2023年设备监理师之设备监理合同通关考试题库带答案解析.docx

2023年设备监理师之设备监理合同通关考试题库带答案解析单选题（共80题）1、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现 场的权利，承包商有权获得（）的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D2、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得（） 同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】 B3、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给（）。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】A25、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置 明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院 检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承 包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭 台风袭击，中途返回。下列说法正确的是（）oA.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B26、根据物权法，物权分为（）oA.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C27、检核表的核心思想是（）oA.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B28、 “当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还 应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的（）oA.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C29、FIDIC “新黄皮书”中，业主和承包商在签订合同时，中标函 和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是（）o A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A30、设备工程项目合同体系分析的重点在于（）oA.不同合同间的工作协调B.检核合同成立所必备的条款C.均衡双方当事人的权利和义务D.设计特殊事件的处理机制【答案】A31、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作 和维修方面的培训，则完成培训是（）的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B32、根据合同法规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方 当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以（）oA.行使同时履行抗辩权B.变更合同C.行使撤销权D.中止履行合同【答案】D33、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见 费用，则该项指示应构成（）oA.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】D34、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后 的（）天内，向业主发出期中付款证书。A. 14B. 28C. 42D. 56【答案】B35、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一 不正当竞争行为属于（）oA.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D36、根据物权法的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正 确的是（）OA.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收 益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出 让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】 B37、合同法规定，商业广告的内容（）,视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的【答案】B38、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A39、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是 ()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗 的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】 D40、根据专利法，发明专利权的期限为()年。A. 10B. 15C. 20D. 50【答案】 c41、资金安排证明的应当由（）出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】 C42、根据行政诉讼法，复议机关应当在收到复议申请书之日起（）内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A. 15 日B.2个月C.3个月D. 6个月【答案】 B43、根据我国招标投标法的规定，必须实行招标的项目是（）oA.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C44、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过 （）。A.招标项目估算价的10%B.中标合同金额的10%C.招标项目估算价的5%D.中标合同金额的2%【答案】B45、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专 用条件，其中专用合同条件构成是（）。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】D46、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内 容约定不明确的（）oA.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C47、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()oA.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B48、根据招标投标法投标人少于()个时，招标人应当依法重 新招标。A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】49、按照招标投标法实施条例的规定，招标人在招标文件中载 明的投标有效期，起算时间是（）之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】C50、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间 内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，（）o A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A51、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设 备的质量要求，则甲方应按照（）履行。A.地方标准B.乙方企业标准C.国家标准D.甲方企业标准A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】 A4、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）oA.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】 C5、安全生产法确定的安全生产管理方针是（）0A.行业管理、企业负责B.安全为了生产、生产必须安全C.安全第一、人人有责D.安全第一、预防为主【答案】D6、下列关于联营体的说法，错误的是（）oA.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任【答案】C52、承包商编制的质量管理计划，在得到（）的批准后，将此类文 件提交给工程师参考。A.业主B.承包商项目经理C.承包商D.工程师代表【答案】B53、根据建设工程质量管理条例的规定，施工人员对钢筋混凝 土梁中用到的钢筋取样时，应当在（）。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测 单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级 的质量检测单位进行检测【答案】D54、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是（）0A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权 利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确 定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出 工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】 A55、在（）后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料 以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】 C56、根据合同法的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的 是（）。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C57、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）oA.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A58、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是（）。A.不履行合同B.终止履行合同C.中止履行合同D.要求对方履行合同【答案】C59、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会 保险外，还依法有权向（）提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】C60、根据FIDIC生产设备和设计-施工合同条件的规定，承包商 应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从 ()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A61、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后 的56天内支付。A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】 D 62、根据世界银行生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件,招标文件包括（）oA.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A63、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是（）oA. DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C64、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是（）oA. DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C 65、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项 目，可以不进行招标采购的是（）oA.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】 C66、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程 师处于（）地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】 C67、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投 保时，保险金额应为（）oA.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】C68、下列关于民事诉讼的表述，正确的是（）oA.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组 织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D69、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对 该汇票的质权自+ （）时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】A70、根据招标投标法，下列项目必须进行招标采购的是（）oA.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】C71、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定 定金的，当违约发生时，（）oA.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B72、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中 形成的（）关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】 B73、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原 理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由（）承担。A.业主B.工程师c.承包商D.业主和承包商共同【答案】 C74、根据FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙工程合同条件的规 定，承包商应在（）仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】 A75、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合 同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（）前提起上诉。A. 2006年3月15日B. 2006年3月25日C. 2006年4月10日D. 2006年9月10日【答案】B76、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是（）。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A77、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经（） 同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B78、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中 央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安 全生产许可证时，应当向（）提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的 牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】 C7、合同法赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列 “优先权”表述正确的是（）oA.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优 先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付 的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所 造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定 优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】 C8、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备， 货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙 公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是（）o A.向丙公司承担违约责任79、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于费用 的解释，正确的是（）oA.费用是指承包商在现场内或现场外发生（或将发生）的所有开支， 包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生（或将发生）的所有开支，不包括管 理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生（或将发生）的所有开支， 包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生（或将发生）的所有开支，包括管理 费和利润【答案】 A80、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有（）oA.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】 A多选题（共40题）1、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确 建设工程的（）等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】 AC2、承包商的人员实施（）行为的，工程师有权要求承包商撤换相应 人员。A.质量检验员工作不认真，玩忽职守B.作业人员坚持冒险作业C.现场管理人员指挥作业人员装运临时工程D.作业组长要求作业人员带伤带病坚持工作E.捕杀当地野生保护动物【答案】 ABD3、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的 有（）。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD4、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，承包商 在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细 列出（）oA.根据合同完成的所有工作的价值B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额C.最终应支付的款额D.雇主应付给承包商的余额E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB5、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准 备签字的正式文本。双方应审查（）oA.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】ABCD6、设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括（）。A.工程开工c.竣工时间的延长D.赶工E.误期损害赔偿【答案】ABCD7、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情形 有（）。A.发生洪水B.进度计划中不符合合同的内容C.实际进度慢于计划进度D.实际进度快于计划进度E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停【答案】BCD8、下列关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁行为是国家行政行为B.仲裁机构对案件的管辖权来自于当事人的协议C.仲裁机构是司法机关D.刑事、行政案件不能作为仲裁的对象E.仲裁是民间性质的民事、经济纠纷化解方式【答案】BD9、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有（）。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB10、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，承包 商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险额不低于全 部复原费用，包括（）oA.拆除废弃物的费用B.运走废弃物的费用C.承包商设备运至现场的费用D.专业费用E.利润【答案】ABD11、设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包 括（）0A.操作和维修手册B.合同规定的竣工文件C.质量管理内审文件D.指定分包商的资质文件E.业主要求中规定的技术文件【答案】AB12、根据产品质量法的规定，销售者售出的产品质量不符合合 同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责（）o A.修理B.更换C.重作D.退货E.赔偿损失【答案】ABD13、代理的特征有（）。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC14、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明 确建设工程的（）等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC15、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，雇主 应承担由于战争而导致的（）损失或损坏的风险。A.工程B.货物C.承包商文件D.工程师文件E.承包商设备【答案】ABC16、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情 形有（）oA.发生洪水B.进度计划中不符合合同的内容C.实际进度慢于计划进度D.实际进度快于计划进度E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停【答案】BCD17、业主的设备工程合同总体策划的内容包括（）0A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】 BCD18、采用对比分析法进行合同分析时，对比指标一般分为（）oA.时间指标B.程序指标C.定价指标D.处理事宜的原则指标E.技术指标【答案】 ABD19、下列有关承诺生效的表述，正确的有（）oA.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱 时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】 BC而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括（）oA.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业 主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权 索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD21、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确 的有（）oA.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额 后余额的10%时开始扣还预付款B.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额 后余额的20%时开始扣还预付款C.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%D.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%E.按照预付款的货币和比例计算【答案】AD22、根据产品质量法，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担 赔偿责任的，需要证明的情形有（）。A.未将产品投入流通的B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】 ABD23、下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有（）oA.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.脚手架工程【答案】 BC24、有资格代理招标的机构应具备的条件包括（）。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理业务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库B.向甲公司承担违约责任C.向丙公司承担赔偿责任D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】B9、FIDIC “新黄皮书”中，业主和承包商在签订合同时，中标函和 协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是（）oA.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A10、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、 供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限 应为（）oA.设计文件规定的合理使用年限B. 5年C.两个采暖期、供冷期D. 2年【答案】25、设备工程合同履行过程中，合同控制主要有（）阶段控制。A.设计B.采购C.制造D.生产运营E.安装【答案】ABC26、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果, 定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有（）oA.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】ABCD27、设备承揽合同中，定作人的主要义务有（）。A.协助承揽人完成工作B.支付报酬C.保守秘密D.不得随意变更工作事项、范围E.领取承揽物、接收工作成果【答案】ABD28、接收设备工程或单位工程应满足的条件有（）oA.承包商已按合同规定，完成了全部工程B.工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验C.承包商已按合同规定，履行了全部施工义务D.工程师已经签发了工程接收证书E.视为工程师已签发了工程接收证书【答案】BD29、在我国，判断产品缺陷的标准有（）。A.有无产品合格证明B.有无危及人身、财产安全的不合理的危险C.是否使用注册商标D.是否符合保障人体健康及人身、财产安全的国家标准、行业标准E.是否造成人身伤害【答案】BD30、承包商出现的下列情况中，业主有权终止合同的有（）oA.实施的设备工程出现重大质量缺陷B.放弃工程C.不按合同规定开工D.将整个工程分包E.行贿受贿【答案】BCD31、根据我国合同法，当事人承担违约责任的方式有（）oA.继续履行B.赔礼道歉C.采取补救措施D.双倍赔偿E.赔偿损失【答案】AC32、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确 的有（）oA.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD33、当事人可以依法解除合同的情形有（）。A.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要 债务的C.因不可抗力不能实现合同目的D.当事人一方迟延履行主要债务的E.当事人一方违约致使不能实现合同目的【答案】 ABC34、索赔依据应具有（）等特征。A.经济性B.合法性C.真实性D.完备性E.先进性【答案】 BCD35、按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对（）定期进行健康 检查。A.从事危险作业的劳动者B.女职工C.未成年工D.从事特种作业的劳动者E.从事有职业危害作业的劳动者【答案】 C36、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括（）。A.确定每个合同的工作范围B.确定合同中的重要条款C.选择评标方法D.明确评标程序E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB37、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，承包商编制的竣工报表, 需要考虑的费用包括（）oA.承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额B.承包商认为应支付给他的任何款项（包括索赔款）C.到工程竣工日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值D.到工程移交日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值E.承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额【答案】BD38、合同分析的基本原则有（）。A.合法性B.准确性和客观性C.整体性D.公平性E.可操作性【答案】BCD39、依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD40、我国仲裁协议的法定内容包括（）oA.提请仲裁的意思表示B.约定仲裁事项C.仲裁费用的负担D.选择仲裁委员会E.仲裁地点【答案】ABD11、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定： 承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到 2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉 讼时效起算的时间是（）oA. 2009年6月1日B. 2009年6月15日C. 2009年6月17日D. 2009年6月30日【答案】 C12、中标通知书对招标人和中标人具有（）效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D13、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限 交付的，买受人应当自（）之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】D14、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职 的（）,负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采 取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】A15、承包商应按照（）,为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A16、根据FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙工程合同的规定， 在颁发工程接收证书前的任何时间，（）可通过发布指示或要求承 包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】 C17、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被 盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该 厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中, 能得到法院认可的是（）oA.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】 A18、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当在施工现场 的楼梯口、电梯井口，设置明显的（）。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置【答案】 B19、根据招标投标法及招标投标法实施条例，下列情形中, 可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()oA.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】 B20、根据招标投标法实施条例，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A21、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是 ()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】 C22、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是（）oA.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 B23、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作 出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的 （）行为。A.法律B.代理C.行政D.执法【答案】 A24、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将 买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为（）o