2023年精选订购合同模板合集五篇.docx

2023年精选订购合同模板合集五篇订购合同 篇1甲方(买方)：乙方(卖方)：依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，经甲、乙双方协商一样，由乙方按甲方要求，供应以下文具产品及服务，详细内容如下：第一章产品名称、质量技术标准及承诺产品质量、技术标准，按下列第_项执行：(1)国家标准;(2)行业标准;(3)企业标准;(4)甲、乙双方商定的其他质量、技术要求。产品包装标准，按下列第_项执行：(1)国家或业务主管部门有关技术规定;(2)甲、乙双方商定的其他标准。乙方承诺(1)本合同产品完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准，乙方保证本合同产品在正常运用和维护的状况下运行良好。(2)以上产品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定牢靠的、数量是完整无缺的。(3)其他承诺：_。其次章交货及验收交货方法：乙方代发货运至甲方仓库，由乙方负责运输和包装，费用由乙方负担。交货期限：乙方应自合同生效之日起30日内向甲方交货。验收：(1)验收时间：货到甲方仓库;(2)验收手段：双方约定;对产品提出异议的时间和方法：(1)甲方在验收中，如发觉产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在20天内向乙方要求予以更换或补齐数量。(2)甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。(3)乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第三章货款支付本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算及支付。本合同项下产品总价为：_Y元(大写：人民币_圆整)。验收付款：在选购物品通过甲方的验收入库之后，甲方在5日内，将合同总成交价，即人民币_Y元(大写：人民币_圆整)，支付给乙方。付款方式：甲方以_方式支付乙方该笔货款。第四章售后服务验收后，产品保修期三个月。第五章违约责任乙方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换;数量与约定不符的，对于多出的部分，甲方可以选择按价接收或者退还甲方，对缺少的部分，乙方应负责补齐或削减相应价款。乙方交付的产品质量与约定不符，甲方同意收货的，双方应当按质重新约定价格。甲方不同意收货的.，乙方应当更换。乙方不能更换的，应退还甲方支付的预付款。第六章保密条款乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业隐私负责保密，保证不向任何第三方进行透露。甲方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业隐私负责保密，保证不向任何第三方进行透露。第七章合同的变更和解除本合同生效后即具有法律约束力。非经双方协商同意并达成书面协议，甲、乙双方均不得随意变更或解除。甲方未按合同约定支付货款，经乙方催告后五个工作日内仍未付款的，乙方有权通知甲方解除本合同。乙方未按合同约定交货，在甲方催告后五个工作日内仍未交货的，甲方有权通知乙方解除合同。第八章补充条款_。甲方(签章)：_年_月_日乙方(签章)：_年_月_日订购合同 篇2需方：供方：为明确需、供方利益、责任与权益，经需、供方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。一、防盗门产品制作及工程概况：1、 工程名称：垣曲县逸景名苑小区2、 工程地址：垣曲县黄河路北侧、民政局斜对面3、 产品配件：合页采纳高强度钢制内外铰链，门框带连体门套异性门以厂设计为准及门铃、门镜、锁具为公安部合格专用防盗锁或以封样为准。4、 生产要求：按公安部GB17565-20xx防盗平安门通用技术条件防火门、车库门，以国标检验报告为准。5、 产品保质期限壹年(从验收合格后算起)，在保质期限内实行免费服务(人为损坏除外)并担当责任保险，如手续齐全最高可获得3000.00元的赔款。二、产品名称、型号、数量、金额。三、产品交货及安装1、交货时间： 年 月 日或供方在接到需方书面通知书后30天内将产品运到安装工地，自行卸货安装，依据工程质量要求安装完毕，相关费用由供方自理。需方及施工单位不再收取费用。2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调免费供应电力。堆放场地，安装后的修补，充填和产品爱护。3、供方在安装中要做好施工全过程的产品及对未建成品、半成品的爱护工作以免使施工单位造成损失，并要刚好与施工单位协调好各方面关系。四、验收标准、方法：1、按已送实样样门(以国家公安部型式检验报告)验收，验收时应需供双方及施工单位在场。2、对验收不合格产品，供方应刚好调换，由此增加的费用自理。 3、全部产品进行核对无误后，并填写验收交接单。4、供方必需供应生产准许证、公安部检验报告、合格证、产品保险单、销售服务卡等相关资料。五、付款方式和结算方式：1、合同签订后供方起先给需方送货，需方付供方总金额 楼单元2、安装完毕，经需方及监理验收合格(需方7天后不验收视为默认验收合格)，需方7天内支付总金额所余货款，供方把全部钥匙交给需方自行保管。六、违约责任：1、供方在接到书面通知书30天内未能到货安装时，每天按合同总额的千分之五向需方支付违约金并担当由此增加的一切费用。并向供方索赔合同总价的百分之五违约金。由供方造成工期延迟，每天按合同总价的千分之五赔偿给需方。2、由需方造成工期延迟，不能安装，应在15天内支付供方货款，需方不能按合同约定支付货款，每天按合同总价的'百分之五向供方支付违约金。3、需、供双方单方终止合同，并向另一方赔偿合同总价的百分之二十违约金。4、如遇不行抗拒因素，而不能履行合同时，免除担当违约责任。七、其它：1、本合同由需供双方签字盖章之日起具有同等法律效力，到工程保质期满，结清全部款项后，自然失效。2、法人代表、签约双方及现场管理代表的变更，并不影响需供双方遵守本合同。3、本合同一式份。4、本合同未尽事宜，由需供双方协商解决，如协商不成，由守约方所在地法院裁决。5、本合同自双方签字盖章之日起生效。八、附加：九、其它约定事项：需方代表： 供方代表： 单位盖章： 单位盖章： 联系电话： 联系电话：单位地址： 单位地址：年月日：订购合同 篇3合同编号：签订地点：签订时间：甲方(甲方)：乙方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及其他法律法规的规定,甲乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上，经充分协商，就收购果菜有关事宜达成一样，订立本合同。一、果菜交售品种、数量、价格乙方全年向甲方交付各种果菜公斤，其中：第一季度其次季度第三季度第四季度合计品种数量爱护价合计分月分旬交售果菜的品种、数量、日期由双方另行约定。果菜收购价格：甲方以不低于爱护价的价格进行收购，或由双方于收购前按果菜等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于爱护价。二、 质量要求1.符合农产品质量平安法的规定;三、收购时间、地点与方式果菜交售时间由双方协商，甲方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知乙方。乙方交售量与预约允许上下浮动%。收购地点：运输方式与费用分担：。四、包装要求与费用担当方负责供应包装标准及材料，包装费用由 方负担，乙方按甲方要求进行包装，五、结算方式和期限果菜交售当天即按验收凭单支付价款，最迟不超过 天。六、甲方的权利和义务1.应当于收购当天自行或者托付检测机构对果菜质量进行检测;2.根据合同约定刚好支付果菜款。3.确定果菜等级要根据国家规定的质量标准，未有国家标准的，按双方约定的标准，不得随意压级压价。4.有权拒收乙方交售的不合格果菜，但必需向对方说明理由。七、乙方的权利和义务1.必需根据果菜用药规定施用农药，严禁对果菜运用剧毒、高残留、超标农药和催生剂。2.保证按合同约定的品种和数量种植果菜。3、果菜生产如受气候条件的影响，允许在减产%的幅度内不以违约论。八、甲方违约责任1.没有按时按量收购，造成果菜变质等损失，或有意压级压价，除赔偿乙方的损失外，应向乙方支付该批果菜总价值 %的违约金。2.逾期支付果菜款，按中国人民银行关于逾期付款的规定，向乙方偿付违约金。九、乙方违约责任1.非因不行抗力，未完成当季/月合同总数量的 %，应向甲方支付未完成部分果菜总价值%的违约金。2.交售不符合质量平安标准的果菜，应按每百斤元向甲方支付违约金。因此造成人身伤亡，乙方应担当一切责任。十、不行抗力如因不行抗力造成乙方不能按合同约定交售果菜，不以乙方违约论，甲方应据实削减甲方所担当的交售数量。十一、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决或申请有关部门调解;协商或调解解决不成的，按下列第 种方式：1.提交仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。十二、合同期限合同期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满后，可由甲乙双方协商一样，重新签订订购合同。十三、其他约定事项十四、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，根据中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。十五、本合同一式二份，合同双方各执一份，具有同等法律效力;合同副本一份，送 备案。甲方：(签章) 乙方：(签章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：居处： 居处：身份证： 身份证：电话： 电话：开户行： 开户行：户名： 户名：帐号： 帐号：订购合同 篇4甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）经甲乙双方友协商，就合作的相关事宜达成如下协议：第一条 经销地址1、甲方指定乙方为金轩无缝墙布在二、本合同签订后，乙方购买甲方版本。1、方案一：预付款。2、方案二：交纳押金元，送。3、方案三：购买第一系列精装本，每本本，每本元，合计 元。样本总计金额 元。4、乙方首付5、合同期限自年日至日止，为期同等条件下乙方可优先续签后续合同。三、其他相关事项：1、订货前量出房间阴角到阳角的长度，要分段测量，并留出5-10公分的余地，最好分段订货，以传真或电子邮件的方式发送给甲方。2、订货前先向甲方总部查货，产品一律按延米供货和结算，付清全款后正常状况下其次个工作日发货，期货一般在一个月左右到货。3、乙方付款方式为：款到发货（乙方自行支付运费）；以银行汇款、电汇、转账等方式结算，以货款到账票据传真到（或邮件方式发到甲方），甲方收到日期（或邮寄日期）为准。4、甲方每次发货必需供应发货清单，发货清单装入商品包装内，乙方凭发货清单验货，如有差异（多发或少发），应在收货两天以书面形式告知甲方，否则甲方按乙方视乙方如数收到发货清单内的商品。5、如须要阻燃，则根据阻燃要求另计费。须要订货。6、工程大于300延米时，可另行申请工程特供价，特供价不计入任务和嘉奖。四、公司承诺：金轩本着对用户负责的看法，对对全部的金轩产品都进行严格的质量把关，一旦发觉质量问题将负责究竟。1、收货时对货物的型号、颜色、数量及质量等进行检查、验收，如发觉问题不要铺贴，三日内与甲方取得联系，协商解决。2、因甲方无缝壁布经多道工序人工制作，不同批次、不同染缸，也会存在肯定的色差、小问题等瑕疵，甲方发货前经过了严格的检验，有质量问题不会出厂，如发觉微小瑕疵一般不会影响运用，需向客户多做说明，假如客户实在不满足时，经甲方核实，甲方按实际数量重新发货，甲方担当换货及物流费用。3、如各户因选择的型号到货后又有更改造成换货时，为了体现本公司对客户满足的.原则，甲方可根据实际代理价七折进行退换货，物流费由乙方担当。五、嘉奖政策及售后服务：1、甲方对乙方实行年终嘉奖政策，根据销售方案中的条款进行退点，退点根据公司统一规定进行年度抵扣货款。2、甲方将以最大努力做好供货等后勤保障工作，尽量做到让经销商无后顾之忧，全身心投入到产品的推广中去。六、其他事项说明：1、已方接受甲方的指导培训、同时接受甲方的检查监督。2、乙方在销售过程中，应刚好向向甲方反应市场状况，维护公司形象，不得进行有损公司名誉的行为。3、乙方不得利用甲方的资质和宣扬资料销售其他同类产品。4、合同签订后双方应严格按合同条款执行，信守承诺，在实际合作中，未经事宜或特别工程和产品需和本地区销售经理沟通、以书面材料形式传真给本区域经理，有本公司区域经理提出方案看法报甲方领导审批。七、乙方信息： 收货人姓名： 联系电话：收货地址：另如需更换收货地址和收件人要以书面形式说明并签名后方可生效八、甲方收款有关信息：户名：1、农业银行： 开户行：绍兴县农行轻纺城支行2、交通银行： 开户行：绍兴县交行轻纺城支行3、农行白金卡：九、本协议一式两份，双方各持一份，共同遵守，签字生效。十、甲乙双方如有未尽事宜，另行协商解决。甲方：乙方：代表签字： 代表签字：电话：电话：传真：传真：手机：手机：年 月 日订购合同 篇5甲方;即买方：乙方;即供货工厂：第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_元(元整)。其产品名称、规格详见20xx0802TB1028附件其次条 货款及费用等付款及结算方法_：订金10000(干脆转到合同指定帐户或支付宝), 余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未刚好付清而延迟发货造成的损失，由甲方担当。第三条 交货规定1.交货方式及运费：_由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方担当。2.交货日期：_20xx年08月07日24时_发货_第四条 经济责任(一)乙方的责任：1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_3_%的罚金。(二)甲方的责任：1.甲方如中途变更或未刚好确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的.乙方未能按时交货，则由甲方自行担当责任。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_5_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_2_%付给乙方，延期罚金。4.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因而造成的损失和运输费用及罚金。第五条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_3_天与甲方协商。第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第八条 甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。第十一条 本合同共一式 二份，由甲、乙双方各执一份。第十二条 本合同有效期自_20xx_年_8_月_02_日起至甲方收货之日起十天内验收无误。订立合同人：甲方：_(盖章) 电 话：_ 身份证号：_乙方：_ (盖章)经办人：_身份证号：_电 话：_ 支付宝帐号：年月日：