2023年水电工程施工合同.docx

2023年水电工程施工合同水电工程施工合同1发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）承包人： （以下简称：乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格（确保优良）。三、承包范围：1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。2全部与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必需在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。3.乙方必需义务协作甲方分包的其它工程的班组施工。4上级主管部门至工地平安文明检查的一切打算工作和隐患整改工作。四、合同工期：1乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。2乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的'进度要求，随时调正作业人数和其它资源。五、质量标准：1.为确保工程质量和施工进度，乙方必需交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。3.工程质量保修期和工程质量保证金依据甲方与建设单位签订的合同要求执行。六、平安文明施工1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。2.平安方面乙方要做好施工人员的平安教化培训工作，签好平安合同，全部乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁运用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中根据平安操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必需戴好平安帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，全部施工中造成的平安事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。七、合同价款及结算方式：本工程约定合同价款和结算方式为：依据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）八、甲、乙的权利和义务：1乙方在组织施工中必需依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必需安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次惩罚人民币20xx元。4.乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。5.乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每惩罚款20xx元。6.水电安装必需与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必需无条件听从甲方支配的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权支配作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次惩罚人民币伍仟元。7.乙方全体员工必需树立产品爱护意识（包括工地其他单位产品），对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新支配施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并担当由此产生的一切损失。九、合同生效：1本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2本合同一式四份，甲、已双方各执二份。3本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：日期：水电工程施工合同2上诉人(原审被告)内黄_燃气有限公司，居处地_法定代表人：_，职务经理。被上诉人(原审原告)_，男，_年_月_日生，汉族，住_。被上诉人(原审被告)_，男，_年_月_日生，汉族，住_。上诉人不服_人民法院(_)豫_民初_号民事判决，现依法提起上诉。上诉恳求：恳求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_原审对内黄_燃气有限公司诉讼恳求。事实与理由：原判认定事实不清，要求上诉人担当本案连带责任于法无据。首先，原判认定内_燃气有限公司_项目部是内_燃气有限公司是错误的。内_燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南_项目部。原判认为“_燃气公司的_项目部与_签订合作协议”无事实依据。上诉人认为，内_燃气有限公司与内_燃气有限公司河南_项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。上诉人在_部分乡镇包括_开展有自然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_年_月_日全部承包给了具有法人资质的河南_建设工程有限公司，双方签订有建设工程施工合同。上诉人与河南_建设工程有限公司签订建设工程施工合同后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不行能成立什么河_项目部。被上诉人_在原审提交的_与内_燃气有限公司河南_项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南_项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。上诉人认为，本案应当举证证明内黄_燃气有限公司河南_项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立担当民事责任实力，设立内黄_燃气有限公司河南_项目部的机构是谁。以上问题弄清晰了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的燃气施工内部合作协议冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。其次，原判要求上诉人担当连带责任于法无据。原审原告张_受雇于被上诉人王_，张_在受雇过程中受到损害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南_建设工程有限公司，河南_建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_，对于张_在工作中受到的损害应当由王_担当赔偿责任，河南_建设工程有限公司担当连带责任，现原判要求上诉人担当连带责任有悖法律规定。总之，原判认定事实不清，要求上诉人担当连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉恳求。此致_中级人民法院上诉人：_燃气有限公司_年_月_日水电工程施工合同3发包单位：_（以下简称“甲方”）承包人：_（以下简称“乙方”）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1强电：按水电安装要求施工完毕；2弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱起先施工，室内全部施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；3防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；4给水：室内按给水图施工完毕；5雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；6污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；7工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名修理电工长期负责工地现场的水电修理及管理，费用由乙方担当。（不含材料）4、施工现场条件：以现场实际状况为准。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包平安文明施工、包验收合格（力争确保优良）。2、承包范围：图纸所示的室内外等全部水电工程预埋与安装，调试检测工作。3、甲方干脆的分包专业工程，乙方需全力协作，并组织完成。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：_年_月2、第一施工段为：本项目下_商铺及售票厅，其次施工段为：本项目下_商铺，按土建进度跟进施工完成。3、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：1建设强制性条文；2 建筑工程质量检验评定标准3 建筑电气工程施工质量验收规范4 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范5 采暖与卫生施工验收规范6 电气安装工程施工及验收规范7 建筑电气安装工程质量检验评定标准8省、市相关部门的各种规章制度；9甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方担当全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款惩罚金额20xx元/次。五、文明工地、平安标化标准：1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。2、在施工中应做到平安施工、细心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应有乙方担当全部责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为含税可调价。2、工程量的计量：（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以贵州省建筑工程计价定额、贵州省安装工程计价定额（2）材料按地方信息价。（3）无信息价的按与业主方认质认价。（4）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。七、工程款的结算及违约保证金的收取：1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%；建安税金由甲方担当。2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工等各方面的管理，特殊约定：在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。3、第一阶段封顶盖瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；其次阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。4、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的97%，剩余3%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。5、若乙方工程质量、工期和文明平安施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。八、甲、乙双方权利与义务：1、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。3、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并办好隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。5、乙方选购的全部材料必需满意设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必需经甲方审核并批准后方可选购。6、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。8、乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全部更换，后果均由乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。9、乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每惩罚款500元。10、乙方必需根据设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。11、乙方必需保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭遇的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。12、乙方全体员工必需树立产品爱护意识（包括工地其他单位产品），对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能刚好到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行协商后解决。九、施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范2、建筑机械适用平安技术规程3、建筑施工平安检查标准4、建筑施工高处作业平安技术规范5、贵州省建设工程现场文明施工管理方法6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法（条例）7、贵州省治安管理惩罚条例十、合同生效：1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；3、本合同未尽事宜，双方协商解决；4、本合同订立时间：_年_月_日；5、签订地点：_甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电工程施工合同4总承包方：_（以下简称甲方）分包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的全部设备安装工程，招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自行选购，招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘由，造成工期延误，一切责任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必需达到合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以建筑工程施工质量验收统一标准以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准，分包方必需无条件返工。直至合格，并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及修理由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的.费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，刚好向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。3、按本合同规定刚好向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必需自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方，特别工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。三、违约责任甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不担当赔偿，甲方协作乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方担当违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方担当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反平安操作规定所发生的平安事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日水电工程施工合同5甲方(发包方)：_身份证号：_乙方(承包方)：_身份证号：_依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、诚恳和信用的原则，双方就陕西_公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一样，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_其次条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、平安帽等)等。第三条、承包详细工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟识施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式：包工、包料。第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量：_乙方严格根据施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、平安操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：_按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)第七条、工程量计算方式及承包价款：_按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) _元整( _元/M2)，总面积_M2，合计工程款(大写) (￥ _元)。第八条、工程付款方法：_甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方依据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付运用一年后一次性付清余下款项。第九条、双方权利和义务：_9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必需进行平安教化、文明施工、施工技术交底、进度安排等交底。详细施工作业中必需设立平安标记、佩戴平安帽，以确保平安、文明施工。9.2乙方必需有肯定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺当进行。乙方不得运用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。9.3文明施工：_乙方必需做好文明施工。第十条、违约：_双方均应严格遵守中华人民共和国民法典及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方全部损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议：_履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的看法协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：_本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理：_本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。甲方：_乙方：_(盖章)：_ (盖章)：_年_月_日_年_月_日水电工程施工合同6(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后刚好清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰农行营业室账号：309801040003724七、工期延误若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的.相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：托付代表： 托付代表：年 月 日水电工程施工合同7发包人：法定代表人：承包人：法定代表人：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数为_天。四、质量标准：合格，争创优良。五、合同价款：_万元（主体工程预算价）。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中通用条款相关规定。七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。2、动工前供应施工所需的'水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设安排报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。九、材料全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。十一、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。十二、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料打算、部份工程材料打算和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十四、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十六、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期_年。保修期满后半月内结算保修金。十七、违约、索赔、争议1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_人民法院进行裁决。十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。十九、未尽事宜，双方另行协商。二十、本合同一式_份，双方各执_份。发包人：居处：代表：电话：_年_月_日承包人：居处：代表：电话：_年_月_日水电工程施工合同8发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇 村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;其次台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交其次台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、