2023年工程居间合同通用篇.docx

2023年工程居间合同通用篇工程居间合同1建设工程居间服务合同甲方（托付人）：法定代表人：身份证号码：联系地址：手机：乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 手机：甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。二、乙方义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息的真实牢靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期打算工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经刚好地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调）。2.4 在居间服务过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细微环节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续打算。3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的；3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法接着履行建设工程合同的；3.3.3因施工过程中出现平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的；3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间服务费为工程总造价的'8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元（税后），作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过±2%），最终一期居间服务酬劳支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳（税后，不需居间人开具任何发票）。其中：甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。五、特殊约定5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2在居间服务过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立担当。假如乙方居间胜利，这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和运用权。5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条；追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金（2日）；按所欠居间酬劳部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。5.4居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一样后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3授权托付书（如需）。（本合同共5页，以下无内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人（签字）：居间人或托付代理人（签字）：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同2甲方：_(托付方)乙方：_(受托方)依据中华人民共和国民法典规定，乙方接受甲方托付，双方就融资业务询问服务事项协商一样，签订本合同，详细条款如下：第一条乙方供应融资服务项目的名称：内蒙古准格尔至兴和运煤重载高速马路。其次条甲方托付乙方供应融资服务的项目融资总额为：_亿元(大写：_亿元)。第三条询问服务费用金额1、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资总额的年固定回报率1_%收取_年固定回报。则甲方按总投资额(_亿)的_%×_年=_%赐予乙方嘉奖(按银主实际到位金额计付)，有关该嘉奖款应缴纳的税款由乙方负责缴纳，由甲方代扣代缴(实惠引资嘉奖税收限制在_%以内)。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。2、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资款的年固定回报率_%收取固定回报。则甲方按总投资额(_亿)的_%×_年=_%赐予乙方嘉奖(按银主实际到位金额计付)，有关该嘉奖款应缴纳的.税款由甲方负责缴纳，。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。第四条费用支付的监控本合同第三条所述费用由乙方授权熊利民先生监控(银行账户开户时加签)至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。第五条费用支付方式投资款项(_亿)一次性或分次性到达甲方银行账户的三个工作日内，甲方按银主实际到位金额的_%×_年=_%以支票或其他银行转帐方式一次性支付给乙方。第六条商业保密条款甲乙双方约定，未经甲乙方任何一方书面同意，均不得将本协议内容向第三方泄露。否则，担当全部的经济损失和法律责任。第七条合同的生效本合同履行以甲方与银主的投资合作胜利为准，投资合作胜利，以投资款到达甲方银行账户为准。投资合作不胜利，乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。第八条一般性条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：_年_月_日乙方(签字)：_年_月_日工程居间合同3甲方(托付人)：_乙方(居间人)：_甲方联系地址：_乙方联系地址：_甲方联系电话：_乙方联系电话：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据_，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就引荐_工程项目给甲方_单位干脆洽谈，向甲方供应_的重要信息，并最终促成甲方与_签订消防工程合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与_公司未签订书面的工程合同，视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关_公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对_公司进行实地考察。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成_公司将消防工程承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和_公司单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和_公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为_万元。2、本协议签订后_个工作日内，甲方向乙方支付居间酬劳_万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后_个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方全部并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，_个工作日内，乙方没有促成甲方与_公司签订工程承包合同，视为乙方居间不胜利，乙方应将居间酬劳万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间酬劳后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。五、居间b酬劳的担当居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、诚信原则1、假如甲方与_公司在本合同托付期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与_公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。2、假如甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与_公司签订股份转让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。3、本合同的有效期(托付期)为_个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必需主动推动_公司与甲方进行实质性洽谈，并帮助甲方和_公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一样;2.因不行抗力致使不能实现合同目的;3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与_公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。十一、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方法定代表人或托付代理人：_乙方法定代表人或托付代理人：_工程居间合同4订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方；经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_.其次条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的'技术资料。甲方对上述资料的精确性负责。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复运用。第三条 乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数须要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。工程居间合同5甲方托付方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或托付代理人：法人代表或托付代理人：联系地址：联系地址：电话：电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就(以下称该项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条例全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。2、乙方应保证该工程项目真实牢靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条其次款执行。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务。假如能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间胜利，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。3、甲方可以转账或现金的方式支付，由乙方供应指定账户转账或现金支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，同样甲方违反保密义务，应向乙方支付的违约金。六、合同终止1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、假如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。八、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：工程居间合同6为在施工合同的实施过程中创建平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合同：一、甲方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。2根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的.原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入运用。4定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。5组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各项平安隐患。二、乙方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的马路工程施工平安技术规程（扣除人工费。七、违约责任：乙方必需按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日工程居间合同7签订日期：签订地点：甲方(托付方)：乙方(托付方)：依据中华人民共和国合同法其次十三章第四百二十四条，四百二十五条，四百二十六条，四百二十七条及相关法律法规之规定，经双方协商，甲方就 项目工程施工事宜，托付乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作，乙方接受此托付，特订立本合同。一、基本状况1、工程名称： 。 2、工程地址： 。 3、工程内容：施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。4、合同总价： 万元人民币(按 定额计算，最终以实际结算为准)。二、甲方责任和义务1、负责供应项目业主方所需的资料和资信证明，并负责其资料的真实性、合法性和牢靠性。2、主动协作乙方办理相关手续。3、维护乙方的.正值合法权益。三、乙方责任和义务1、充分发挥自身资源优势，负责对该项目工程承包的前期洽谈和协商工作，并向甲方供应项目方的相关资料和证明材料，明确合作方案。在乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后，乙方的全部工作即视为完成。2、全面协调甲方与项目业主方的关系。3、维护甲方的正值合法权益。四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式1、计算方法：甲方按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得)，转入乙方指定的银行帐户内，由乙方自行支配和运用。2、支付时间和方式：合同签定后按合同总金额 %支付居间费用，甲方进场施工第一次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，第三次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，余下部分按实际结算金额支付 %，签章部分额外增加支付居间费用 %。3、合同签定 月内，完成第一项工程合同的签定。4、居间人未促成合同成立的，不得要求支付酬劳，但可以要求托付人支付从事居间活动支出的必要费用。五、违约责任1、该项目在实施过程中，甲乙双方应主动协作，甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同，否则，乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户，每延误一天，甲方按应付总额的5向乙方支付滞纳金，若未按上述条款支付居间服务费超过15日的，还须按应付金额的10%的担当违约金。六、合同生效及其它1、本居间服务托付合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订，经甲乙双方签字盖章后，在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效，履约完毕后自行终止。2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量，其居间服务费亦按上述条款执行。3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的，双方对此不担当违约责任，本合同无效。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方担当。6、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。托付方(章)： 托付方(章)：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：公民身份证号码： 公民身份证号码：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：工程居间合同8建设单位：_，以下简称甲方； 询问单位：_，以下简称乙方。 为使_建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、托付书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。其次条 乙方依据甲方要求，对_建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性探讨，最终编制出设计任务书及匡算表，于_年_月_日以前交付甲方。第三条 甲方依据国家计委颁发试行的工程设计收费标准，承付乙方询问费_元。自本合同签订之日起_日内，甲方先付给乙方_元，待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后_日内，再付给乙方_元。第四条 为本询问工程须要到外地进行调研、收集资料人员的'差旅费，由甲方负担。第五条 甲方的违约责任1甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽搁的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付询问费，拖延一天，按拖延交付款额数罚款_。3甲方假如中途中断询问恳求，乙方询问工作已经过半的，应付给乙方全部询问费；询问工作尚未过半，按总询问费的_收费。第六条 乙方的违约责任1乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，拖延一天，按总询问费金额数罚款_。2乙方如中途中断询问，应按总询问费向乙方交付罚款。3乙方所供应的技术询问服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。假如由此引起重大事故，造成严峻后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条 其他约定条款 _。第八条 本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两_，甲乙双方各执_份。合同副本一式_份，分别交_各一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_询问单位（乙方）（盖章）：_ 地址：_地址：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ 电话：_电话：_ 联系系人：_联系人：_ 银行帐户：_银行帐户：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点工程居间合同9甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(托付人)：地址：联系方式：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依同等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、托付事项1、甲方接受乙方托付，负责就 项目(以下简称"该工程项目")，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。2、"居间胜利"是指完成本条所列全部托付事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为 项目签订的工程施工合同(以下简称"施工合同")金额的5%。2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方供应有关该工程项目的信息，并保证其供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获得的对方的商业隐私，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一样，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付违约金。3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后，随意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应接着履行本合同。九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一样的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或授权签字人：年 月 日乙方：(盖章)：年 月 日法定代表人或授权签字人：工程居间合同10甲方(托付人)：_联系电话：_乙方(居间人)：_联系电话：_甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：第一条、托付事项1、乙方接受甲方托付负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或全部人签订施工合同或实际参加施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际限制人、董事、监事、高级管理人员与其干脆或者间接限制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。其次条、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，帮助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真