2023年监理合同9篇.docx

2023年监理合同9篇监理合同1建设施工合同1.订立施工合同应具备的条件:(1)初步设计已经批准。(2)工程项目已经列入年度建设安排。(3)有能够满意施工须要的设计文件和有关的技术资料。(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。2.建筑工程合同文件的组成：(1)双方签署的合同协议书。(2)中标通知书。(3)投标书及其附件。(4)本合同专用条款。(5)本合同通用条款。(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。3.施工合同示范文本是由协议书通用条款专用条款三部分组成的，并附有3个附件。4.通用条款不能完全适用于各个详细工程，因此，配之以专用条款对其做必要的修改和补充。5.重新检验(单选题)检验合格，发包人担当由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。6.暂停施工(1)发包人缘由造成的暂停施工(2)承包人缘由造成的暂停施工(3)意外事务造成导致的暂停施工7.不行抗力所造成损失的担当工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当。8.施工合同的解除1)可以解除的情形(1)发包人、承包人协商一样，可以解除合同。(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人担当违约责任。假如停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)2)解除合同的程序3)合同解除后的善后处理9.承包人担当违约责任的4种方式：(多选题)1)赔偿因其违约给发包人造成的损失2)支付违约金3)实行补救措施4) 接着履行10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)订立施工合同应具备的条件:(1)初步设计已经批准。(2)工程项目已经列入年度建设安排。(3)有能够满意施工须要的设计文件和有关的技术资料。(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。订立施工合同的程序：对于必需进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人刚好签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。监理合同2甲方：_有限公司乙方：_有限公司甲、乙双方曾就_酒店工程项目签定过建筑工程建设合同，因甲方方面问题导致工期时间延长，给乙方成肯定损失，经甲、乙双方再次友好协商，签订如下协议，供双方共同遵守执行：1、_年双方签订的建设工程监理合同合同编号_第_号终止履行。2、甲乙双方责任及义务：(1)经双方确认_酒店员工宿舍楼标段已竣工交付，酒店_区客房桩基工程基本完成，按实际工程量计算费用。3、该协议履行完毕后_年双方签订的建设工程监理合同合同编号_第_号即告终止无效。4、本协议一式二份经双方签字盖章后生效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日监理合同3建设单位：_(简称业主)监理单位：_(简称监理方)依据_年_月_日双方签订的协议，业主方情愿托付监理方担当本工程的建设监理任务。为明确双方在建设监理过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，一样同意签订本合同，以期双方共同遵守。第一条托付监理工程概况(1)工程名称：_(2)工程地点：_(3)投资性质：_其次条监理工程的范围及其工程造价(1)范围：_(2)工程造价：_第三条监理内容及职责分工(1)设计阶段提出设计要求，组织评比设计方案。帮助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。 审查设计和概(预)算。(2)施工招标阶段帮助设计单位与承建单位编写开工报告。确认承建单位选择分包单位。审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度安排，提出修改看法。审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单的资质。督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。 调解建设单位与承建单位之间的争吵检查工程运用的材料、构件和设备的质量，检查平安防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。检查工程进度和工程质量，验收分部分项工作，签署工程付款凭证。对严峻违反规范、规程者，必要时签发停工通知单。鉴定隐藏工程，参加处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。 督促整理合同文件和激素档案资料。组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告。 审查工程结算。(3)保修阶段负责检查工程状况，签订质量问题责任书，督促保修。经双方协商，业主托付监理方对本工程的_、_、_、_、_、_阶段施行监理工作，监理方将根据本公司制定的相应阶段的监理程第四条监理依据(1)国家关于工程建设的政策、法律、法规、规范及标准。(2)政府批准的建设安排、规划。(3)依法成立的有关工程承包合同或协议。第五条业主职责(1)负责办理或托付承包单位办理建设前期的各种申报及审批手续。(2)负责办理或托付承包单位办理开工前的拆迁及施工用地、水源、电源、运输道路、施工执照、开工许可证等各种申报手续。(3)供应与工程有关的技术资料，包括设计文件、勘察资料、设计图纸、设计概预算及有关的工程承包合同。(4)业主必需指派一位充分了解工程范围、有权快速做出确定和快捷供应资料的人员，出任其代表。(5)业主在勘察设计及施工承包单位签订的合同中必需写明托付监理及监理职责和权力的条款，以确保承包单位接受监理工程师对工程建设进行实质性监督管理。合同应明确监理单位_有权要求承包单位撤换不能胜任本项工程的管理施工人员。(6)业主负责将有关托付监理的条款通知各有关单位，取得各有关单位对监理工程师工作的协作。(7)业主必需为监理人员供应必要的现场办公及住宿用房，并帮助解决其生活问题。第六条授权总监理工程师经双方协商，业主同意监理方依据工程须要提出的工程监理组织机构，并委派为项目总监理工程师，授予其代表行使在工程监理合同范围以内，根据国家及地方管理经济合同的有关规定，行使处理监理业务的全部有限权力。第七条监理酬金及其支付规定(1)依据本工程项目的规模、困难程度及监理深度，双方同意建设监理酬金按监理方担当监理范围内的工程结算总金额的_%核取(其中设计阶段为_%，施工招标阶段为_%，施工阶段为_%)。(2)本合同经双方签字盖章后15天内业主向监理方支付_万元作为预付款，勘察、设计完成后支付_万元，决标后支付_万元，施工基础阶段完成后支付_万元，主体结构完工后支付_万元，建设工程竣工后支付_万元，剩余为数竣工移交完毕，以结算总金额为基础一次结清。(3)凡业主未按第7条(2)款规定付款时，每拖延一个月，即需支付相当于逾期未付金额10%的逾期违约金。第八条本合同有效期自_年_月至_年_月，本合同规定的监理工程项目在建设过程中如因业主缘由或双方不行限制缘由，需中断合同或延长合同工期时，监理方为此项目所发生的一切费用用由业主担当，如系监理方缘由则监理方为此项目开支的费用由监理方自负。第九条监理酬金如监理方按合同完成任务时，可全额计取;如因监理方过失造成质量事故损失时，除施工单位应担当干脆施工损失外，家你方应按收费的比例退还监理酬金，其计算方法为：干脆损失金额×监理收费百分率=应退还监理费。第十条监理奖金对由于监理工程师的合理建议，在满意工程状况下所节余的投资，业主应按节余投资部分的30%，作为对监理工作精彩的奖金。第十一条合同的终止倘如任何一方严峻地不按本合同条款履行义务，30天后，另一方可以书面通知终止合同，即使提出终止的一方无任何过失。倘如终止是由于监理方以外的人士的过失所导致的，监理方有权要求赐予30天终止通知，并要求业主对其直至终止日期供应的服务按实际投入监理工程师人数计算，每人每日为人民币_元。第十二条不行抗力由于任何非政府行为，例如天灾、山崩、闪电、地震、火灾、爆炸、水灾、公敌行为、斗争和封锁所造成的不行抗力影响，致使业主或监理方未能履行或须要延期履行本合同规定的义务，受影响的一方必需就不行抗力影响_详情，以书函或电函通知另一方，并应在其后15天内，将有关机构签发的证明书寄给另一方，以供确认。倘如不行抗力的影响连续超过120天，双方必需解决是否接着履行合同的问题。倘如合同已无效，并不能接着执行，双方必需通过协商解决赔偿问题。第十三条其他事项(1)未尽事宜，双方可依据须要，经协商另行签订补充合同或协议。(2)本合同执行过程中，双方有分歧看法时，双方有分歧看法时，尽量实行协商解决，仍不能一样时，可报请监理主观部门协调，经协调仍不能一样的，请当地仲裁机关或法院解决。(3)合同签订生效后，监理方将监理工程师名单及监理职责、专业通知业主。(4)本合同双方签字盖章后生效，至监理费结清后自然失效。(5)本合同一式_份，双方各执_份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日监理合同4托付单位：_监理单位：_本合同由_(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)双方协商一样签订。依据甲方要求，乙方情愿依照本合同所规定的条款及条文，担当_工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。1、工程概况：工程名称：_工程地点：_工程规模为：_2、合同总价_元。其中工程设计监理费用_元，土建工程监理费用_元，安装工程监理费用_元，合计监理费_元。3、责任期限：从基本设计(第一次设计联络会)起先计算起，至_装置通过_小时运行后6个月。4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律，法规和有关规定为基础)，协商解决。(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方供应的职员、设备、设施和其他;本章附件c-酬劳和支付。(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。6、甲方在此同意按本合同中约定担当责任，按注明的期限和方式，向乙方支付依据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的酬劳。7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中)，施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。8、乙方拉运材料，设备离开_时，应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应复原原来的功能和原貌。10、未尽事宜，双方依据须要，经协商可另外签订补充合同。11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理酬劳后自然失效。12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签)，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_地址：_地址：_电话：_电话：_监理合同5工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是我为大家带来的关于工程合同索赔管理的学问，欢迎阅读。工程合同索赔管理1.索赔的分类1)按索赔的依据分类：(1)合同内索赔(2)合同外索赔2)按索赔当事人分类：(1)承包商与发包方间的索赔(2)承包商与分包商间的索赔(3)承包商与供货商间的索赔(4)业主与监理单位间的.索赔3)按索赔的目的分类：(1)费用索赔(2)工期索赔4)按索赔事务的性质分类：(1)工程延误索赔(2)工程变更索赔(3)工程终止索赔(4)工程加速索赔(5)意外风险和不行预见因素索赔(6)其他索赔。2.施工合同条件中规定的程序1)当一方向另一方提出索赔时，要有正值索赔理由，且有索赔事务发生时的有效证据。2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人担当责任的其他状况，造成工期延误和(或)承包人不能刚好得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。(1)索赔事务发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。(3)当该索赔事务持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事务终了后28天内，向工程师供应索赔的有关资料和最终索赔意向。(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内赐予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。假如工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。3.工期索赔值的计算1)业主及工程师缘由引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主供应错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。2)不行限制的因素导致的延误。主要表现有:人力不行抗拒的自然灾难导致的延误，特别风险如斗争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事务导致的工期延误，工期应顺延。监理合同6一、合同法对合同的定义：合同是同等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。二、合同的订立1、 合同订立的形式：1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式法律规定或当事人约定采纳书面形式的应采纳书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采纳书面形式)2、 合同订立的方式：要约承诺的方式1) 要约的概念希望和他人订立合同的意思表示2) 要约的特征：(以此推断是否构成为要约)a)内容详细确定b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束3)要约的生效要约到达受要约人时生效4)要约撤回要约生效前可以撤回5)要约撤销要约生效后但受要约人未作出承诺前6)要约失效：a)拒绝要约的通知到达要约人b)要约人依法撤销要约c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)7)要约邀请希望他人向自己发出要约的意思表示合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请8)承诺的概念受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)9) 承诺的特征：a) 承诺的内容应当与要约的内容一样b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人3、 合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)4、 合同成立的条件：(合同关系生效)1) 承诺生效时合同成立2) 当事人采纳合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效3) 采纳信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。4) 采纳合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。三、合同的效力1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)1) 依法成立的合同，自成立时生效;2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。2、 有效合同依法订立的合同，有效应具备的要件为：1)主体合格2)内容合法3)代理有效4)程序和形式合法3、 无效合同的五种情形：1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;3) 以合法形式掩盖非法目的;4) 损害社会公共利益;5) 违反法律、行政法规的强制性规定。4、 可撤销合同1) 因重大误会订立的;2) 在订立合同时显失公允的3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的状况下订立的合同5、 效力待定合同1) 无权代理、越权代理订立的合同2) 限制行为实力人超越其行为实力订立的合同3) 无处分权人处分他人财产6、 无效合同的确认及其法律后果：1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人恳求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。8、无效免责条款供应格式化条款的一方假如免除自身责任、加重对方责任、解除对方主要权利的，该条款无效。格式条款有两种以上说明的，应作出不利于供应格式条款的一方的说明，格式条款与非格式条款不一样的，应当采纳非格式条款。四、合同的履行1、 合同履行的原则1) 全面履行原则2) 诚恳信用原则3) 遵守法律原则2、 抗辩权1) 先履行抗辩权(担心抗辩权)2) 同时履行抗辩权3) 后履行抗辩权3、 代位权4、 撤销权五、合同的变更和转让1、 合同变更的概念指对合同的内容进行调整或变更，而主体关系不变。2、 合同变更要当事人协商一样;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。3、 合同转让指合同主体关系的变更(既合同的权利、义务关系的变更)六、合同的解除与终止1、 合同终止的七种情形：1) 债务已经根据约定履行;2) 合同解除;3) 债务相互抵消;4) 债务人依法将标的物提存;5) 债权人免除债务;6) 债权债务同归于一人;7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。2、 合同解除的方式：(由合同当事人一方或各方解除合同)1) 协议解除 (当事人协商一样可以解除合同)2) 约定解除 (依据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满意时拥有解除权人可以单方面解除合同)3) 法定解除 (当事人依据法律规定的解除合同的条件单方解除合同)3、 法定解除的五种情形：1) 因不行抗力致使不能实现合同目的;2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;5) 法律规定的其他情形。七、违约责任1、 违约的概念当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约2、 担当违约责任的方式：1) 接着履行2) 实行补救措施3) 赔偿损失4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等3、 违约责任的免除因不行抗力导致当事人违约的，依据不行抗力的影响，部分或全部免除责任。4、 不行抗力是指不能预见、不能避开、不能克服的客观状况。八、合同争议的处理1、合同争议处理的方式：1)和解(协议)2)调解3)仲裁(一裁终局)4)诉讼(二审为终审)2、合同纠纷仲裁的原则：1) 自愿仲裁原则2) 公允原则3) 独立仲裁原则4) 一裁终局原则4、 仲裁程序：1) 仲裁申请和受理2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)3) 开庭和裁决(以不公开为原则)九、合同的鉴证、公证1、 合同鉴证一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行2、 合同公证由公证处进行3、 合同鉴证与公证除法律规定必需进行的以外，一般合同实行自愿原则。监理合同7建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。3.监理合同文件的说明依次为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务，其善后工作及复原监理业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为托付人供应与其水平相适应的'询问看法，公正维护各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不担当责任。监理合同8工程合同争议的解决1.仲裁的概念合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人依据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。2.仲裁的特征(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区分之一。(2)仲裁是根据肯定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。(5)仲裁员和调解人的地位不同。3.合同争议仲裁的基本原则(1)以事实为依据，以法律为准绳原则。(2)先行调解原则。(3)保障当事人同等地行使权利原则。(4)自治原则。(5)一次裁决原则。(6)独立仲裁原则。4.仲裁协议合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)特地就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。5.合同诉讼的基本原则(1) 人民法院依法独立审判的原则。(2)以事实为依据，以法律为准绳的原则。(3)当事人诉讼权利同等的原则。(4)依据自愿和合法进行调解的原则。(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。(6)审判监督原则。(7)运用本民族语言文字诉讼的原则。(8)审判实行辩论制度。监理合同9工程合同风险管理是监理工程师考试合同管理科目的考点。下面是我为大家带来的关于工程合同风险管理的学问，欢迎阅读。1.风险管理的任务(1)识别与评估风险。(2)制定风险处置对策和风险管理预算。(3)制定落实风险管理措施。(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。(2)发包人资信风险。(3)外界环境的风险。(4)合同风险。3.工程合同担保方式担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺。5.业主应当在签订工程承包合同时，向承包商提交支付担保，担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。(单选题)6.工程合同的风险处置措施主要有4种:(1)风险回避 (2)风险限制 (3)风险转移 (4)风险保留7.承包人风险管理的主要内容(1)合同签订前对风险做全面分析和预料。(2)对风险实行有效的对策和安排。(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效限制。