合同专用条款人力资源劳动合同_人力资源-劳动合同.pdf

合同专用条款 合同专用条款 合 同 协 议 书 发包人：广州市市政设施收费处 （甲方）承包人：（乙方）第一条：工程名称：广州市年票制次票收费站拆除工程项目（停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程）施工总承包 工程地点：广州市区内 14 个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点 工作内容：第二条：承包范围及方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合单价包干。第三条：工期：30 个日历天。第四条：项目质量标准及保修期限 1、项目质量：按现行国家或行业质量检验评定标准为合格。2、保修期限：按照建设工程质量管理条例规定。第五条：合同价款及付款方式：1、合同总价：（人民币）￥元(大写：元)。2、本合同采用综合单价合同，各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工、材料、机械费、售后服务以及管理合同专用条款 费和利润等，在合同实施期间，投标时所报综合单价不因人工、材料、机械价格变化或其它影响合同工程成本事项发生而进行调整，也不因时间及工程量发生变化而变化（建设行政主管部门文件下达可调整除外）。第六条：变更及新增工程计价和结算方式 1、在实施过程中，若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更，则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算：（1）中标投标文件工程量清单中已有相同项目适用综合单价，则沿用；（2）中标投标文件工程量清单中已有类似项目综合单价，则按类似项目综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标投标文件工程量清单中类似项目综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有材料单价，按变更实施期间广州市造价管理站发布广州地区建设工程常用材料综合价格、广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算，以上政府指导价中没有材料单价，凭承包人提交有效发票经发包人按市场价原则审核后确认材料单价计算。（3）中标投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。（4）若仅主材、设备变更，则只调整投标综合单价分析表中主制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 材、设备价格，其余构成因素不变。2、承包人根据上述变更引起子目单项增减或数量变化而涉及工程价款调整，必须得到发包人书面确认。3、本项目设备材料定价原则（1）承包人选用设备材料，一旦发现有不符合招标文件要求，招标人将随时对不符合规定设备材料进行调整和更换，但价格执行原投标单价，由此引起造成相关责任及费用增加由承包人负责，由此延误工期不予顺延。（2）承包人选用设备材料型号、规格、品牌，若因特殊情况必须更换，则由发包人指定材料设备品牌、型号、规格，但价格执行原投标单价，由此引起造成相关责任及费用增加由承包人负责，由此延误工期不予顺延。（3）发包人书面要求进行材料设备变更，则按本合同第 3 款执行。第七条：付款方式：1、在合同签订且承包人按要求提交合同总价 10%银行履约保函且材料进场经发包人确认后，承包人可按实际工作量申请计量支付，发包方按照上级主管部门资金管理规定，办理支付。2、工程预付款 2、1 本合同工程预付款参照关于印发通知（穗建计【2012】686号）精 神 及 合 同 承 包 价，经 计 算 为 合 同 价 30%，即 为￥元；合同签订后且收到承包人提交等额预付款银行制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 保函后，发包人参照关于印发通知（穗建计【2012】686 号），向承包人支付工程预付款。2、2 扣回工程预付款时间、比例：按承包人完成工作量与合同承包价比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价 60时扣回全部预付款，工程开工后，工程预付款应从工程进度款中一次性扣回，具体预付款扣回方式执行关于印发通知（穗建计【2012】686 号）规定并按下表执行：预付款扣回比例表 已完工作量与合同承包价比例（a）扣回预付款比例 累计扣回比例 20%a30 10 10 30%a40 20 30 40%a50 30 60 50%a 60 40 100 注：a=已完成工作量/合同承包价（扣除预留金）3、在本项目完成验收后，乙方按要求报审竣工资料及结算并经发包方确认后，发包人按照实际完成工作量 80%控制支付。4、结算经相关行政主管部门终审后，发包方支付至终审价 95%。5、终审价剩余 5%作为质量保证金，质量保修期满后发包人办理支付。制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 第八条：材料设备供应 本项目合同附件所列明主要设备及材料均由承包人采购及安装，承包人必须采用市供电部门认可并具有认证生产厂家生产产品，并提供产品合格证。竣工验收后，承包人将有关质量技术证书资料移交甲方。第九条：甲方应负责完成下列工作：1、指派 为甲方驻场代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2、协助承包人办理项目所涉及各种申请、报批等手续。3、落实解决现场实施条件，包括足够符合供电部门要求实施操作面及实施临水、临电驳接点，确保实施期间需要。4、落实解决现场设备材料运输安全通道及提供符合供电部门要求日常维护安全通道。5、发包人在收到承包人发出竣工验收报告后，应及时组织有关人员验收。第十条：承包人应负责完成下列工作：1、承包人须对本项目地块现场条件及周围环境进行考察，充分了解相关部门批复、要求及完成本项目所需全部情况并充分考虑承包范围所有相关风险，所有相关费用均含在本合同总价内，发包人不予另行支付。2、严格按照国家及省、市有关部门相关规程规定进行实施，设计图应送甲方预审，然后再送有关部门审批。3、承包人在实施现场有关安全措施做到安全、文明施工，并对实施人员、设备、防火和交通安全等负责。若因承包人原因，在实制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 施中造成设备损坏和人身伤亡，均由承包人承担责任及一切经济损失。4、按照发包方规定时间内办理及完成申报、报建、方案审批及施工验收等工作。若承包人不能按时将本合同范围内项目报验合格，则由此造成损失及责任由承包人负责，且工期不予顺延。5、除甲供材料外，本项目所需其他设备、材料、工具等均由承包人自行采购、保管及安装，竣工验收后，承包人将有关质量技术证书资料移交甲方。6、遵守国家或地方政府及有关部门对实施现场管理规定，妥善保护好实施现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好实施现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于实施带来扰民问题及与周围单位（住户）关系。否则，一切责任与经济费用一概由承包人承担，且工期不予顺延。7、在未移交发包方之前，负责对现场一切设施和项目成品进行保护。8、对甲供设备做好进场验收、成品保护。第十一条：违约责任：1、由于承包人提供材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。2、承包人逾期竣工，每逾期一天，按合同总造价千分之三向甲方偿付违约金。3、由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 4、在未移交发包人之前，承包人应妥善保护对现场设施和项目成品，如造成一切损失及责任，均由承包人承担。第十二条：履约担保及预付款保函 1、在合同签订前，乙方须向甲方提交合同总价 10%银行履约保函，履约保函有效期应从合同签订之日起至验收完成且质量保修期满后止。凡发生工期延误，即从下期工程款或履约保函中相应扣除延期违约金。2、合同签订后，乙方须向甲方提交合同总价 30%预付款保函，预付款金额扣完后预付款保函自动失效。第十三条：争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生争议双方同意由广州仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议，可向人民法院起诉）。3、本合同一式十二份，甲方执八份，乙方执四份。本合同自双方签字盖单之日起生效。制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 发包方:广州市市政设施收费处 承包方：法定代表人：法定代表人：或 或 委托代理人:委托代理人:制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 合同附件及履约保函、预付款保函格式 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 A.安全生产合同 为在 施工合同实施过程中创造安全，高效施工环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目发包人广州市市政设施收费处（以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方）特此签订安全生产合同：一、甲方职责 1严格遵守国家有关安全生产法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3重要安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。5 定期组织监理对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现各种安全隐患。二、乙方职责 1严格遵守国家有关安全生产法律法规和广州市有关安全生产规定，认真执行工程承包合同中有关安全要求。2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施注册建造师到生产工人（包括临时雇请民工）安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员安全生产责任制做到横向到边，人人有责。注册建造师是安全生产第一责任人。现场设置安全机构，应按施工人员 1%3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4乙方在任何时候都应采取各种合理预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 力或妨碍治安行为。5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发安全生产证书，参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，注册建造师必须承担管理责任。6对于易燃易爆材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备性能和使用方法；乙方不得将任何种类爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。8所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应安全技术措施，施工现场必须具有相关安全标志牌。10 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一分，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：广州市市政设施收费处（盖章）乙方：（盖章）法定代表人 法定代表人 或 或 其授权代理人：（职务）其授权代理人：（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）B.工程质量保修书 发包人（全称）：广州市市政设施收费处 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 承包人（全称）：为保证 项目建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括 ；以及其他构造物工程等和双方约定其它工程。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，结合本工程约定质量保修期如下：1、保修期为一年，质量保修期从竣工验收合格颁发交工验收证书之日算起。2、保修期内售后服务承诺：3、因承包人未及时履行修复义务，导致工程毁损或者造成人身、财产损害，承包人应当承担赔偿责任。三、质量保修责任 1、急修时要求在 2 小时以内响应并赶到现场，在 24 小时内修复完毕；2、与厂家协调达成长期合作共识，确保备品备件能有充足货源并保证在两天内进行更换。3、属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其它人员修理。4、发生须紧急抢修事故，承包人应在接到修理通知后应立即到事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。5、在国家规定工程合理使用期内，承包人确保道路、桥梁及排水工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害，承包人应承担损害赔偿责任。6、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金支付 本工程约定工程质量保修金为施工合同价款 5。本工程质量保修金金额为 (大写)。五、质量保修金返还 发包人在质量保修期满、缺陷责任期证书签发之日起第 28 天后，将剩余保修金返还承包人(无息)。六、其他 本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。发包人：广州市市政设施收费处 承包人:法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 C.履约银行保函格式 致：（发包人全称）鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与广州市市政设施收费处（以下简称“发包人”）签订修建 合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段工程实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元，（元）本保函义务是：我行在接到发包人提出因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定责任和义务而要求索赔书面通知或付款凭证后 7 个工作日内，在上述担保金额限额内向发包人支付任何数额款项，无须发包人出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担义务。本保函担保金额支付完毕，或发包人向承包人颁发缺陷责任证书之日起 28 天后失效。担保银行：（银行全称）（盖章）地址：法定代表人或其授权代理人：（姓名）（职务）（签字或盖章）邮 政 编码：电 话：传 真：日 期：年 月 日 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 注：本保函必须为广州地区国有或股份制商业银行支行以上级别银行开具保函。保函由开具保函银行密封后送交发包人 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 D.开工预付款银行保函格式 致：（发包人全称）鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与广州市市政设施收费处（以下简称“发包人”）签订修建 合同规定，承包人按规定金额提交一份开工预付款银行保函（以下简称“保函”）作为担保，承包人即有权得到发包人支付开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元（￥元）。本保函义务是：我行在接到发包人提出因承包人未能履行合同规定义务则要求收回开工预付款书面通知或付款凭证后 7 天内，在担保金限额内向发包人支付该款项，无须发包人出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索还上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担义务。本保函担保金额，在任何时候应不超过开工预付款金额减去承包人已偿还金额。此偿还金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签发多次中期支付证书来扣除。承包人根据监理工程师签发中期支付证书（此证书须经发包人书面同意确认方可有效）向银行出具单据是我行减少本保函担保金额证明。本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效，在收到监理工程师签发支付证书（副本）说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。担保银行：（银行全称）（盖章）地址：法定代表人或其授权代理人：（姓名）（职务）（签字或盖章）邮 政 编码：电 话：传 真：日 期：年 月 日 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 注：本保函必须为广州地区国有或股份制商业银行支行以上级别银行开具保函。保函由开具保函银行密封后送交发包人 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 E.广州市建设工程承发包廉洁协议 甲方：乙方：为了在工程建设中保持廉洁自律工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉洁建设各项规定以及广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议暂行规定，结合工程建设特点，特订立本协议如下：一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉洁建设各项规定。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应当保持与乙方正常业务交往，不得接受乙方礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付费用。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女工作安排以及出国、出境等提供方便。六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。七、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。八、乙方不得为牟取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。十一、乙方如果发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或者纪检监察检查机关举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检查机关立案查处认定，乙方有权从甲方获得被索贿款13 倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生办案费由甲方索贿人承担。十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当手段行贿甲方工作人员，制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算合同专用条款 甲方根据具体情节和造成后果追究乙方违约责任。由此给违约单位造成损失均由乙方单位承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法部门立案查处，甲方有权中止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成损失以及发生一切费用均由乙方承担。十三、本廉洁协议是 承发包中甲乙双方行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉洁建设。双方签署后协议即生效。十四、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，主管部门一份，监察部门一份。十五、本协议自双方签字之日起生效，在工程验收支付使用并经考核单位考核后自动终止。发包人：承包人：签约代表：签约代表：工地（驻场）代表：项目经理：地址：地址：签约日期：年 月 日 主管部门（盖章）：考核单位（盖章）：经办人：经办人：日期：年 月 日 日期：年 月 日 制次票收费站拆除工程项目停止年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程施工总承包工程地点广州市区内个收费站及其他需要拆除相关标志标牌地点工作内容第二条承包范围及方式包工包料包工期包质量包安全包文明施工综合格保修期限按照建设工程质量管理条例规定第五条合同价款及付款方式合同总价人民币元大写元本合同采用综合单价合同各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程全部人工材料机械费售后服务以及管理合同专用条款费行调整也不因时间及工程量发生变化而变化建设行政主管部门文件下达可调整除外第六条变更及新增工程计价和结算方式在实施过程中若发包人书面提出进行设计规模及标准实质性变更则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算