工程居间合同 通用15篇.docx

工程居间合同 通用15篇工程居间合同 1 甲方(托付人)：_ 乙方(受托人)：_ 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则逾期每日按未支付居间酬劳的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式居间酬劳的.计算方法 1、本项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%。 2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_%。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐秘做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 六、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 七、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订日：_年_月_日 合同签订地：_ 甲方(盖章)：_法定代表人：_ 乙方(盖章)：_法定代表人：_ 工程居间合同 2 甲方(托付人): 合同编号： 乙方(施工方): 签订日期： 一、装饰施工地点： 二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。 三、工程概况： 1、工程总价： 2、装修内容： 四、关于工程付款方式的商定： 1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修_年。 2、本合同生效后，甲方按以上付款商定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。 3、乙方工程结束后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。 五、工程施工变更： 1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。 2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。 4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需依据预算要求，先付款后，乙方再施工。 六、违约责任： 1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。 2、甲方未按合同的.商定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的商定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。 3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。 七、合同的终止： 1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。 八、合同的生效： 1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。 九、解决合同纠纷方式： 本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 3 托付方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方准备托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址：_上海浦东三林路709弄16号603_ 2、居室规格：房型_5_层（式）_2室_1_厅_1_厨_1_卫 1、_室，计_平方米； 2、_厅，计_平方米； 3、_厨房，计_平方米； 4、_卫生间，计_平方米； 5、_阳台，计_平方米； 6、_过道，计_平方米； 7、其他（注明部位）_，计_平方米。总计：施工面积_平方米。 3、施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。 4、托付方式：_ 5、工程开工日期：_年_月_日 6、工程竣工日期：_年_月_日 工程总天数：_天 其次条：工程价款 工程价款（金额大写）_元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。 1、材料款_元； 2、人工费_元； 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）家庭装潢工程材料决算清单。 2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T301999住宅装饰装修验收标准规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 第四条：材料供应 1、乙方须严格依据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责选购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付工程款30%；当工期进度过半（年月日），甲方即其次次付施工工费的35%。剩余30%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。另5%留为质保金，质保期（注：包括人工费）付款百分比按付款方式表进行：付款要求额进程内容对设计、预算元签订合同认可时扣除签订合同元元付款时间付款百分比签订意向之日签订合同之日材料款100%施工工费50%金付款1000合计工期进度过半施工过程中施工工费40%年月日竣工验收10%当天元增加工程项目签订项目变更100%表应在补办手续时结算甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）家庭装潢工程工程结算表，乙方开具收据，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）家庭装潢工程工程质量保修卡。 第六条：工程工期 1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。 2、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。 4、施工中，乙方未经甲方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，乙方自负责任。 第七条：工程验收 1、工程质量验收，详见本合同附件（六）家庭装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。 3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。 第八条：其他事项 1、甲方 1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱惜措施，均需与乙方办理手续和担当费用。 3、如的确需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。 2、乙方 1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的托付证书。 2、指派（姓名）_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。 5、在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的.5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第十条：争议解决 1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同商定向仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼。 第十一条：合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条：合同生效 1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式及见证部门各执壹份。 甲方（业主）： 住宅地址： 邮政编码： 工作单位： 托付代理人： 电话： （签章）乙方： 企业地址： 邮政编码： 法人代表： 托付代理人： 电话： 签约地址： 签约日期： 工程居间合同 4 托付方：_(以下简称甲方) 法定代表人：_ 通讯地址：_ 联系方式：_ 银行户头：_ 银行卡号: _ 居间方：_(以下简称乙方) 法定代表人：_ 通讯地址：_ 联系方式：_ 银行户头：_ 银行卡号: _ 甲、乙为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、公正、互利互惠、恳切守信的原则，特订立如下协议,以资共同遵守。 第一条 托付事项 1、甲方方案承接乙方接洽的_工程项目，甲方托付乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方托付。 2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。 其次条 居间人的权利和义务 1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关状况，但甲方书面确认是商业隐秘的除外。 2、乙方应当认真完成甲方的托付事项，依据合同第一条所规定的内容乐观为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、关心、撮合等服务。 3、乙方应尽可能向甲方准时、真实地报告有项目发包意向的第三方的状况。 4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方担当责任。 5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务担当任何责任。 第三条 甲方义务 1、 甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功则由甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 第四条 居间费用及支付方式 1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿担当。 2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币_元，作为居间首期款，其余居间费依据发包方工程进度比例分_次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。 3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用)乙方自行担当。 第五条 合同的解除 1、托付期限届满，商定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。 2、本合同商定目的实现，乙方收到甲方依据本合同第四条商定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。 3、托付期限届满之前，不论任何缘由，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同商定目的不能实现的。 4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。 5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部担当。 第六条 违约责任 甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的.商定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额_%的金额作为违约金，乙方关心甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。 第七条 声明及保证 甲方： 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有力气签署并履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人托付授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。 乙方： 1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第八条 保密 甲乙双方保证对在争辩、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业隐秘)予以保密。为经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。不得利用客户供应的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。 第九条 争议的处理 如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_方所在地人民法院提起诉讼解决。 第十条 合同解释、补充及附件 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。 第十一条 合同效力 本合同自双方法定代表人或其授权的托付代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。 第十三条 备注 如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。 托付方(公章)：_ 居间方(公章)：_ 法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 5 甲方(托付人)： 联系地址： 乙方(居间人)： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 乙方接受甲方托付，负责就*省*工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 推举阅读：20xx年工程居间合同范本20xx工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本20xx 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的*%。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内，应支付*;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的.验工计价款，按*%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当*差*等*费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;假如违约金不足以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 工程居间合同范文篇四 托付方(承建方)： 托付方(法人)： 依据中华人民共和国合同法其次十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二四七条之规定，经当事人双方全都同意订立如下合同条款，并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、业主单位： 3、工程内容： 4、工程价量： 二、托付方与业主正式签订工程施工合同(含劳务承包合同，协议书等)之后，托付方同意支付居间人居间费用等，其居间费用按以上工程量总额 提取。居间费全部税费由托付方担当支付，支付方式按工程进度比例走。 三、居间人的居间费在托付方与业主方签订工程施工合同当日支付 .后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。(先期支付款项在居间费中扣除) 四、若居间从中促成托付方与业主方签订合同或协议成立，居间人的任务完成，托付方(承建方)签订施工合同后，在进场过程中，无论发生任何事故，如资金问题、平安问题等均与居间人无关。托付方应当依据商定支付其居间费用，如托付方在与相关方签约的前后变更人员或推举其他人接手该项工程，托付方亦应按其商定履行支付居间费用。 五、如托付方不按时或不支付居间费给居间人(受托方)，居间人(受托方)有权直接扣押和处理托付方(承建方)在施工现场全部设备，并且特此合同项人民法院起诉申请支付、托付方(承建方)放弃进行抗辨，另按每日5的费率赔偿。居间人(受托方)也有权托付业主方或总承包方(相关方)在托付方(承建方)承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。 六、本合同与施工合同(含劳务承包合同，协议书等)同时履行，如托付方与总承包方未签订上述工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)，本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。 七、居间人只给托付方出据居间费用收条，不出据发票。 八、本合同一式四份，托付方、居间人各执二份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，居间费用支付完毕后失效。 托付方签字(盖章)： 居间人(受托人)签字： 法人代表： 签约日期、地点：20xx年xx月xx日 工程居间合同 6 甲方： 乙方： 甲方托付乙方为其招揽 项目，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下： 一、甲方托付乙方，为其供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。 二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方在 工程项目中标。 三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程项目全部或部分中标后，甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为酬劳;给付方式： 项目全部或部分中标后 日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付酬劳的日 分之 的滞纳金。 六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的.业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。 八、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住宅地或被告住宅地人民法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程居间合同 7 甲方（托付人）_ 乙方（居间人）_ 依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国劳务法的规定，公民在按劳支配的原则下经甲乙双方共同协商，本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则，甲乙双方承诺如下： 一、甲方托付乙方联系_工程合同完成后，乙方以完成托付事宜。 二、付居间费准时限，从居间合同签进场后，甲方并付进场通知单2日为准，（甲方）施工方：第一次交付好处费_万元正，油料由市政甲方供应，工程完工施工方将居间费用一次性付清。 1、施工方每甩一方土居间人抽去_角钱。 2、施工方每运出一方土居间人抽去_块钱，此款工程结束，一次性付清。此款不含个人所得税。无论合同名称、地点、负责人发生任何变化，托付人付给居间人的居间费都要加约履行。 托付方（施工方）向居间方供应一份施工方和发包方合同作为依据。 三、违约责任： 1、如发生严峻纠纷托付方和签约方不能解决时可提交居间方在本地法院提前诉讼，（诉讼费由甲方施工方担当。） 2、由于居间方在承揽工程业务活动中投入了大量资金，时间和人力，托付方自愿向居间方自付业务费、劳务费及中间费，如托付人顺当签订施工合同进场后，该居间合同已经形成托付方必需支付给居间业务费，作为给居间人的经济补偿，无论托付方与发包方发生任何纠纷，托付方赐予居间的业务费不能以任何理由借口向居间方所退该业务费。 3、由于居间人负责居间义务，在托付方与发包方签订合同后，居间人已经履行完成了居间任务，该工程合同履行与居间方再无关系。 4、未尽事宜，双方协商补充。（如托付方不按时支付，居间人可请求甲方收回合同）。 四、居间劳务费在工程促成合同签订后，甲方要向居间方按三次交付费用_元，此费用在居间费中扣除，剩余部分按工程进度付清，甲方必需承认居间费用的"有效性和合法性。 五、甲乙双方共同遵守合同商定，如违约甲方应赔付给对方确定的违约金，按工程合同居间费的总额的_%赔付违约金，（甲方在施工平安相关的法律责任上，居间人概不负任何责任），大合同签订后，本合同执行同等法律效力。 六、本合同从签订日期生效。 七、本合同一式_份，甲乙双方各执行_份。 甲方（章）_ 乙方（章）_ 身份证号码：_身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 工程居间合同 8 托付人：_(以下简称甲方) 居间人：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的"一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商全都，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守： 第一条：托付事项及具体要求 1、托付事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 其次条：居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：酬劳及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。 2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行担当。 第五条：合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它商定事项 1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 9 甲方（托付人）： 住宅地： 甲方法定代表人：职务： 甲方法定代表人身份证号码： 联系电话： 乙方（居间人）： 住宅地： 联系电话： 甲乙方为了发挥