2023年屋面防水工程施工合同.docx

2023年屋面防水工程施工合同屋面防水工程施工合同1甲方：乙方：甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方托付乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起_日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：_年_月_日屋面防水工程施工合同2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一样，订立本合同。第一条、工程概况及承包内容1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包内容：屋面防水施工工程屋面防水采纳改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 。其次条、施工工期乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。第三条、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等承包方式。为满意施工所需的全部施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。第四条、工程造价屋面SBS防水每平米 元;(含税金)总价款 整(工程量按实结算)。第五条、材料规格及质量标准5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为级)屋面防水采纳SBS防水卷材，厚3mm。5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。5.3 施工质量标准：防水施工必需具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。基层必需干燥，含水率要求在8%以内。基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷匀称干燥8小时以上方可铺沾卷材。困难部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为810cm。上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。卷材遇墙、壁、管、设备基础等须要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格根据国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。第六条、平安生产文明施工1、平安生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件协作建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装平安设施、服装和用品。严格依照陕西省建设工程平安生产管理条例和国家各项平安生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的全部后果均由乙方负责，并担当由此给甲方造成的经济损失。2、文明施工：乙方在施工中应严格根据建筑施工各项平安文明措施实施，乙方现场施工人员的全部劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满意须要，达到甲方和监理单位的验收。主动落实甲方和监理单位制定的各项平安文明施工措施，对不仔细履行的，甲方有权进行指责、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么状况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。第七条、工程验收进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按建筑工程质量验收统一标准(GB50300-20xx)和合同规定验收。第八条、违约责任8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方担当由此产生的一切损失。8.2工程质量标准或检测不符合要求的'，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。8.3因乙方缘由终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。第九条、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。第十条、其他约定10.1本合同的签定地点为 西安市 。10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。10.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：负责人： 电话:负责人： 电话:年 月日 年月 日屋面防水工程施工合同3建设单位：_（以下简称甲方），居处地：_法定代表人：_施工单位： 法定代表人：一、工程名称：二、工程内容：项目以附后预算项目为准。三、承包范围：四、承包方式：五、质量标准：合格。六、合同价款：人民币大写_（含施工平安措施费）。小写_元。七、工期：_年_月_日至_年_月_日。八、甲方权利和义务。1、协调供应施工用水、电源。2、对乙方平安措施监督检查。3、对乙方所进场的材料进行验收签证。对施工质量进行分项签证。参与工程竣工后的验收。4、根据合同约定对乙方施工平安及工程质量实施全面的监督，若出现平安隐患和质量问题有权刚好提出处理看法，乙方必需听从甲方管理。否则，甲方可对乙方实行经济惩罚及停工惩罚。九、乙方责任：1、遵守国家有关法律法规，施工期间若发生违法违规事务，一切责任由乙方担当；2、施工期间做好平安防护措施，加强对工人的平安教化，如施工机械在场内施工及场区周边高压电线等要有切实可行的平安措施，报经甲方同意后方可实施。若施工出现平安事故，一切经济法律责任由乙方担当；3、听从甲方管理，按甲方要求随时保持文明施工现场；4、施工所发生的水、电费由乙方担当。5、施工过程中全部的施工用料进场后需报请甲方现场管理人员验收签证，方可运用。若未经甲方验收的材料按不合格材料处理，已运用的拆除全部已施工的工程量，未运用的在甲方的'监督下全部清退出场，以上所发生的全部费用由乙方担当。甲方并对乙方处以不合格材料价值两倍的罚款。施工的每个分项完工后需经甲方验收签证后方可进行下道工序施工，否则按不合格分项处理。即拆除全部分项工程量进行重修，拆除重修费用由乙方担当。十、结算付款方法：由乙方先垫资施工，施工完成并验收合格后，一次性付清全部合同款项。十一、工程保修；工程竣工后一年内若出现质量问题由乙方在48小时内到场修理，费用由乙方担当。十二、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：代表： 代表：主管单位：_年_月_日屋面防水工程施工合同4甲方：_（发包方）乙方：_（承包方）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循同等自愿、诚恳守信的原则，经双方协商一样签订如下合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程量：总量约为_m2，以实际合格率为准。乙方详细施工工程量（含A、B户型比例）项目部依据乙方队伍施工质量、平安、文明施工等施工实力进行合理安排，乙方须无条件听从。其次条工程质量、保修及验收1、乙方需按合同相关要求细心施工，确保工程质量，本工程防水等级为_级，运用年限为_年，即乙方需确保此防水工程运用_年。2、本工程保修期为_年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场修理。若乙方人员未刚好到场修理，由我方委派人员进行修理的，按修理发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方缘由引起的渗漏等相关质量问题，乙方在修理后只收取人工、材料、机械等干脆成本费，在保修金内相应计算。3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以_元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行担当。4、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，详细流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所供应样品（业主指挥部处封存）一样，均为国标产品，同时供应合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方帮助协作取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场运用（材料复试费用由乙方担当）。6、施工工艺：（1）卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道。卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工。卷材大面积滚铺时一人限制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡。搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品爱护。（2）涂膜防水施工前甲乙料配比要精确。先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮。涂刷两层之间相互垂直，间隔4小时以上但不宜过长。施工后不宜踩踏，需实行措施防护。第三条工程量结算及工程款支付1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按_定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。2、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必需完成其中一项的全部内容方可计量，否则不作为支付的条件。其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工。其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。第四条甲乙双方义务1、甲方义务：（1）甲方工程部_负责对施工现场质量监控和把关（但不免除乙方责任），并帮助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺当保质保量地完成本工程。（2）甲方为乙方免费供应现场施工用水、电等。（3）甲方为乙方免费供应合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不担当相应责任。（4）甲方供应的施工基面必需符合施工要求，如平整、干燥及积累物。第五条违约责任1、工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿修理或返工，若乙方未刚好返修，甲方可另行指派专人修理，费用从质保金中三倍扣除。2、出现下列状况之一的，甲方有权解除本合同，且乙方只能结算已施工工程量50%至60%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失（包括差价、工期等损失）：（1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的。（2）发生平安质量或环境污染事故，严峻损害甲方经济利益或社会声誉的。（3）不听从甲方管理或有其他严峻损害甲方合法权益的行为。（4）乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自由施工现场运用不合格材料等情形的。第六条附则2、合同一旦签订，就具有肯定的法律约束力。如合同发生纠纷时，当事人双方刚好协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。3、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。第七条合同有效期及份数1、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方共同协商解决。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：_乙方：_负责人：_负责人：_账号：_账号：_身份证：_身份证：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日屋面防水工程施工合同5甲方：乙方：经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的.原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程名称地点及材料1、工程名称：2、工程地点：3、工程材料：依据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程实行用B4.0厚施工。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包平安文明施工、保进度等总包方式。三、工程造价：按每平方米元计算。四、双方责任：1、甲方责任(1)应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。(3)为乙方施工，供应便利、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任;(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。(2)协作公司整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_XXXX_年。五、付款方式：2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为_XXXX_年，保修期满一次性付清。六、其它：本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：乙方：联系电话：联系电话：_XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日屋面防水工程施工合同6发包方：承包方：依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的看法，甲乙双方公允、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格仔细负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。三、工程总造价(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的.92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工平安1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费运用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费运用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方管理运用。八、合同期限：年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方须要乙方接着修理，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发 包 人：承 包 人：年月日：屋面防水工程施工合同7发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程（包括以上全部工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任、双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的'该工程合理运用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当、七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水工程施工合同8（简称甲方）（简称乙方）本着友好磋商、相互协作、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水修理工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水修理工程按质期完成、依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，仔细协商应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水修理工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方支配、听从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带平安帽，屋面防水修理工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水修理过程中，乙方要严格遵守文明平安规章制度，如有违反平安规章制度所造成的平安事故，由乙方自己担当3、质量保证，乙方所施工的.屋面防水修理工程，在一年之内发觉渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾难、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方供应三通：路通、水通、电通2、帮助乙方搞好平安设施，协作乙方进行施工，确保补漏工程顺当进行四、付款方法：屋面防水修理工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水修理工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，刚好协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向*提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水工程施工合同9甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1。工程地址：湖北随县开发区2。工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1。屋面SBS每平米8元(含燃气)2。厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1。施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的.质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。2。 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。甲方:乙方：年月日：屋面防水工程施工合同10甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日屋面防水工程施工合同11甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、 施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等_年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为_年，(从该屋面竣工之日计算)_年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。八、 开工日期自_年_月_日起至本月_日止。九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲 方：xx有限公司代表人：乙 方：_年_月_日屋面防水工程施工合同12（简称甲方）（简称乙方）本着友好磋商、相互协作、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水修理工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水修理工程按质期完成、依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，仔细协商应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水修理工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方支配、听从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带平安帽，屋面防水修理工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水修理过程中，乙方要严格遵守文明平安规章制度，如有违反平安规章制度所造成的平安事故，由乙方自己担当3、质量保证，乙方所施工的屋面防水修理工程，在一年之内发觉渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾难、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方供应三通：路通、水通、电通2、帮助乙方搞好平安设施，协作乙方进行施工，确保补漏工程顺当进行四、付款方法：屋面防水修理工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水修理工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，刚好协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水工程施工合同13发包人(全称)：_(以下简称甲方)承包人(全称)：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程(包括以上全部工程的土建、电气、安装工程)二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：_竣工日期：_四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据_年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(_)89号文件。六、付款方式竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任。双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;2.防水工程为年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5.供热与供冷系统为6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的.5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当。七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、合同生效合同订立时间：_年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_