甲方应向乙方供应甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书,依保障乙方施工的精确性。甲方要配备专人全力帮助乙方开展施工,协调施工中出现的问题及施工队与村民之间的纠纷。四、本工程实行分项、分期的方式,甲乙双方要在施工前订立工程附加协议,以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。五、道路工程给排水工程及其它公益设施,乙方应按甲方指定的工程总量的10%为一个结算段与甲方进行结算,待该项工程全部结束时,甲乙双方将全部款项全部结清。六、新农村建设的户型要求按甲方供应的图纸由乙方进行施工。七、工程款由甲方根据乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算,基础完工(士0)甲方付乙方总工程款的10%,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕,甲方付乙方总工程款的20%.八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。九、附加协议1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直,每平方120元2、按实际工程量结算,20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。2、社区排水沟全封闭排水沟,每米造价30元/m2,按实际工程量结算,24×2m×1m,阴井:按实际工程量结算,每个造价150元。十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方盖章签字后生效,未尽事宜另行协商。甲方(签字): 乙方(签字):年 月 日工程合同模板7第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:发包方(简称甲方);协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。开工日期:协议条款约定的工程开工日期。竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式:依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力:因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次如下:()协议条款;()合同条件;()洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;()招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;()工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;()标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;()构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不一样的,按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相应的措施保密,由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付,费用由乙方担当。乙方未如约收到甲方供应的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第七条其次款约定处理。乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表,酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。()甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内赐予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定,以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延。()甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方担当由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。()乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。乙方代表易人,应提前天通知甲方,后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条甲方工作甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求,完成以下工作:()办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。()将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款约定地点,并保证施工期间的须要。()开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。()向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实精确。()办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、马路通讯线路须要的协议。()将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。()组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。()协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护,并担当有关费用。()根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。()协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,刚好处理有关问题。甲方未按合同约定履行以上义务,则担当由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。甲方将上述某项工作托付乙方完成,应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求,完成以下工作:()在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计,经甲方代表批准后运用。()按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。()按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫,并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任。()按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方担当。()实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、