2023年-有关销售合同汇编10篇.docx

有关销售合同汇编10篇销售合同篇1甲方：身份证号码：乙方：经甲乙双方友好协商，乙方准备向甲方买下勇闯女儿国的完 整代码，内容包括如下：1、完整前端代码2、完整后端代码3、完整的GM工具4、完整的后台统计分析系统5、完整的策划文案和相应的游戏开发工具等所有游戏的完整内 容。双方商讨拟定价格为¥20000. 00即人民币贰万元整，甲方同意 乙方先支付定金¥10000. 00元即人民币壹万元整后给乙方先发送以 下内容：1、完整的前端代码2、完整的服务器端3、完整的游戏开发工具4、完整的后台统计分析系统2、加工数量、价格、规格及要求：品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的防盗（防火）门，配窥 镜、双活动门锁。具体数量、价格及规格详见附表（西峰嘉星步阳门 统计表）暂定总计价款为人民币¥695220.0元（陆拾玖万伍仟贰佰贰拾 元整）。以上价格包含制作、运输、安装（含发泡剂、密封胶等安装 辅材、门框灌碎等）、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相 关一切费用。3、质量要求、材质配件及验收标准1）、乙方提供产品必须符合国标GB17565-1998防盗安全门 通用技术条件。2）、乙方必须提供产品合格证、检测报告、产品保修单 等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗（火）门通过有关部门验 收。4、进场交货时间：20xx年月 日5、保修及维护对所订购的各类门保修期一年，保修期从相关主管部门验收合格 并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维 修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。二、付款方式及验收标准1、合同签订后，先支付货款 壹拾万元整（¥100000. 00元）。2、乙方安装完毕后视财务情况支付货款一次。若在安装期间乙 方能代替甲方销售房屋，甲方将销售房屋的预付款作为货款支付给乙 方。3、经相关部门验收合格后一年内支付完总价款。4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款 项。5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技 术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合 格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。6、价款按实际面积计算。7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。三、交付方式乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车，相关费用自理。四、工程工期本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期 完成，产品于20xx年月日前进场，防盗（火）门于20xx年 月日前 安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超 出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。五、双方责任1、甲方责任：1）全面履行合同，确保乙方正常施工。2）甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料,提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。3）督促乙方做好安全管理，文明施工。2、乙方责任1）按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的产品应及时 更换。2）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要 求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确 保正常施工。3）现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。4）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。5）因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同 的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。6）违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。7）负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。六、合同争议：在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解, 一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。七、安全生产，文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规 程，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章 指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和 承担全部经济损失及费用。八、其他事项：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章 之日生效，工程款结清之日失效。甲方：酒泉嘉星房地产开发有限公司 乙方：酒泉市安居门业经 销处法定代表人：法人代表：委托代理人：委托代理人：日期：日期：销售合同篇6甲方（委托方/卖方）：乙方（居间方）：签订时间：年 月曰签订地点：甲、乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本委托采购居 间合同：一、委托事项及具体要求：1 .根据中华人民共和国合同法规定，乙方受甲方委托为甲方 如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方 （以下简称丙方）达成煤炭购销合同的成立，并履行居间人的义务，协 助监督促使该煤炭购销合同的有效执行；2 .甲方与丙方订立煤炭购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用;3 .甲方无论有没有在当次洽谈中订立合同，但只要在签订居间协 议后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用；4 .乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在 时，甲、乙双方的居间协议也随之长久生效，甲方需按照甲、丙双方 的购销合同（主合同）执行情况向乙方继续支付居间费用，直至甲、丙 双方的购销关系终止；5 .本合同中提及的煤炭购销合同是指甲方与丙方签订的煤炭买 卖合同该合同的名称不限于煤炭购销合同字样；二、居间报酬的计算方法与支付时间和方式1 .居间费用的计算及支付：甲方根据其与丙方在本居间期限内成 立的煤炭购销合同税后实际应支付给乙方居间费用RMB 1元/吨，总 额为RMB元，支付计算数量以甲丙双方签订的煤炭购销合同为准；2 .甲方须在与丙方签订了甲丙双方的煤炭购销合同当日向乙方 先行支付居间费用（税后）RMB 1元/吨，支付计算数量以甲丙双方签 订的煤炭购销合同为准；3 .甲方须在丙方向甲方支付的第一笔货款当日向乙方支付其余 的居间费用（税后）RMB 1元/吨，支付的计算数量以货款通知单体现 的商品数量为准；4 .如乙方未能促成甲丙双方煤炭购销合同的成立则甲方无需支 付任何居间费用；5 .如丙方未能履约向甲方支付货款，则甲方无需支付条款中相应的居间费用;6 .本合同中提及的货款通知单是指丙方确认甲方已供货时，向甲 方发出的支付通知书，该通知书不限于货款通知单字样，只要真实的 表达了甲方向丙方供货的意愿即被视为有效通知；居间费用的受益人如下：受益人姓名开户行银行账号受益金额居间费用共计：RMB元（大写：元整）三、责任条款：1 .甲方作为居间费用支付人保证根据本协议相关条款支付居间 费用，并确认以不可撤消的承诺在本合同的约定下支付此居间费用；2 .支付居间费用的所有责任由甲方承担，一旦支付给乙方指定受 益人后，甲方将不再承担任何责任。居间费用将根据相应的、预先设 定的各个独立受益人的居间费用分配安排来分发。居间费用的支付方 式将以双方同意的方式执行。此支付命令应当在相关合同期内保持有 效性，并适用买卖双方或他们的股东或他们的继承人和委托人做出的 任何更新、延期、续签、增加或任何新协议;本居间费用保护责任将 从合同开始或执行之日起，在合同期及其更新期内保持有效性。本协 议是可转让的，其权利和义务对双方各自的继承人、合法代表、受委 托人或接任者有约束性和有效性。四、违约责任：1 .如甲方有延迟支付或拒绝支付的行为出现，由甲方承担违约责 任，并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额每天千分之三标准 的违约责任金。同时乙方有权申请诉讼财产保全、通知丙方停止向甲 方继续付款，对由此造成的损失，乙方不承担任何法律责任。本合同 以主合同（甲丙双方签订的煤炭购销合同）为前提，主合同因为不可抗 拒的原因不成立，甲方不承担任何居间费用。因丙方主体原因造成主 合同无效，甲方亦不承担任何居间费用。2 .如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通 知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10日内将违约 金支付给守约方。本协议所有签署的版本，包括传真、电子邮件或数 字传输，均被视为有效合法约束文件。3 .本合同未尽事宜，双方协商解决，意见一致后用书面形式完善, 其结果为本合同的补充文件，经双方代表签字盖章后生效。如不能达 成一致意见，将由原告选择的人民法院裁决。本合同系双方依据中 华人民共和国合同法和相关的法律法规依法签订，真实、合法、有 效，对双方均具有约束力。本合同一式2份，甲、乙（包括各居间） 方各执壹份。各方签章生效。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：日期：销售合同篇720xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商 品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定 时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多 质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房 屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再 交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据最高人民法院 关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十五 条第一款规定：合同法第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋 或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履 行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除 外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购 房款及赔偿利息。案情回顾邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限 公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋 102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款 1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。 然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方, 且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全 隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。止匕外，该房屋只进 行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案, 该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90 日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定, 逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合 同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的 15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方， 甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已 付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未 履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安 全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权 和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造 成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。法律分析关于乙方是否有逾期交房的违约行为。甲、乙双方签订的商品房买卖合同第八条约定：”出卖人应 当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将 具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该 商品房经验收合格。”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方， 且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使 房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx 年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工 程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验 收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达关于解除商品房 买卖合同告知书的法律效力问题。根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx 年11月9日向乙方送达关于解除商品房买卖合同告知书时，已 逾期交房超过90日，根据商品房买卖合同第九条”逾期超 过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当 自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买 受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达关于 解除商品房买卖合同告知书的20xx年11月9日即已产生解除商品 房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告 全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347 元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应 当自20xx年H月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期 贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金 254784 元法条链接中华人民共和国消防法第十一条规定“国务院公安部门规定 的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设 计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的 '结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要 进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案: （一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防 机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报 公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当 进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁 止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”5、完整的策划文案和相应的游戏开发工具等所有游戏的完整内容。在乙方收到上述内容的东西且验证完毕后，乙方收到完整的东西 后，验证完毕，约定2月27日乙方继续支付¥5000. 00即人民币伍 仟伍佰元整。一个月后支付剩余尾款¥5000. 00即人民币伍仟伍佰元 整。甲方发生交易使用的收款帐号为：，特此证明。如发生代码不完整，乙方需要退款甲方所有款项。甲方：乙方：身份证：签字盖章：日期：日期：销售合同篇2购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。本合 同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同 附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传 真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。第二条交货规定1、至U （交）货地点和交货单位（或交货人）。2、至h接）货地点和接货单位（或接货人）。销售合同篇8购货方（甲方）：供货方（乙方）：为了推进中国教育事业的发展，北京广靖苑图书有限公司特意从 全国各地同行及出版社调进大批质优价廉、融知识性、收藏性为一体 的图书。为了保证图书按质、按量、按时发至各订购单位，根据合 同法及有关规定，为明确双方权利与义务，经双方协商一致，签订 本合同，以供双方信守：一、甲方权利与义务1 .甲方向乙方订购的图书册数、定价、码洋见甲方所填订的详 细清单或附表。2 .甲方应于 年 月 日之前填报图书具体数，以便 乙方配备货，甲方所订书如缺少部分，经甲方同意认可后，乙方可作 适当调书调整。3 .甲方要求乙方于 年 月 日之前将甲方所订购的图书用 汽车、火车、邮寄、自提等方式，送到指定地点， 运费由 方承担。4 .货到甲方指定的地点后，甲方一天内验收完毕，逾期未验收 则视为验收合格。如有数量不对、差错、破损等现象，甲方应于收货 之日起三日内函知乙方，并提供书面证明，否则乙方视为正常足量收 货，乙方应及时给予调换。5 .甲方如需增加数量，需提前一个星期函知乙方，送货日期双 方协商。6 .甲方如因乙方所供图书有质量问题，可向乙方提出退货，退 货事宜双方另行协定，如无上述问题，不得拒收，如因甲方原因造成 图书的损失，乙方有权不予退货。二、乙方权利与义务1 .乙方保证所有图书都由国家正式出版物，不得有盗版，政治 错误，格调低下，严重破损的图书。2 .乙方如缺货，双方可协商更换图书品种，以保证合同的正常 履行。3 .送货：乙方应按合同规定的时间送往 （接货地点），交货日期以甲方签 收单日期为准。4 .自提：乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知 之日作为提货时间，超过 日视为违约。5 .代运：乙方应按甲方要求，选择合理的运输路线和运输工具， 发货日以发运时运输部门的戳记为准。6 .验收地点：乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地 点为验收地点，甲方提货的，以提货地点为验收地点。三、付款条款1 .甲方向乙方订购图书的总码洋为 佰 拾 万千 佰 拾 元整，（¥元）。2 .乙方按定价%开具有效发票，并另收运费 元,税费 元,杂费 元，共计： 佰 拾万 千 佰 拾 元整，（¥元）。3 .签定合同当日，甲方向乙方支付预付款 拾 万千 佰 拾 元整（¥元）；乙方发货当日，甲方向乙方支付款项总额的%即 佰 拾一万一千一佰拾一元整，（¥元）；乙方到货当日，甲方应将余 款 佰 拾 万 千 佰 拾元整，（¥元）一次性付清。4 .结算方式：甲方应采用现金付款方式；则甲方须将现金交与 乙方指定代表人。5 .若在收款人、收款方式方面产生错误，则由责任方承担经济 法律责任。四、违约责任1 .乙方所供图书的数量有误、差错、破损，应负责调换图书品 种并承担运费。2 .甲方无故不履行合同，应按未履行合同码洋的10%缴纳违约 金。3 .付款每延误一天，乙方按延期部分所欠金额5%加收滞纳金, 甲方不得任意以负责人更换，资金未到位等原因作为拖延理由。五、其他条款1 .如合同需要修改、补充、双方另行商定。2 .凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争执，双方应以 友好方式协商解决，如不能协商解决，双方应提交原告方人民法院裁 决。3 .本合同一式两份，双方各执一份，报各自管理部门备案，具 有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。购货方（甲方）：代表人：电话：地址：签订日期：供货方（乙方）：代表人：电话：地址：签订日期：4 售合同篇9甲方:x市 有限公司乙方:x市x镇x净水设备营业部经甲.乙双方友好协商，就甲乙方购买的xzh-uf超滤净水机机及 安装' 服务的有关事宜,达成本合同以下条款。一 .甲方购买乙方系统产品的名称号'数量'单价'金额如下：产品名称致能超滤净水机一台（产地:广州）主机型号：zh-uf2/3数量：1台;普通冰热饮水机1台（565w）;自动供水装备置1套;不 锈钢长胫龙头1个（出常温水）。单价：1160元/台 合计：1160元二 .系统产品的交货时间'交货地点'送货方式：1 .本合同所签订的产品由乙方于XX年12月 日前安装完毕交给 甲方使用。2 .交货及安装地点在甲方指定所在地即办公楼办公室。3 .乙方派专业术人员将甲方购买的产品送到甲方所在地并安装 调试完毕。三 .安装系统：1 .甲方负责提供安装地点。2 .乙方负责安装、调试该产品。3 .甲方安排一名电工负责安装供电线路及协助乙方进行布线。四 .货款支付方式：本合同货款在乙方安装调试'经甲方验收合格正常使用后支付货 款，乙方付清货款后甲方给予乙方开具普通发票。五 .售后服务：1 .产品安装调试完毕,验收合格之日起，乙方对产品免费提供1 年保修。2 .乙方对售给甲方的产品提供终身配套的售后服务,售后服务包括系统产品耗材供应'定期清洗等。（过滤过程共五级）第一级PP棉25元,约9t水更换用4个月左右;二级粒状活性碳 100元约用8个月；三级烧结活性碳150元约用12个月；四级中空纤 维300元约用18个月;五级载银椰壳活性碳150元约用12个月。）3 .保修期内，若乙方提供的产品有故障，乙方在接到通知后一个 工作日内，派技术人员赶到现场解决问题保证系统正常运行。4 .产品保修采用替换制，当设备发生故障，半日内不可以修好时， 即以乙方技术人员带来的无故障的设进行替换，以保证甲方饮水系统 正常运行,待有故障的设备修好后予以换回。六 .违约责任：1 .本合同生效后，乙方不能按规定型号' 规格' 数量' 质量' 时间等 双方约定的标准交货并且及时安装调试,满足甲方使用目的，除不可 抗力外，乙方须向甲方支付赔偿金，赔偿金每为合同总金额的1%;2 .甲方在乙方切实全面复行合同义务情况下不按时支付款项，除 不可抗力外，甲方须向乙方支付赔偿金,赔偿金每日为的赔偿金额的 1%3 .系统出现故障乙方在按甲方通知后一个工作日内（节假日顺延） 不及时派员进行售后服务或维护的，乙方应该每日按合同总额的5%支 付赔偿金,连续一周仍不派员处理的以及系统经常出现故障而得不到 乙方妥善解决致使甲方造成的损失七 .合同生效条件及份数：1、合同经甲乙双方单位盖公单、双方合同签订代表签名时即生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方:x市x镇x净水设备营业部代表：代表：地址：地址:X市X镇永乐路60号签约日期：签约日期：销售合同篇10尊敬的领导卓尔控股此次申报待审批合同共10份，其中卓尔（天门）棉花 交易中心工程建设项目申报待审批合同8份。卓尔生态物流园申报待 审批合同2份一：卓尔（天门）棉花交易中心合同申报简介。（1）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至a区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：湖北华顶建筑工程有限公司合同金额：76万元（柒拾陆万元整）合同内容：此合同为单价包干40元/nf,工程量暂定19000 nf, 工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成 后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同 总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金， 甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。（2）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至f区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：湖北华茂建筑工程有限公司合同金额：79. 6万元（柒拾玖万陆千元整）合同内容：此合同为单价包干40元/疔，工程量暂定19900 m2, 工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成 后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同 总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金， 甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。（3）合同名称：c区仓库土建工程送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：天门市华晨建筑工程有限公司合同金额：200万元（贰佰万元整）合同内容：本工程暂按人民币200元/而计算总价，建筑面积暂 定 10000 m2,（4）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至c区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设 工程有限公司合同金额：合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/户，（5）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至d区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设 工程有限公司合同金额：合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/nf（6）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至e区）送审单 位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设 工程有限公司合同金额：合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/户（7）合同名称：临时供电设备施工（合同）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：（拟订）天门泰盟公司合同金额：（拟订）36万（叁拾陆万）合同内容：630kva箱式变压器（8）合同名称：交易大厅主体合同送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司合作单位：（拟订）武汉华茂有限公司、卓峰公司合同金额：武汉华茂有限公司按20xx年定额四级四类不下调。卓峰公司按20xx年定额四级四类可下调两个点。合同内容：（9）合同名称：卓尔城（天门）临时围墙工程施工合同送审单位：卓尔城（天门）投资有限公司合作单位：合同金额：528000元（伍拾贰万捌千元整）合同内容：围墙暂定工程量2400m,包干单价220元/ m,含大 门。二：卓尔生态工业城建有限公司合同申报简介。（1）合同名称：卓尔生态物流园4、5、6#仓库屋面防水工程 施工合同送审单位：卓尔生态工业城建有限公司合作单位：湖北永佳防水科技有限公司合同金额：306000元（叁拾陆万元整）合同内容：本工程为综合包干单价合同，综合包干单价为34元/ m2,暂定工程量为9000 nf。（2）合同名称：卓尔生态物流园大门及围墙送审单位：卓尔生态工业城建有限公司合作单位：合同金额：拟订围墙为380元/m合同内容：第三条货款及费用等付款及结算办法货到付款，要求苗木到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验, 甲方在 检验符合合同附件所规定的数量、规格后3个工作内付清货 款。第四条乙方的违约责任1 .乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾 期交货而甲方仍需要的，应照数补交。因逾期交货，甲方不再需要的， 由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值10%的违约金。2 .甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期 交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。3 .因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产 品，由于退货所造成的损失，由乙方承担。4 .甲方根据乙方的要求预付定金的，供方在不履行合同时，应加 倍偿还。5 .乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做 出处理，如乙方未按时处理，可视为默认。第五条甲方的违约责任1 .甲方在合同执行中退货的，应偿付乙方退货部分货款总值10% 的违约金。因此造成乙方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。甲 方无故拒收送货的产品，应向乙方偿付被拒收货款总值10%的违约金, 并承担因此而造成的损失和费用。2 .按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照 银行有关延期付款的规定，按逾期提货（收购）部分货款总值计算偿付 违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承 担因此而造成的其他实际损失，向乙方偿付货款总值20%的违约金。3 .甲方未按合同规定提供包装物的，乙方交货日期得顺延，甲方 并应向乙方偿付延期付款的违约金。因此造成乙方损失的，甲方还应 根据实际情况赔偿其损失。4 .甲方如向乙方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时, 无权收回未履行部分的预付定金。5 .甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费 用。6 .甲方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定 期限内提出异议，视为默认。第六条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出 充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分 总额10%的补偿金。第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或 修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并 要求单独变更、修第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐 经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第九条本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协 商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第十条 本合同一式2份，由甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）:年月日 年月日销售合同篇3甲方：乙方甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如 下合同。一、工程概况工程名称：工程地点：种植范围；，约35亩工程期限：本工程工期为壹个月，二承包形式本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。三、组成合同的文件： 合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、图纸3、工程量清单4、工程报价单或预算书5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分。四苗木规格价格及合同总价五质量标准及质量保证1 .乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格2 .乙方工程竣工验收后一年绿化的养护管理，苗木成活率保证 达到100%六付款方式3 、本合同采用固定综合单价方式4 、工程付款：双方约定的工程款支付的方式和时间：(1)本合同签订后由甲方预付30万作为预付款，于20xx年 11月23日之前付清。(2)施工完毕支付至工程总价的90%(3)结算总价的10%将作为工程养护金，质保金完工后壹年内 一次性付清七甲、乙双方责任1 .甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；2 .甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题3 .乙方负责按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方 的总体安排如期优质量完成工程任务；4 .乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。八违约责任（一），甲方违约责任：1 .甲方不按时支付工程预付款，导致施工无法进行，承包人可停 止施工。发包人应承担违约责任。2 .甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期 付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违 约责任。本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违 约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。（二）承包人违约承担的违约责任：1,因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延 长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因施工单位原 因延误总工期每延迟一天罚款500元.2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到 合格。九合同生效双方约定合同副本份数：份，甲乙双方各一份。合同订立时间：20xx年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章后生效甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：日期：日期：销售合同篇4甲方：西安绿园生物工程有限公司 签订地点： 乙方:签订时间：签订地点：为了将甲方研制开发的SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶应 用于SOD保健品、化妆品的开发与生产中，使其得到广泛应用，从而 提高人们的生活质量，经甲、乙双方协商一致同意签订本合同。一、甲方为SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的生产商，负 责供给乙方SOD保健品及化妆品开发与生产所需的SXSOD保健品、化 妆品专用SOD营养酶，并按产品的相关标准保质保量。二、乙方为SOD保健品、化妆品的开发生产商，并承担SOD相关 保健品、化妆品的开发及生产。三、甲方允许乙方在相关的SOD保健品、化妆品及其外包装上使 用“SXSOD”专用商标，不再另行收取商标使用费。四、SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的质量以活性（U） 为标准，每克10000±20个酶活单位（U/g）,销售单价为元/克（不 含税）。五、乙方接收甲方SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的同时 支付甲方的全额货款（现金或转账）。六、交（提）货地点：七、本合同有效期 年，自双方签字盖章之日起生效。八、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同遵守约定，任 何方的违约，都将承担法律责任。九、本合同如有未尽事宜，甲乙双方本着互惠互利的原则协商解 决，如涉及到其它法律法规问题，由甲方所在地有关部门仲裁。甲方：西安绿园生物工程有限公司法人代表：（签字盖章）乙方：法人代表：（签字盖章）20xx年 月日销售合同篇5订购方：酒泉嘉星房地产开发有限公司（以下称甲方）承揽方：酒泉市安居门业经销处（以下称乙方）乙方承接甲方开发的 丽景阳光小区 项目防盗门及车库门的制 作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就 有关事宜签订如下协议：一、承揽内容、数量、质量、价格：1、工程地点：敦煌路交正大路东北角