有关承揽合同合集15篇.docx

有关承揽合同合集15篇有关承揽合同1 甲方： _ 乙方： _ 依照中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体实际状况，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守。 乙方受甲方托付，担当甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下： 一、甲方托付给乙方的工程项目和内容： 1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试。 二、有关技术及服务要求： 1、乙方应依据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，关心并协作线路验收、接入系统及并网工作。准时供应竣工资料。 2、乙方选购全部电气设备和原料，应从国家定点厂家选购，并符合国家有关质量、技术标准。 3、变配电及线路安装工程应依据电力安装标准进行，符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算： 1、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计： 102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收） 3、本工程款分2次结清，其中： （1）合同签订3天内应付工程款的.70%（计70000元） （2）工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收： 1、依据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场制造施工条件。 2、乙方应在20 年 月 日 工程竣工，遇特殊状况双方另行协商，时间顺延。 3、施工期间，甲方应派员到现场关心解决安装施工期间所发生的特殊状况。 4、乙方在施工期间应留意平安，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。 5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。 五、合同未尽事宜，双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。 甲方： （盖章）_ 代表： _ 乙方： （盖章）_ 代表： _ 有关承揽合同2 托付方： 签订地点： 承接方： 深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期： _年_月_日 依照合同法、加工承揽合同条例、广告法等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条： 广告承揽要求。 1、项目（制作）： _ 2、广告及活动内容及有关证件的"名称、编号： _ 3、发布地点或形式： _ 4、颜色： _ 5、规格或材料： _ 6、刊播次数、起止日期准时间： _ 其次条： 费用及支付方法 1、费用 本次活动总金额为_。（大写_元整） 2、结算方式和期限： _ 第三条： 验收方式准时间： _ 第四条： 违约责任 1、托付方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。 2、承揽方不能完成合同规定的工作，向托付方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。 3、其他违约责任，按加工承揽合同条例执行。 第五条： 纠纷解决方式 发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。 1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁； 2、向连云港市当地人民法院起诉。 第六条： 双方商定的其他事项： 第七条： 附则 本合同有效期自_年_月_日生效至_年_月_日终止。 托付方： 连云港之星汽车销售有限公司承揽方： 单位名称： （盖章）单位名称： （盖章） 地址： 地址： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 日期： _日期： _ 有关承揽合同3 承揽方（甲方）： _ 地址： _电话： _ 法定代表人： _ 定作方（乙方）： _ 地址： _电话： _ 法定代表人： _ 定作方托付承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 其次条加工成品质量要求 风险提示： 加工承揽业务切忌质量商定不清或口头商定质量，目的在于避开发生纠纷。质量条款要商定明确仔细。 假如质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量 风险提示： 原材料可以由定作人或承揽人供应。不管哪方供应，均要商定对原材料的质量要求。特别是定作方供应原材料的状况下，承揽方更要留意对原材料的质量验收，阅历收合格后方可入库。依据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方供应的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应当负损害赔偿责任。为此，承揽方应当提高保管材料的风险意识。 1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必需依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、削减价款或退货。 2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料，承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应立刻通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸供应方法 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要准时核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改看法。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并准时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2、承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3、定作方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。 第五条价款或酬金 价款或酬金，依据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法 1、依据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。 3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构供应检验证明。 第七条交货的时间和地点 风险提示： 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区分。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。 1、交（提）定作物期限应当依据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。 第八条包装要求及费用负担 第九条运输方法及费用负担 风险提示： 运输方式一般由需方提出，也可协商商定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物平安到达。 留意，要明确商定假如由于定作人缘由选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方担当赔偿责任。 此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确商定清楚，以避开争议。 第十条转包 风险提示： 在承揽合同中，承揽人如必需与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商商定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。 1、乙方（同意或不同意）将定作物的主要工作交由第三人完成； 2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的： （1）乙方可以交由第三人完成的工作包括： （2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。 3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。 4、乙方可以将其承揽的关心工作交由第三人完成。乙方将其承揽的关心工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。 第十一条其他商定 第十二条承揽方的违约责任 1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方照旧需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。 4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金_元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。 未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_%（20%60%）的违约金。 6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。 7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。 9、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进行检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量担当责任。 10、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条定作方的违约责任 1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 2、中途废止合同，属承揽方供应原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_%（10%30%幅度）的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_%（20%60%的幅度）违约金。 3、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的关心工作和预备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 7、变更交付定作物地点或接收单位（人），担当因此而多支出的费用。 第十四条不行抗力 在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，在定作方拖延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理 加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（_）项处理： 1、向仲裁机关申请仲裁； 2、向人民法院起诉。 本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得任凭变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。 定作方： 代表人： _年_月_日 承揽方： 代表人： _年_月_日 有关承揽合同4 甲方：_ 乙方：_ 第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。 其次条乙方须依据外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等的确履行，准时交货。 风险提示： 原材料可以由定作人或承揽人供应。不管哪方供应，均要商定对原材料的质量要求。特别是定作方供应原材料的状况下，承揽方更要留意对原材料的质量验收，阅历收合格后方可入库。依据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方供应的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应当负损害赔偿责任。为此，承揽方应当提高保管材料的风险意识。 第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等状况，且经甲方验收后，始认为合格。 第四条材料由_方负责。 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要准时核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的"窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_。 第六条验收时的检验方法是接受_，正常检验，二级检验水准。一次抽样方案，alq为_，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_，alq为_。 第七条乙方必需的确遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的状况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列方法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不行抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 风险提示： 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区分。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。 (一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_违约金。 (二)连续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_违约金。 (三)连续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_违约金。 (四)连续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。 第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发觉有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。 第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，假如甲方发生特殊严峻不良后果，则甲方有权取消外包加工单。 第十条按期交足定货而合格率为100%，赐予总价_嘉奖金。按期交足定货而合格率为95%，赐予总价_嘉奖金。 第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。 第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。 第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_。 第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。 甲方(签章)：_ _年_月_日 乙方(签章)：_ _年_月_日 有关承揽合同5 合同编号： _ 定作人： _ 承揽人： _ 签订地点： _ 签订时间： _年_月_日 第一条承揽项目、数量、酬劳及支付期限 项目名称及内容 计量单位 数量 工作量(工时) 酬劳 交付期限 单价 金额 合计人民币金额(大写)： (注： 空格如不够用，可以另接) 其次条技术标准、质量要求： _ 第三条承揽人对质量负责的期限及条件： _ 第四条定作人供应技术资料、图纸等的时间、方法及保密要求： _ 第五条承揽人使用的材料由_人供应。材料的检验方法： _ 第六条定作人(是否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是： _ 第七条工作成果检验标准、方法和期限： _ 第八条结算方法及期限： _ 第九条定作人在_年_月_日前交定金(大写)_元。 第十条定作人解除承揽合同应准时书面通知承揽人。 第十一条定作人未向承揽人支付酬劳或者材料费的，承揽人(是否)可以留置工作成果。 第十二条违约责任： _ 第十三条合同争议的.解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (一)提交 _仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。 第十四条其他商定事项： _ 定作人 定作人(章)： 住宅： 法定代表人： 居民身份证号码： 托付代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： 承揽人 承揽人(章)： 鉴(公)证看法： 鉴(公)证机关(章) 经办人： 年 月 日 监制部门： _印制单位： _ 有关承揽合同6 甲方（定作方）： 乙方（承揽方）： 经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方选购相关_等小商品事宜商定如下： 一、选购产品状况： 1、品名_，规格_，数量_，单价_； 2、品名_，规格_，数量_，单价_； 3、品名_，规格_，数量_，单价_； 总金额（含税价）： 人民币_元整（小写￥_）。 二、样品商定时间 自本合同生效之日其_个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。 风险提示： 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的"区分。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。 三、交货时间、地点及运费 合同生效且_%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各舍命的尺码数量后_天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。 风险提示： 加工承揽业务切忌质量商定不清或口头商定质量，目的在于避开发生纠纷。质量条款要商定明确仔细。 假如质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 四、质量要求及技术标准： 依据甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明： 按国家兴行业标准。 五、验收标准、方法及期限 以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发觉货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的全部费用应当由乙方担当。 六、包装要求及费用负担： 风险提示： 运输方式一般由需方提出，也可协商商定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物平安到达。 留意，要明确商定假如由于定作人缘由选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方担当赔偿责任。 此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确商定清楚，以避开争议。 乙方按其企业或行业标准供应包装，费用由乙方担当。 七、结算方式和期限： 合同生效且受到乙方发票后_日内甲方支付总价款_%作为预付款，计人民币_，双方商定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为： 收款人： 开户行： 账号： 最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_日内，甲方一次性支付其余货款。 八、违约责任： 1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_%作为违约金。 2、因甲方的缘由造成乙方不能按商定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方担当责任。 3、若乙方提交的样品和甲方定作的_小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。 九、合同争议的解决方式： 本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向_人民法院起诉。 十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。 甲方： 地址： 电话： 代理人： _年_月_日 乙方： 地址： 电话： 代理人： _年_月_日 有关承揽合同7 定作方： （以下简称甲方） 法定代表人： 住宅： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 托付代理人： 身份证号： 住宅： 邮编： 联系电话： 承揽方： （以下简称乙方） 法定代表人： 住宅： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 托付代理人： 身份证号： 住宅： 邮编： 联系电话： 鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，并需要加工部件； 鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。 依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商全都，签订本合同。 一、甲方托付乙方加工如下产品： 品名 规格 单位 数量 备注 二、原材料供应： 1、甲方供应的原材料为： 规格为： 数量为： 供应时间为： 年 月 日。 2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认状况书面通知甲方。甲方供应的原材料的确存在缺陷或者不符合合同商定的，应当予以更换、补齐。 3、乙方供应的原材料为： 规格为： 数量为： 供应时间为： ： 年 月 日。 4、乙方应当将所供应的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认状况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。 三、技术资料及图纸 1、甲方供应技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。 2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发觉图纸不符合商定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改看法。 3、乙方供应技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。 4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发觉图纸不符合商定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。 四、质量要求： 1、乙方加工产品应当符合标准。 2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不商定此项目） 五、加工成品验收： 1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。 2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。 3、乙方加工成品阅历收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。 4、乙方加工成品交付后，甲方在时间内发觉加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。 六、加工成品交付： 1、乙方应于 年 月 日将产品全部送至甲方仓库，地址为。甲方如指定北京市以外的交付地点，应担当乙方因此而多支出的费用。 2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必需事先与对方达成书面协议，并按协议执行。 3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。 4、乙方交付的加工成品超过商定数量的，甲方认可的，就超过的部分依据超过的比例支付酬劳。 七、酬劳及支付： 1、甲方应支付乙方的加工酬劳为： 每件 元（或总酬劳 元） 2、酬劳的支付实行以下方式 a甲方应于 年 月 日支付乙方元，于 年 月 日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。 b甲方于乙方每交付件时给付甲方元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。 八、包装要求及费用负担： 由乙方负责包装，以加工产品不受损坏为准；包装费用由乙方担当。 九、运输及费用担当： 1、甲方供应材料的运输由甲方负责，运输费用由甲方担当。 2、加工成品的运输由乙方负责，运输费用由方担当。 十、乙方违约责任： 1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分总酬劳的1%向甲方支付违约金。逾期交付超过60天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的酬劳，并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。 2、乙方如未按合同规定的质量交付加工成品，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方元违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。 3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方照旧需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。 4、因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙方赔偿损失。 5、乙方不能交付加工成品的，应向甲方偿还交付部分酬劳，并支付该部分酬劳的30%作为违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。 6、由乙方负责送货的，如运输中造成加工成品损坏，乙方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则甲方有权拒收。 十一、甲方违约责任： 1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等，由此造成的乙方交付拖延，损失由甲方自行担当。给乙方造成损失的，甲方应当予以赔偿。 2、甲方未依据本合同商定的时间向乙方供应图纸或原材料的，对延迟供应的期间，乙方交付成品的日期得以顺延。甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。 3、甲方延迟付款的，就所延迟付款的部分，每延迟一天支付乙方万分之四的违约金。 十二、不行抗力： 1、在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使加工成品或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任。但乙方应当实行乐观措施，尽量削减损失。 2、如乙方延期交付期间发生不行抗力的损失，不免除乙方责任，乙方应担当不能交付的违约责任。 3、在甲方拖延接受期间发生的，甲方应当担当责任，并赔偿乙方因此造成的损失。 十三、合同争议的解决： 双方在履行合同中如发生争议，应协商解决，如协商不成，通过如下第 种方式解决： 1、向甲方住宅地有管辖权的人民法院起诉； 2、向北京仲裁委员会提请仲裁； 十四、本合同未尽事宜，双方另行协商签订书面合同作为附件。 十五、本合同签订于北京市区，由双方授权代表签字，并加盖公司印章后生效。 甲方： 乙方： 授权代表： 授权代表： 年 月 日 有关承揽合同8 甲方（定作方）： 乙方（承揽方）： 经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以