建筑工程施工合同合集15篇.docx

建筑工程施工合同合集15篇建筑工程施工合同1 甲方（业主）： 乙方（承包方）：柳州XX公司 依据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱惜法以及其他有关法律、法规的规定，遵循公正、恳切信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成全都，依法订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点：沙XX单XX402号室 施工内容：按预算内容所列项目施工。 承包方式：全包（按预算所列包括）合同总工期80天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 合同总价：82579.6元（详见预算表）。 二、双方工作 1.甲方工作 1.1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等实行爱惜措施，并经乙方书面确认。 1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1.3向乙方供应施工所需的水、电、气等设备，并说明使用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。 2.乙方工作 2.1依据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面确认。 2.2乙方指派贾X为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准任凭拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。 2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 三、工期 1.工期延误 1.1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：甲方不能按商定供应开工条件。 设计变更和工程量变化。 甲方同意工期相应顺延的其他状况。 1.2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。 1.3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。 四、工程价款 支付签订合同当天，甲方支付总款30%，金额为24773.9元；总体验收合格_日内，甲方支付总价款的"剩余70%，计57805.7元。 五、材料供应 1.甲方供应的材料、设备应有材料设备表。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。 2.乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。 六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。 七、质量与验收 1.工程质量 1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以_市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。 1.2乙方应认真依据商定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到商定条件，乙方应依据甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。 2.竣工验收与保修 2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单_日内验收，并在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过_日的视为竣工验收已被确认。 2.2双方商定隐蔽工程和中间验收部位：水电。 2.3双方商定的保修项目内容期限为：预算所列项目保修_年（水电两年）。 八、平安和防火 1.甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。 2.由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 九、违约责任 甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能准时给出必要的指令、确认，不按合同商定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均依据合同总价款的10向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。 十、合同争议解决方式 双方商定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业管理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决： 1.由_市仲裁委员会仲裁； 2.向人民法院起诉。 一、其他商定无。 二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。 三、组成本合同的文件包括： 1.本合同条款及合同附表； 2.施工图纸、施工预算及做法说明； 3.双方有关本工程洽商的其他书面协议； 4.补充规定。 四、其他 1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方商定可依据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。 2.甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。 业主（签名）： 承包方（盖章）： 身份证号： 住址： 托付代理人： 联系电话： _年_月_日 注册地址： 法定代表： 托付代理人： 联系电话： _年_月_日 建筑工程施工合同2 发包方： 承包方： 工程名称： 合同编号： 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议。 第1条 工程概况 1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 1.6、工程质量： 1.7、合同价款(人民币大写)： 第2条 甲方工作 2.1、开工前3天，向乙方供应经确认的施工方案或作法说明壹份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明使用留意事项。办理施工所渉及的各种申请，批件等手续。 2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。 2.3、负责爱惜好四周建筑物及装修，设备管线等不受损坏，并担当相应费用. 2.4、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、平安操作规程，防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，要善爱惜好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保洁和垃圾清运等工作，并担当相应费用。 3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 第4条 关于工期的商定 4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4，因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延，增加工程量的双方需在现场核查并签证。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、 设计变更和 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5.3、甲，乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方在收到乙方书面报告之日起，三天内不组织人员参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认.若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当。 5.4、由于乙方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当，工期顺延。 5.5、由于乙方缘由造成质量和平安事故，其费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的商定 本合同生效后，甲方分3次，按下表商定支付工程款： 拨款分3分进行拨 款金 额 材料、工人进场施工 工程竣工验收完毕 验收合格一年后支付 第7条 关于材料供应的商定 7.1、本工程乙方负责选购供应的材料，设备(见附件)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用.由甲乙供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。 第8条 有关平安生产和防火的商定 8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它有关的法规、规范。 8.3、由于乙方供应的图纸和作法说明，违反有关平安操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 如乙甲方对图纸进行修改， 违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，由甲方担当相应的经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条 违约责任和保修责任 9.1、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)， 由乙方负责并担当损失。 9.2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.3、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 9.4、质保金为合同总价的5%，用于保修期间的修理开支，若无修理一年后退还给施工方。 第10条 争议或纠纷处理 10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时可向当地人民法院起诉。 第11条 附 则 11.1、 本合同一式 份, 双方各执 份。 11.2、本合同履行完成后自动终止。 11.3、附件： 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 代 理 人： 代 理 人： 单位地址： 单位地址： 电 话： 电 话： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 开户银行 开户银行： 户名： 户名： 账号： 账号： 年 月 日 年 月 日 建筑工程施工合同3 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动爱惜法及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程平安施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵害，明确甲乙双方平安责任，遵循公正、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、平安内容： 1、吊篮由乙方配置。 2、吊篮在使用前，乙方必需检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。 3、乙方施工人员进入工地必需戴好平安帽，平安帽由乙方负责购买。 4、乙方施工人员在施工时必需系好平安带，不得酗酒上架作业。平安带由乙方供应。 5、在施工过程中，乙方应准时搭设好各种乙方用电平安设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级平安教育。乙方必需配置专职平安员督促、检查过程施工，并有相应的.平安资料记录。 6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用平安劳动爱惜用品。乙方应随时检查各种平安设施，并实行必需的平安防护措施，严格按平安操作规程施工，消退事故隐患。 7、乙方在施工过程中，必需维护甲方的施工形象。 四、本工程实行三包，即包质量、包平安、包工期，无论在施工过程中发生任何平安事故，均由乙方负责。 本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。 甲方：乙方： 代表人（签字）：代表人（签字）： 时间： 年月日 时间： 年月日 建筑工程施工合同4 甲方姓名： 住 址： 身份证号： 乙方姓名： 住 址： 身份证号： 甲方将位于 的房屋建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、公正、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责供应建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的全部设备。 二、甲方应供应建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。 三、在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。 四、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。 五、甲方负责供应相应的拟建房屋有效图纸 张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的全部机器设备由乙方自行供应(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等)，并负责安装、调试及使用过程中的平安。因施工设备的缘由和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。 六、乙方在施工过程中，应留意施工平安，全程对施工平安负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂施工重地，严禁非施工人员入内、施工重地、留意平安等警示语，安装一切必要的平安防护装置。进入施工工地的人员必需戴平安帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必需有专人负责平安检查，必要的时候乙方最好请专业人员关心完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切平安，监督一切平安操作要领，不违规危险操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备缘由、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等缘由而发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不担当乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。如无违规操作造成的伤亡，由甲乙双方共同担当责任。 七、施工要求：一楼高 米，室内净高 米。二楼高 米，室内净高 米。一楼砌墙全是24墙。二楼以上(含二楼)，两边外墙为 18 墙，内墙为24 墙(承重墙和承受较大重力的墙均是24墙，圈梁和挑，浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等，更不能消逝钢筋外漏现象。 八、乙方应依据甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方依据施工要求进行验收。如房屋消逝建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行担当。 九、工程工期为： 年 月 日(公历/农历) 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。因大雨等不行抗拒的客观缘由造成的工期耽搁除外。 十、乙方应按时施工，如因乙方的缘由造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米削减工钱 元。 十一、付款方式：建筑承包价格为 元/平方米，正负零以下按混凝土立方计算，每立方米 元，自开工日起到 年 月 日主体完工。开工后,每修好一层,按该层工程款的 %先行给付乙方。待房屋工程全部交工，经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款。 十二、违约责任。假如一方擅自违反本协议之规定，应向对方支付工程总价款20%的违约金，同时甲方保留要求乙方连续履行合同的权利。因一方擅自违约给对方造成了损失的，还应负相应的损失赔偿责任。(损失的计算范围为：乙方拖延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要部分施工中未依据甲方的施工质量要求、由于乙方的缘由造成的工期延误、由于甲方缘由造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)。 十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。 十四、假如甲乙双方因施工过程中的实际状况变化致使施工发生转变，可以就转变的部分本着公正、自愿、互利的原则再行协商，但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议，首选通过协商方式解决。协商不成时，可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。 十五、本协议一式两份。甲方、乙方各一份。 十六、其他事宜还可以再行商定，签订补充协议 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程施工合同5 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着公正自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 二、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有全部权和使用权。 三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地方案和城乡规划、建设项目开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。 五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方依据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 六、乙方应当依据该合同商定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。 七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 八、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的"_%支付乙方投资回报。 （二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，全部款项在_月_日前付清。 十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自转变工程主体结构，因此造成的损失由转变方担当全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，乐观关怀协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同商定，违约方应依据实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。 十六、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由_人民法院或_中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程施工合同6 发包单位： （甲方） 法人代表； 承包单位： （乙方） 法人代表； 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体状况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意依据合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款： 一、工程名称： 二、工程座落位置 三、工程概况和结构； 四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包平安、包各项设备和各项周转材料给乙方施工； 五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）； 六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必需依据国家建筑 收规范标准和地方有关强制标准施工，必需达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必需依据甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。 七、工程造价： 经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建设工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。 八、甲方工作： 1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方供应施工图十套 2。负责办理施工前、后的有关全部手续； 3、各职能部门和四邻关系协调； 4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方； 5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算； 6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，准时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。 7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的冲突。 九、乙方工作： 1、乙方在承接本工程时，必需按时支付工程保证金 元；开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。 2、乙方在承包本工程在施工期间，必需严格依据国家工程验收标准和平安标准执行，假如乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内； 3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必需要有合格证和部分确认书，同时必需有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责担当； 4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必需满足本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必需达到工程所用 5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关； 6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金； 7、乙方在本工程施工期间必需严格依据国家平安规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责； 8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。全部隐蔽工程项目必需经甲方及质监部门验收，准时办理经济、技术签证。 9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的爱惜工作。 10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方供应完整的竣工验收资料一套。 11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、平安施工，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关事宜。 十、工程款支付及结算方式： 1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算； 2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同12层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，阅历收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。 十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文； 十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力； 十三、工期变动：对以下缘由造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。 1、工程量变化和设计变更； 2、一周内，非乙方缘由连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上； 3、由于甲方资金和安装工程影响的时间； 4、人力不行抗拒的自然灾难 十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有确定的法律效力。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程施工合同7 依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着公正自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程) 二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，使用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和使用权。 三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地方案和城乡规划、建设项目开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。 五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方依据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 六、乙方应当依据该合同商定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。 七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： (一)该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。 (二)该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在20xx年12月30日前付清。 十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自转变工程主体结构，因此造成的损失由转变方担当全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，乐观关怀协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同商定，违约方应依据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。 十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方：某市开发区管委会(盖章，法人签字) 乙方：某公司(盖章，法人签字) 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的.一切经济损失。 第9条、嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。 9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 9.3乙方依据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 9.4乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。 9.6未经甲方同