智慧采摘园1000KVA变配电工程安装合同.docx

xx新区xx新城xx采摘园1000KVA变配电安装工程 发包人：xxx新区xx新城xx农业有限公司承包人：x伟丰电力工程有限公司 二零一六年xx新区xx新城xx采摘园1000KVA变配电安装工程施工合同发包人（甲方）：xxx新区xx新城xx农业有限公司承包人（乙方）：xxx力工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例及相关法律、法规，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就xx新区xx新城xx采摘园1000KVA变配电安装工程达成以下合同条款：一、工程内容甲方委托乙方对xx新城xx采摘园1000KVA变配电安装工程施工，包括：1、 新安装1000KVA箱变一台；2、 新立190/12米混凝土电杆2基，架空线JKLYJ-120绝缘导线60米，安装ABB灭弧丝具一组，避雷器一组，智能开关一台，高压组合计量一套，敷设型号YJLV22-10KV3*95电缆1200米，制作终端冷缩电缆头户外、户内各一个，电缆冷缩中间头1个，开挖电缆沟道420米，110PE 保护管420米，设立电缆标桩15个。3、 制作箱变保护围栏一座，供电局实验等。具体工作内容以施工图及甲方指令为准。二、工程量及工程费用（1）本工程为xx采摘园1000KVA箱变安装工程：安装1000KVA箱变、制作围栏等图纸内所有工程。（2）合同结算方式：2009x省建设工程工程量清单计价规则、x省2004系列消耗量定额(含勘误及补充)及其配套使用的2009价目表、费用定额、陕建发（2011）277号文、陕建发【2012】232号文、材料认质认价单、竣工图纸、变更签证等结算计价资料。不计取规费；措施费仅计取参考费率中有明确费率的项目和模板脚手架，费率项目执行参考费率，模板脚手架按定额规定和图纸工程量计算；主要材料须经甲方认质认价，认价原则上不超过报送价,人工费调价仅计价差和税金。 （3）签约合同价：合同总价暂定为人民币大写：捌拾陆万贰仟贰佰伍拾玖圆壹角肆分；（小写：862259.14元）。最终以双方确认的工程结算价为准。（4）如若结算金额超过人民币壹佰万元时，不予结算。三、工程期限开工日期：以开工报告时间为准。 竣工日期：以竣工验收报告时间为准。工期总日历天数：30天。如遇阴雨天及不可抗力因素和非施工因素影响，工期相应顺延（顺延工期应由甲方签证确认）。四、工程质量及验收标准外线迁改工程验收最终以现场施工单位、现场监理、工程管理部门验收合格签署的外线迁改工程质量验收合格证书为准。五、 付款方式1、本项目分三次付款：（1）、乙方完成本合同约定范围内全部工程后，甲方组织相关部门进行竣工验收，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的70%；（2）、工程竣工验收合格、出具验收证书且乙方提供合格的竣工资料后，甲方根据竣工图纸，甲方相关单位签署的主要材料认质认价单，结算办理完毕并经甲方审核确定后20日内，甲方向乙方支付工程结算价的95%；（2）、剩余工程结算价的5%作为质保金，待质保期到后一次性无息支付。2、质保期：工程验收合格后一年。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、审核乙方报送的施工图设计、施工组织方案等，并在施工过程中及时给出必要的指令、确认、批准；2、开工前协调有关单位配合乙方清除施工场地范围内影响施工的原有管线等障碍物，解决施工用水源、电源和保证运输道路的畅通，所产生费用均由乙方承担；3、按合同约定期限及时、足额向乙方支付工程款；4、委派专人负责协调乙方与各相关工种的施工配合工作；（二）乙方权利和义务1、依照甲方的需求，本着简洁实用的原则，做好项目的施工方案、前期规划和方案及施工图设计；2、按照本合同约定的工作内容和甲方对工程现场的要求做好各项工作；3、开工前应组织有关人员编制施工组织设计，安排施工总进度计划，储备材料和设备，加工构件，做好一切施工准备；4、应向甲方提供本工程的管理体系、质保体系、安全生产体系、施工方案、工程进度计划，接受甲方的监督和检查；5、必须严格按照甲方批准的设计图纸及技术规范要求进行施工；严格遵守施工图设计及设备选型标准；密切与其它施工单位配合，满足甲方对系统功能的要求；6、现场设备、材料等的保管工作由乙方负责，甲方予以协助；竣工验收交付甲方前，乙方负责已完工程的成品保护工作，交付前发生损坏，由乙方负责修复或更换，工期不予顺延；7、负责施工期间的一切安全事宜，若发生安全事故，一切责任由乙方承担；8、确保工期和施工质量，如因乙方原因造成工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿甲方的经济损失。9、按合同约定方式在甲方支付乙方费用时，乙方提供等额发票。七、材料设备供应1、本工程所有材料设备均由乙方负责采购，采购前甲方需考察厂家的加工、制作过程以保证甲方对乙方采购的材料设备进行认质认价。2、乙方采购的材料设备应符合设计及规范要求，并附有合格证书，否则甲方代表拒绝验收，对甲方拒绝验收或验收不合格的材料设备，乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。八、质量与验收乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应全程接受甲方现场代表及监理的监督、检查，承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在工程施工完成后，应先自检，自检合格后方可向甲方提出验收申请，甲方在收到乙方验收申请后7日之内组织验收。全部工程验收合格后，乙方将工程移交甲方。九、安全施工及其他约定1、乙方应严格按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。2、乙方不得将工程转包或分包给其他施工单位，否则甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。3、现场经济签证及设备材料认质认价单，乙方应及时按本合同约定和甲方相关规定办理，未经甲方有关部门签字或签字不全者将不予认可。十、违约责任1、工程质量未达到合格标准，乙方应无条件免费整修或更换设备至合格。2、乙方未按合同约定工期完工，则每逾期一日，应向甲方支付合同暂定价的百分之一作为违约金。3、乙方存在上述违约行为给甲方造成损失，且支付的违约金不足以弥补损失时，乙方应就未能弥补的损失部分向甲方承担赔偿责任。十一、争议的解决本合同履行过程中若发生争议，由双方积极协商解决；协商不成时，双方均可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十二、附则1、本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。3、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 4、合同签订时间：xx年 月 日 5、合同签订地点：x省xx新区xx新城xx农业有限公司（以下无正文）甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人 法定代表人或授权发包人： 或授权承包人： - 6 -