建筑工程施工合同_4.docx

建筑工程施工合同建筑工程施工合同1 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、公正、公正、恳切、信用的原则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 一。工程概况 1、工程名称： 2、工程地址：公园道西侧 3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万， 共计约20万。 4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。 6、工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。 7、工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。 二。承包范围及承包方式 1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限： a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2、甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，立刻终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩处。 三。付款方式 乙方收到工程款同时供应正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。 四。结算方法： 1、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。 2、执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。接受经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。 3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作，听从甲方总的方案支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。 4、选购价格的认定：接受造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，接受市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程方案规定的完成时间的价格为调差依据。 五。工程设计变更 1、 工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的具体状况依据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程方案（或变更）范畴的工作内容，必需按方案（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。 2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（假如属于减项则调减工程价款）。 六。 材料进场要求及计价 1、 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团 2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好方案并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。 3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。 七。工程管理 1、 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同商定的内容。 2、 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱惜、全部材料设备保存，履行本合同商定内容。 3、 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要依据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。 4、 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方依据城建档案移交名目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。 5、 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款其次条），由乙方担当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必需改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项赐予经济惩处，由每次向乙方拨付工程款时扣除。 6、 存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同商定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。 7、 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。 八。违约责任 1、 因甲方缘由造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。 2、 因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。 3、 乙方不按商定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。 4、 如乙方工程质量消逝较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。 5、 乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。 九。 双方商定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的关心执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或关心执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。 十。 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），假如保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开头。 十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。 十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。 十三。本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程施工合同2 甲方：_乙方：_ 第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款 1.1、承包范围：旧房拆除,新居重建 1.2、承包方式：包工包料 1.3、建设工期：本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.5、合同价款(人民币大写)：叁佰叁拾元每平方米,依据建筑施工完成后实际面积结算。 第2条、甲方工作 2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用留意事项；办理施工所涉及的各种申请,批件等手续. 2.2、指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查. 2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并担当相应费用. 第3条、乙方工作 3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度方案附件一,交甲方审定. 3.2、指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜. 3.3、严格执行施工规范,平安操作规程,防火平安规定,环境爱惜规定；严格依据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录；参加竣工验收,编制工程结算. 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱惜好施工现场四周建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系. 3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜. 第4条、关于工期的商定 4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用. 4.2、因甲方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延. 4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延. 4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电,停水,停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延. 第5条、关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸,作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范,建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准. 5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用. 5.3、甲,乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延. 5.4、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延. 5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用. 第6条、关于工程价款及结算的"商定 6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算. 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币_元； 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币_元； 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算. 6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料_10天内审查完毕. 第7条、关于材料供应的商定 7.1、本工程乙方负责选购供应的材料附件二,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场. 7.2、凡由乙方选购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责. 第8条、有关平安生产和防火的商定 8.1、乙方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范. 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程,建筑安装工人平安操作规程,中华人民共和国消防条例和其它相关的法规,规范. 8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失. 第9条、嘉奖和违约责任 9.1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元. 9.2、由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金. 9.3、乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿. 第10条、争议或纠纷处理 10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解. 10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判. 第11条、附则 11.1、本合同正本两份,双方各执一份. 11.2、本合同履行完成后自动终止. 甲方：_乙方： 日期：_日期： 附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方供应材料及施工质量要求 1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用_号,墙,地粉砌使用_号； 2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于_；在墙,地粉砌中不得少于_； 3、内外墙粉砌厚度不得少于_MM；地坪厚度不得少于_MM； 3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM； 4、任何墙壁厚度不得小于240MM； 5、其他商定： 建筑工程施工合同3 发包方(甲方)：_ 承包方(以下称乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、承包形式：_ 其次条工程期限 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币(大写：_)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后_日内，甲方支付_元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_元工程款; 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 其次种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算，计算后的总价下浮_%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的.供应和选购 1、工程材料、设备由乙方选购。 2、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料需要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程;复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。 第五条施工与设计变更 1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并准时做好现场签证。 3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程接受包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 第七条平安施工 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第八条质量保修 第九条违约责任 第十条纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条附则 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程施工合同4 发包人（全称） （简称甲方） 承包人（全称） （简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：年 月 日 竣工日期：年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）：万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、明确双方权利、义务的"纪要、协议 4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书 6、施工图纸 7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。 8、工程预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别赐予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年 月 日 合同订立地点： 本合同双方商定双方签字盖章后生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住宅： 住宅： 法定代表人： 法定代表人： 托付代表人： 托付代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 建筑工程施工合同5 甲方： 乙方： 甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着公正、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 接受包工不包料方式承包。 甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。 乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。 二、承建项目 乙方依据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的"建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯 三、承包价格 每平方米人民币大写： 元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成 第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成 其次层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工_年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供应及原材料准时进场。 乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当依据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、留意平安 劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位消逝工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为 天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在_年_月_日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出方案，以便准时筹备。 九、后期修理 因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程施工合同6 发包单位：_（简称甲方） 法定代表人：_ 地址：_ 承包单位：_（简称乙方） 法定代表人：_ 地址：_ 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点：_。 其次条：工程内容：_。 第三条：承包方式：乙方包工包料。 第四条：工程价款及调整 1、工程价款：_元。 2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整。 第五条：付款方式 1、工程款支付方式：银行转账。 2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。 3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第六条：合同工期 1、双方商定总工期为_天。 开工日期：_年_月_日； 竣工日期：_年_月_日。 2、如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同商定供应开工条件； （2）工程量变化和设计变更； （3）工程款未按时支付； （4）不行抗力（如地震台风火灾等）。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求 1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。 第八条：材料设备 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应乐观协作。 2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。 3、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。 4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方： （1）进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续； （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； （3）按时支付工程款项； （4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工； （5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （8）组织工程竣工验收工作。 2、乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况； （2）做好施工平安防范措施，确保施工平安； （3）负责做好材料、设备的选购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的"费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建，是合同不宜连续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱惜及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。 第十二条：违约责任 1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。 2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。 3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。 4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。 第十三条：纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。 第十四条：其它 1、如甲方要求变更工程内容，转变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十五条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。 发包单位：_ 法定代表人：_ _年_月_日 承包单位：_ 法定代表人：_ _年_月_日 建筑工程施工合同7 发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心 承包人(全称): 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点：自贡市板仓工业集中区 工程内容：场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号：自发【200 】项批新号资金来源：财政投入 二、工程承包范围 承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容 三、合同工期 开工日期：20_年10月_日竣工日期：20_年11月_日方案工期：日历天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 五、合同价款 金额(大写)：壹佰陆拾陆万元(人民币) ￥：1660000元 六、组成合同的文件 组成本合同的.文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同通用条款中分别赐予它们的定义相同。 _ 八、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 _ 九、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。 _ 十、合同生效 合同订立时间：20_年10月_日 合同订立地点：_ 建筑工程施工合同8 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 双方遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，就本建设工程施工项目协商全都，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_