基坑土方挖运工程施工承包合同最终版建筑设计及方案_建筑-设计及方案.pdf

基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 基坑土方挖运工程施工承包合同 发包方（甲方）：总承包方（乙方）：分包方（丙方）：鉴于：1、甲方为位于杭州市拱墅区 “天鸿香榭里”房地产项目开发商；2、乙方为该工程第 标段土建施工总承包方，负有该标段工程建设施工及管理义务；3、依据甲乙双方签订建设工程施工合同，该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包，由乙方负责施工管理及配合，分包人应向乙方交纳其分包工程款10%作为管理费（含：规费、开票税金、配合费、公司管理费等）。现依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用原则，甲、乙、丙三方就“天鸿香榭里”项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致，订立本合同。一、工程总概况 本项目位于杭州市拱墅区，东临衢州路，南接祥云路，西靠总管路，北与规划上园路衔接。用地面积 37402，总建筑面积约 139800。建筑层数：地上（11 栋）17-24 层，地下二层。结构形式：钢筋混凝土剪力墙结构。设计单位：浙江绿城东方设计有限公司 工程施工总承包单位：第一标段 1-8#楼（PN 轴中心线，24 轴至18 19 轴中心线止以南地下室含 P 轴以南地下室）杭州二建建设有限公司；第二标段 9-11#楼（PN 轴中心线，24 轴至18 19 轴中心线止以南地下室含 P轴以北地下室）浙江万明建设有限公司。基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 二、承包范围 丙方承包施工“天鸿香榭里”项目中基坑挖方、外运工程，施工范围作业内容为该项目第 标段基坑挖方外运施工【包括但不限于挖方（含基坑内废桩、桩头混凝土块等构筑物）、外运倒土平整、挖喷锚护坡、施工道路（含车道板配备）铺修、保洁、桩基免损防护、基坑底人工修土找平、基槽（坑）土方回填、排水沟边土方回填平整、地下室顶板上部填 1.5 米厚绿化种植土、基坑挖方工作面内排水、车辆进出冲洗、道路清扫等】全部作业内容。三、施工期限 1、本合同基坑土方挖运工程施工期限为自乙方下达书面开工通知之日起 日内完成。2、除发生地震、水灾等自然灾害，以及战争、动乱、瘟疫等意外事件不可抗力因素，或者乙丙双方书面认可其他施工期限外，本合同工期为不变期间，丙方不得以任何理由要求延长施工期限。3、丙方应在施工前完成各项施工准备工作，自开工通知下达之日起开始施工，因丙方原因迟延开工，不影响本合同工期计算。四、施工管理 1、丙方在基坑挖方外运施工中应严格按照天鸿香榭里地下室基坑围护工程设计图及天鸿香榭里地下室设计施工图（详见附件）中明确施工范围及深度进行挖方施工，乙方负责控制管理。如丙方擅自超设计范围进行挖方，一经发现，乙方有权要求丙方无条件将土方回填，超挖土方不计入工程量，且每发现一次乙方有权扣减工程款人民币 10000 元。2、丙方应文明施工，挖方及外运倒土应办理好一切需审批手续，并与乙方另行签订“交通安全责任书”。协调和处理好相关部门与地方居民关系，注意避免影响附近居民正常生活和交通安全。车辆进出要及时冲洗，使用自来水装表计量，费用在支付工程款时扣回。如因丙方不文明施工造成居民投诉或发生违规处罚，丙方应自行负责解决，发生费用由丙方自行承担。若给甲方或乙方造成损失，丙方应全额赔偿。五、合同价款与支付 1、合同价款：甲方为位于杭州市拱墅区天鸿香榭里房地产项目开发商乙方为该工程第标段土建施工总承包方负有该标段工程建设施工及管理义务依据甲乙双方签订建设工程施工合同该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包由乙方负责施工管理及法典中华人民共和国建筑法及相关法规遵循平等自愿公正和诚实信用原则甲乙丙三方就天鸿香榭里项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致订立本合同一工程总概况本项目位于杭州市拱墅区临衢州路南接祥云路西靠总管路北江绿城方设计有限公司工程施工总承包单位第一标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以南地下室杭州二建建设有限公司第二标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以北地下室浙江万明建设有限公司基坑土方挖运基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 本合同基坑挖方外运施工承包固定综合单价为每立方米_ _ 元【该综合单价包括但不限于挖方（含基坑内废桩、桩头混凝土块等构筑物）、外运倒土、桩基免损防护、施工道路（含车道板配备）修铺、基坑人工修土找平、车辆进出冲洗、基槽（坑）回填、地下室顶板上部 1.5 米厚绿化用种植土回填等（本合同第一条承包范围中）全部工作内容，以及含丙方应支付乙方 10%管理费用(管理费、配合费、规费、税金)】，乘以挖方量（计算方式由本条第二款规定）为基坑挖方工程款，由丙方包干承包。即：丙方总工程款=元/立方米*挖方量*90%乙方管理费=元/立方米*挖方量*10%2、挖方量计算方式：各方确认“天鸿香榭里”项目目前基坑挖方范围内原地坪平均绝对高程为 _米。基坑挖方外运工程施工完成，经乙方验收认可后，由甲方委托专业单位与造价工程师根据各方确认原地坪平均绝对高程及挖方深度分标段测算工程量减去主楼灌注桩（原地坪至承台底部桩孔土方）工程量后，所得出结果即为挖方量（计算单位：立方米），各标段挖方量分别计算。3、工程款支付方式和时间 自“天鸿香榭里”项目地下室工程全部施工至0.000 并经质监部门验收通过之日起，二个月内甲方向乙方支付第 标段（下同）基坑挖方外运施工工程款 50%，主楼工程全部结顶之日起二个月内向乙方支付工程款 30%；余款在地下室顶板上部绿化种植土填筑完成后二个月内向乙方支付。乙方收到甲方支付基坑挖方外运施工工程款后，应做到专款专用，在扣除10%（管理费、配合费、规费及税金等）管理费用及扣罚款项外，余款应在收到甲方工程款后 5 日内全额支付给丙方。六、履约保证金 为了保证天鸿香榭里项目基坑土方挖运工程施工，按照合同约定组织实施，丙方同意在本合同签订之日向甲方交纳履约保证金，总计人民币50 万元。工程施工完成且通过乙方验收认可后三天内无息退还丙方。七、质量要求 1、丙方应服从乙方管理，听从乙方协调指挥，并指派懂业务、责任心强、甲方为位于杭州市拱墅区天鸿香榭里房地产项目开发商乙方为该工程第标段土建施工总承包方负有该标段工程建设施工及管理义务依据甲乙双方签订建设工程施工合同该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包由乙方负责施工管理及法典中华人民共和国建筑法及相关法规遵循平等自愿公正和诚实信用原则甲乙丙三方就天鸿香榭里项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致订立本合同一工程总概况本项目位于杭州市拱墅区临衢州路南接祥云路西靠总管路北江绿城方设计有限公司工程施工总承包单位第一标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以南地下室杭州二建建设有限公司第二标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以北地下室浙江万明建设有限公司基坑土方挖运基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 会组织协调管理现场管理人员具体负责本工程施工现场协调指挥等施工现场管理，确保基坑施工协调、有序。2、丙方在施工中必须严格执行相关技术规范、规程、标准，服从乙方、监理监督管理。准确掌握基坑挖方范围、挖方深度、桩位与桩顶标高，做到基坑挖土不超范围、不损坏桩基与围护工程。3、丙方进工地施工机械设备型号、功能、数量与机手操作技能必须满足乙方施工进度计划、施工质量保证体系、安全保证体系要求，否则应及时清场更换。八、各方权利与义务 1、甲方权利与义务 1）按工程款支付原则，按时支付工程款，2）甲方工程部与监理办具体负责对基坑挖方外运工程施工管理工作监督、协调。2、乙方权利与义务 1）本工程施工管理纳入乙方统一管理，乙方项目部应及时开放施工现场给丙方按时进场施工创造条件。2）乙方向丙方提供基坑施工专项方案（包括地下室工程施工图、地下室围护工程设计图）、进度计划、现场管理制度、质保体系交底、以及桩基施工记录等相关资料。3）乙方应对丙方挖方（含基坑内废桩、桩头混凝土块等构筑物）外运施工工作现场监督与控制管理，督导丙方在基坑挖方外运施工中落实桩基防损与超挖预控防范措施。4）乙方在收到甲方支付工程款后，5 天内支付给丙方（丙方应提供企业正规税务发票）。3、丙方权力利与义务 1）服从甲方、监理、乙方管理，遵守乙方项目部工地管理制度，主动做好相关部门检查配合工作。2）按照乙方提供基坑施工方案、施工图设计、基坑围护工程设计（挖方范围、深度）、施工进度计划要求，编制合理施工方案交乙方认可后组织施工。做到按乙方要求保质保量地完成基坑挖方外运和整修回填工程施工。甲方为位于杭州市拱墅区天鸿香榭里房地产项目开发商乙方为该工程第标段土建施工总承包方负有该标段工程建设施工及管理义务依据甲乙双方签订建设工程施工合同该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包由乙方负责施工管理及法典中华人民共和国建筑法及相关法规遵循平等自愿公正和诚实信用原则甲乙丙三方就天鸿香榭里项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致订立本合同一工程总概况本项目位于杭州市拱墅区临衢州路南接祥云路西靠总管路北江绿城方设计有限公司工程施工总承包单位第一标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以南地下室杭州二建建设有限公司第二标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以北地下室浙江万明建设有限公司基坑土方挖运基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 3）丙方应加强对工程施工安全管理，遵守操作规程、文明施工，落实安全管理制度、措施，确保施工安全。在施工过程中发生任何事故、违规处罚等责任（含经济损失），均由丙方自行承担。4）工程施工完毕，应及时清理现场，做到工完场清。5）在整个施工期间，与周边居民、社区、公安、市政、环保、交通、城管、交警、绿化、卫生等相关部门关系，由丙方自行协调并承担相应费用。6）本合同为固定综合单价合同，施工期间丙方不得以施工难度、渣土倾倒位置变化、市场价格、部门管理等任何理由要求调整价格。九、违约责任 1、本合同基坑土方挖运工程应按照合同约定施工期限或乙丙双方书面认可期限完成。如造成工期延误，由乙丙双方根据双方约定明确各自责任，由责任方向无责任方支付每天人民币 10000 元违约金，不足一天按一天计算。2、丙方在基坑土方挖运过程中应对基坑坑底、侧壁、承台和反梁及底板土方及时进行修正和土方回填。如丙方不能及时完成本项工作，则由乙方组织专业人员进行修土和土方回填。乙、丙双方同意如由乙方组织进行修土和土方回填，基坑修方和土方回填总费用按基坑底面积每平方米_元计算,乙方在支付丙方工程款中扣除。十、合同解除 若丙方发生消极怠工或停工 2 天以上（含 2 天）违约行为，影响乙方施工进度，甲方或乙方均有权单方解除本合同，甲方有权拒绝支付丙方已完成工程量工程款，并没收丙方已支付履约保证金，若丙方停工行为给该项目造成损失，甲方有权向丙方追偿。十一、其他 1、本合同附件为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力，各文件内容向冲突时，以本合同规定为准；2、本合同经各方签字或盖章，甲方实际收到丙方履约保证金后生效；3、本合同履行期间如发生争议，各方应友好协商解决，协商不成，任一方均可提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决；4、本合同一式六份，甲、乙、丙双方各执二份。甲方为位于杭州市拱墅区天鸿香榭里房地产项目开发商乙方为该工程第标段土建施工总承包方负有该标段工程建设施工及管理义务依据甲乙双方签订建设工程施工合同该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包由乙方负责施工管理及法典中华人民共和国建筑法及相关法规遵循平等自愿公正和诚实信用原则甲乙丙三方就天鸿香榭里项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致订立本合同一工程总概况本项目位于杭州市拱墅区临衢州路南接祥云路西靠总管路北江绿城方设计有限公司工程施工总承包单位第一标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以南地下室杭州二建建设有限公司第二标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以北地下室浙江万明建设有限公司基坑土方挖运基坑土方挖运工程施工承包合同最终版 甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：签订日期：2012 年 月 日 甲方为位于杭州市拱墅区天鸿香榭里房地产项目开发商乙方为该工程第标段土建施工总承包方负有该标段工程建设施工及管理义务依据甲乙双方签订建设工程施工合同该项目基坑土方挖运工程由甲方另行发包由乙方负责施工管理及法典中华人民共和国建筑法及相关法规遵循平等自愿公正和诚实信用原则甲乙丙三方就天鸿香榭里项目中基坑土方挖运工程施工承包事项协商一致订立本合同一工程总概况本项目位于杭州市拱墅区临衢州路南接祥云路西靠总管路北江绿城方设计有限公司工程施工总承包单位第一标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以南地下室杭州二建建设有限公司第二标段楼轴中心线轴至轴中心线止以南地下室含轴以北地下室浙江万明建设有限公司基坑土方挖运