2023年工程施工项目合作协议书.docx

2023年工程施工项目合作协议书实践中，须要依据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：一、项目概况及合作条件风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很简单在项目实际经营过程中就责任担当、盈亏分担等产生纠纷。1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目安排投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例安排如下：（1）甲方_投资_万元，占_%。（2）乙方_以工程项目及技术投资，占_%。4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金运用状况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一样，各方的权利义务条款也不一样，应依据实际状况进行拟定。1、该项目工程管理责任及分工如下（1）该项目的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由_方主管。（2）该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由_方负责管理。2、材料选购及其他（1）在该项目工程中运用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经双方共同确认后方可进行。（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。（3）合作双方应即时沟通工程上资金支配运用状况、相互主动协作、保证工程按时保质完成。三、利益共享和风险担当1、该项目的.利润、分险共享担当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据甲、乙双方各_%比例共享担当。2、本项目的管理人员工资根据项目部的规定发放。四、资金和管理1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。2、该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。3、该项目运营后，每个月_号开一次工程进度例会，探讨工程相关事情。4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算安排利润运用。五、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必需明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必需共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，假如协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。七、免责约定在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不行抗拒，如地震、台风、斗争、属于免责范围。八、本协议生效、终止及其他1、与该项目有关的全部合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。3、本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。4、本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_市签字。甲方（签字）：_年_月_日乙方（签字）：_年_月_日工程施工项目合作协议书11建设单位（以下简称甲方）：_承包单位（以下简称乙方）：_工程名称：_工程地点：_为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范（JGJ46-88）、建筑施工平安检查标准（JGJ59-99），双方本着同等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、实行国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、刚好订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动爱护用品的运用和危急预知工作提出指导看法，并监督落实状况。6、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、根据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备运用有关技术规范和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、听从甲方平安生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教化培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：（一）登高上架要求1、施工采纳的脚手架、平安网必需由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投入运用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必需有肯定的距离，作业人员必需配备相应劳动爱护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确运用，施工作业现场周边设置相关平安标记牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必需佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必需正确运用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底，并履行签字手续外，必需各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特别工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必需持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场，必需设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须听从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应留意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时留意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必需有符合平安规范要求的平安防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，马上复原。13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事务，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和伴同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或运用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电动工具运用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可运用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁运用手持式电动工具。19、作业前必需仔细检查机械设备的平安装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。（二）用电要求1、配电箱的箱柜门处应出名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必需按规定穿戴绝缘，防护用品，运用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时，必需将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，短暂不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电爱护器，应每次运用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可接着运用。7、用电设备的爱护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、运用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必需由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88施工现场临时用电平安技术规范要求进行操作。10、现场全部用电设备必需用插头与插线板连接，禁止将线头干脆插入插线板。（三）电焊机运用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、全部交、直流电的金属外壳，都必需实行爱护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线，地线需接长运用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包袱好，地线良好不能有破皮裂口存在。4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好全部防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天运用时必需设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必需齐全。7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。（四）动火要求1、进入施工现场，必需向施工班组人员进行消防及动火学问教化。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必需向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可运用。3、施工中所需运用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必需设特地的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4、施工现场仔细执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，仔细了解作业环境，确定出动火危急区域，并立出明显标记，危急区内的一切易燃品都必需移走，对不能移走的可燃物，实行牢靠的爱护措施。6、焊工必需持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。（五）室外吊篮施工要求1、施工前必需检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必需进行除锈补焊、更换等，方可运用。2、上架的施工人员，必需穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用牢固的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必需由经过专业培训的娴熟工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必需有两人协同操作。6、吊篮底部必需采纳建筑用的竹胶板，且用牢固的绳索捆扎坚固。7、吊篮四周必需设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必需用袋子装好并固定于篮身上。（八）文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必需保证晚上十点后休息，以保证其次天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发觉必需由各施工班组长负责支配换岗或休息，以保证全部施工人员的人身平安。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发觉，必需清除现场，并视情节对班组负责人进行肯定的经济惩罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反全部规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行肯定的惩罚。（九）施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必需实行遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必需做防水处理，容量必需做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危急化学物品。4、施工现场各种机械运用时必需实行有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械实行封闭措施。5、在简单产生粉尘的场所，施工人员必需佩带防护口罩，并实行有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。（十）工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业平安技术标准）、以及甲方工程项目平安技术要求和须要，必需达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章）乙方单位（章）代表人：_项目负责人：_工程施工项目合作协议书12甲方：_身份证号码：_（以下简称甲方）乙方：_身份证号码：_（以下简称乙方）丙方：_身份证号码：_（以下简称丙方）丁方：_身份证号码：_（以下简称丁方）戊方：_身份证号码：_（以下简称戊方）甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（详细内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件1。1本工程项目总建筑面积为_平方米，中标造价约_万元人民币。1。2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目安排投资_万元。1。3本工程项目的投资、股份比例安排如下：1。3。1甲方投资_万元，占_%；1。3。2乙方投资_万元，占_%；1。3。3丙方投资_万元，占_%；1。3。4丁方投资_万元，占_%；1。3。5戊方投资_万元，占_%；1。4在本项目资金出现周转惊慌时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同担当，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。1。5投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金运用状况明细表、账户及资料。其次章工程管理责任及分工2。1该项目工程管理责任及分工如下2。1。1该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。2。1。2该项目的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量平安方面由负责；2。1。3施工相关材料等方面的选购、验收和保管由五方托付派工管理执行；其中主材部分选购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分选购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。2。2管理人员的选用、待遇2。2。1该项目工程建设中运用的高级管理人员如总工、施工员、选购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。2。2。2该项目的会计由负责，出纳由负责；2。2。3该项目工程建设中运用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。2。3材料选购及其他2。3。1在该项目工程中运用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经五方共同意确认后方可进行。2。3。2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。2。3。3合作五方应即时沟通工程上资金支配运用状况、相互主动协作、保证工程按时保质完成。第三章利益共享和风险担当3。1利润、风险安排3。1。1该项目的.利润、分险共享担当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据投资比例共享担当。3。1。2甲方共享担当_%；乙方共享担当_%；丙方共享担当_%；丁方共享担当_%；戊方共享担当_%。3。2本项目的管理人员工资根据项目部的规定发放。第四章其他4。1资金和管理4。1。1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。4。1。2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。4。1。3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，探讨工程相关事情。4。2出纳与财务管理财务应编制并保管好现金日记帐，银行存、转款日记帐，购货日记账，各施工队伍工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算安排利润运用。五方股东，五本账本记录好在本工程建设中资金运用支付明细状况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金运用支付明状况，做到账目清晰明白。4。3合同争议与免责该项目在合作中必需共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4。4本协议生效、终止及其他4。4。1与该项目有关的全部合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。4。4。2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。4。4。3本协议一式五份，合作各方各执一份，本协议自合作五方签字盖章之后生效。4。4。4本协议于_年_月_日，由合作五方签字。甲方（签字）：_乙方（签字）：_丙方（签字）：_丁方（签字）：_戊方（签字）：_工程施工项目合作协议书13发包单位：施工单位：依据中华人民共和国合同法敬重同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一样，达成如下协议：第一条工程概况1。1工程名称：1。2工程地点：1。3承包范围：依据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。1。4工程量：结算时按现场实际工程量计算。1。5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。其次条合同工期2。1开工日期：（以实际进场时间为准） 年 月 日。2。2竣工日期：（即完工时间） 年 月 日。2。3该工程工期不予调整，除不行抗拒自然灾难及现场条件以外发包方缘由影响，可顺延工期。但必需有发包方签证和盖章。2。4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式3。1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。3。2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3。3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的'工作和义务4。1甲方的工作义务（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、平安、进度、文明施工的交底。（4）负责本工程的对外联系工作。4。2乙方的工作义务（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切相宜。（2）保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）听从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（5）施工中发觉问题刚好向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定5。1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5。3双方应刚好办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。5。4由于乙方缘由造成质量或人员事故，其一切后果由乙方担当，工期不顺延。5。5工程竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。5。6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任6。1若因乙方缘由逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。6。2乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、斗争、火灾等不行抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。6。3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能刚好开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不担当任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理7。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。7。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则8。1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。8。2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方： 承包方：年 月 日 年 月 日工程施工项目合作协议书14甲方：_身份证号码：_乙方：_身份证号码：_甲、乙双方经充分协商，订定以下借款合同：一、甲方因经营活动须要，向乙方借款人民币_万元(￥_)，乙方于_年_月_日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户，由甲方向乙方出具收到借款的确认书。二、借款期限为_年，从甲方出具上述确认书之日起计;利率以五年期银行贷款利率计，即为每年_%;如遇国家调整同期银行贷款利率的，则双方之间的借款利率亦作相应的调整;借款期满之次日，本金伴同全部的利息一次性归还给乙方; 上述本息若逾期支付，则以每日千分之一的比例计算违约金。三、为上述条款的履行，甲方以其在_股份有限公司(下称_公司)的全部股份(占_公司注册资本的_%)向乙方供应质押担保，并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于_公司的股东名册，由_公司向乙方出具上述登记完成的确认书。四、双方确认，假如甲方与_公司之间的劳动关系结束，则本合同于该结束之日同时解除，此等状况下甲方应于该解除之日起的_日内归还全部借款本息。五、如因本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成的，提交_仲裁机构解决。六、本合同一式二份，双方各执一份，;对本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，与本合同具有相同效力。甲方：_日期：_乙方：_日期：_工程施工项目合作协议书15甲方：（以下简称甲方）身份证号码：地址：乙方：（以下简称乙方）身份证号码：地址：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，须要依据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下协议：第一章：项目概况及合作条件风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很简单在项目实际经营过程中就责任担当、盈亏分担等产生纠纷。1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目安排投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例安排如下：（1）甲方_投资_万元，占_%。（2）乙方_以工程项目及技术投资，占_%。4、业主所支付的.工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金运用状况明细表、账户及资料。其次章：工程管理责任及分工风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一样，各方的权利义务条款也不一样，应依据实际状况进行拟定。1、该项目工程管理责任及分工如下（1）该项目的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由_主管。（2）该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由_方负责管理。2、材料选购及其他（1）在该项目工程中运用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经双方共同确认后方可进行。（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。（3）合作双方应即时沟通工程上资金支配运用状况、相互主动协作、保证工程按时保质完成。第三章：利益共享和风险担当1、利润、风险安排该项目的利润、分险共享担当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据甲方_%，乙方_%共享利益和担当风险。2、本项目的管理人员工资根据项目部的规定发放。第四章：其他1、资金和管理（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，探讨工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算安排利润运用。3、合同争议与免责风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必需明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。（1）该项目在合作中必需共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。（2）凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（3）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不行抗拒，如地震、台风、斗争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的全部合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。（3）本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。（4）本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_市签字。甲方：（签字）联系电话：_年_月_日乙方：（签字）联系电话：_年_月_日