工程居间合同(14篇).docx

工程居间合同(14篇)工程居间合同 篇1 发包方（以下简称甲方） 姓名： 联系电话： 承包方（以下简称乙方） 姓名： 联系电话： 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，综合本市家庭居室装饰装修的特点，甲乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程地点： 2、经甲乙双方协商，实行乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料的承包方式； 3、工程期限天 开工日期_年_月_日 竣工日期_年_月_日 4、合同价款：本合同工程造价为_元，金额大写：_元 二、甲方工作： 1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 2、供应施工期间的水源、电源； 3、负责协调施工队与邻里之间的"关系； 4、假如需要拆除原建筑的非重结构或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。 三、乙方工作： 1、施工中严格执行平安施工操作规范、防为规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工作： 2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 3、爱惜好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 四、工程变更： 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商全都，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工程款支付方式： 双方商定按以下方式支付工程款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款_元；工期过半后，甲方向乙方支付工程款_元工程结束、双方验收合格后，甲方向乙方支付工程款_元； 六、其他： 1、因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业公司指定的地点，不负责外运。如需外运，费用单计。 2、施工期间，甲方将屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管，工程竣工验收后，归还甲方。 3、施工期间，乙方严格依据物业公司规定的工作时间施工； 七、保修期： 1、本工程保修期一年，自竣工验收之日起计算； 2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题，乙方无条件地进行修理； 3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，乙方可酌情收费进行修理； 八、附则： 1、本合同经甲、乙双方签字后生效； 2、本合同签订后工程不得转包； 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份； 4、本合同履行完后自动终止； 甲方（签字）： _年_月_日 乙方（签字）: _年_月_日 工程居间合同 篇2 合同编号：_ 托付人：_ 签订地点：_ 居间人：_ 签订时间：_年_月_日 第一条 托付事项及具体要求：_ 其次条 居间期限：从_年_月_日至_年_月_日。 第三条 酬劳及支付期限：居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者(大写)_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。 第四条 居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用(大写)_元。 第五条 本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商全都; 2.因不行抗力致使不能实现合同目的; 3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条 托付人的违约责任：_ 第七条 居间人的违约责任：_ 第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条 其他商定事项：_ 第十条 本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。 托付人(章)： 居间人(章)： 鉴(公)证看法： 住宅： 住宅： 法定代表人： 法定代表人： 居民身份证号码： 居民身份证号码： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 鉴(公)证机关(章) 账号： 账号： 经办人： 邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 工程居间合同 篇3 为在施工合同的实施过程中制造平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的"平安管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合同： 一、甲方职责 1严格遵守国家有关平安生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关平安要求。 2依据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。 3重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4定期召开平安生产调度会，准时传达中央及地方有关平安生产的精神。 5组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方准时处理发觉的各项平安隐患。 二、乙方职责 1严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的大路工程施工平安技术规程（扣除人工费。 七、违约责任： 乙方必需按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。 八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ _年_月_日 工程居间合同 篇4 托付方(甲方)： (公司代表： ) 居间方(乙方)： 乙方受甲方托付，双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程托付事项协商全都，签订本合同。 第一条：托付事项 1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。 2、乙方关心甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。 其次条：居间酬劳的计算方法与支付时间和方式 1、甲方依据承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务酬劳税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。 2、劳务费用分多次支付， 第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后_日内，需支付给乙方劳务酬劳30万人民币整，以后支付，按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上_日内支付给乙方)。 3、劳务酬劳以现金(人民币)形式支付。 第三条：违约责任 甲方在乙方的劳务居间托付事项完成后，必需依据本合同 其次条支付劳务酬劳，不得以任何理由拒付、缓付。否则将担当劳务酬劳总额20%的.违约金。 第四条：其它商定事项 1、如陕西xx公司和托付方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。 2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。 3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式商定，补充协议与本合同同样生效。 托付方(甲方)： 居间方(乙方)： 签订日期： 签订日期： 公司盖章： 盖章 工程居间合同 篇5 甲方（托付方）： 地址： 法人代表： 身份证号： 乙方（中介方）： 身份证号： 上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）关心甲方为其（ 有限公司）进行承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、 居间事项： 承包建筑工程： 二、 居间任务： 乙方为上述项目，供应信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订成功，托付人 应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工总分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方关心甲方取得该工程施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元（税后）居间费； 2、付款方式： 1）、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 2）、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 3）、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费； 4）、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费。 三、 甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲 方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 乙方促成甲方与该幅土地使用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与 乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人（广州南沙建安）；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、 甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密 方担当一切后果。 五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商 不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、 甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方确定或相对控股的 公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方： 乙方： 法人代表签章： 签名： 日期： 日期： 工程居间合同 篇6 甲方（代表）： 乙方（代表）： 经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。 一、居间事项：乙方关心甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。 二、居间任务：乙方为上述项目供应信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订成功，托付人应当按按商定支付酬劳”的规定，按如下方式支付居间费用： 1、当乙方关心甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。 2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。 三、本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 日期： 日期： 工程居间合同 篇7 托付人：_ 签订地点：_ 居间人：_ 签订时间：_ 第一条、托付事项及具体要求 _ 其次条、居间期限 从_年_月_日至_年_月_日。 第三条、酬劳及支付期限 居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者（大写）_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。 第四条、居间费用的负担 居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用（大写）_元。 第五条、本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商全都； 2、因不行抗力致使不能实现合同目的.； 3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5、当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条、托付人的违约责任 _ 第七条、居间人的违约责任 _ 第八条、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （一）提交_仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条、其他商定事项 _ 第十条、本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。 托付人（章）：_ 居间人（章）：_ 住宅：_ 住宅：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 居民身份证号码：_ 居民身份证号码：_ 托付代理人：_ 托付代_ 电话：_ 电话：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 篇8 托付人(以下简称甲方)： 居间人(以下简称乙方)： 甲、乙双方经过友好协商，依据中华人民共和国合同法的相关规定，达成本合同。 第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，托付乙方供应居间服务(以下简称居间服务)。 其次条 甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方供应居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。 第三条 甲方应当供应精确的需求和真实的信息，以便乙方供应居间服务。 甲方应当向乙方供应建设工程施工合同相关的"甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当准时供应给乙方，一般不超过三个工作日。 第四条 乙方的居间酬劳为人民币十万元。 第五条 乙方完成居间服务的，甲方同意依据如下方式支付乙方的居间酬劳。 1、甲方依据建设工程施工合同的商定进场或者建设工程施工合同商定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间酬劳; 2、甲方依据建设工程施工合同的商定开头施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间酬劳;乙方应当供应相应的账号供甲方支付居间酬劳，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当准时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。 第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求供应本合同的，依照相关规定执行。 第六条 本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。 第七条 如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行商定，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 年 月 日 工程居间合同 篇9 托付方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方准备托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址：_上海浦东三林路709弄16号603_ 2、居室规格：房型_5_层（式）_2室_1_厅_1_厨_1_卫 1、_室，计_平方米； 2、_厅，计_平方米； 3、_厨房，计_平方米； 4、_卫生间，计_平方米； 5、_阳台，计_平方米； 6、_过道，计_平方米； 7、其他（注明部位）_，计_平方米。总计：施工面积_平方米。 3、施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。 4、托付方式：_ 5、工程开工日期：_年_月_日 6、工程竣工日期：_年_月_日 工程总天数：_天 其次条：工程价款 工程价款（金额大写）_元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。 1、材料款_元； 2、人工费_元； 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）家庭装潢工程材料决算清单。 2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T301999住宅装饰装修验收标准规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 第四条：材料供应 1、乙方须严格依据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责选购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付工程款30%；当工期进度过半（年月日），甲方即其次次付施工工费的35%。剩余30%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。另5%留为质保金，质保期（注：包括人工费）付款百分比按付款方式表进行：付款要求额进程内容对设计、预算元签订合同认可时扣除签订合同元元付款时间付款百分比签订意向之日签订合同之日材料款100%施工工费50%金付款1000合计工期进度过半施工过程中施工工费40%年月日竣工验收10%当天元增加工程项目签订项目变更100%表应在补办手续时结算甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）家庭装潢工程工程结算表，乙方开具收据，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）家庭装潢工程工程质量保修卡。 第六条：工程工期 1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。 2、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。 4、施工中，乙方未经甲方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，乙方自负责任。 第七条：工程验收 1、工程质量验收，详见本合同附件（六）家庭装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。 3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。 第八条：其他事项 1、甲方 1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱惜措施，均需与乙方办理手续和担当费用。 3、如的确需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。 2、乙方 1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的托付证书。 2、指派（姓名）_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。 5、在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第十条：争议解决 1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同商定向仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼。 第十一条：合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条：合同生效 1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式及见证部门各执壹份。 甲方（业主）： 住宅地址： 邮政编码： 工作单位： 托付代理人： 电话： （签章）乙方： 企业地址： 邮政编码： 法人代表： 托付代理人： 电话： 签约地址： 签约日期： 工程居间合同 篇10 甲方（托付方）： 地址： 法人代表： 乙方（中介方）： 身份证号： 上述甲方（托付方）托付乙方（中介方）关心甲方为其 进行承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、居间事项： 承包建筑工程：乙方关心甲方取得位于项目的工程施工权。 二、居间任务： 乙方为上述项目，向甲方供应信息、推介服务，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方关心甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方情愿支付乙方人民币 万元（税后）居间费； 2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。 3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。 三、甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的.意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（托付）关系，不得私自或另行托付 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 五、本合同式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方确定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。 甲方： 乙方： 法人代表签章： 签名： 日期： 日期： 工程居间合同 篇11 甲方(托付人):身份证号码:联系地址:联系电话: 乙方(居间人):身份证号码:联系地址:联系电话: 甲乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法经双方充分协商。依公正自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位供应当工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。 2、“居间成功”是指完成本条例所全部托付事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位供应信息，或为甲方供应联络关心，撮合等服务，均视为托付事项完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向运输单位供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心运输单位对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向运输单位供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 三、运输方的义务 1、运输单位负责供应营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定向乙方支付居间酬劳，假如未按时支付则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间、和支付方式 1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付_元，作为居间费。 2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天_每车总趟数/天_车辆总数。 3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车来回一次由甲方向