2021年合同管理真题试卷68.pdf

2021年监理工程师合同管理真题及其答案一、单项选择题（共5 0题，每 题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属 于 担保法规 定 的（）担保。A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向赢行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠赢行500万元本金、2 0万元利息、5 0万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用1 0万元，则施工企业欠赢行的债务（）。A.全部消灭B.还 有100万元C.还 有150万元D.还 有180万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依 据 合同法，应 按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按 照 合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届至12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任13.依 据 合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，但应提供担保C.无须征得对方同意，但要通知对方D.无须征得对方同意，也无须通知对方14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合 同 的（）条款仍对双方具有约束力。A.质量B.工期C.解决争议D.结算15.依 据 合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件1 7.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应 当 是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（）。A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果，但不退还投标保证金C.不通知中标结果，也不退还投标保证金D.不通知中标结果，但退还投标保证金2 0.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙I）.T2 1.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据2 2.按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的 是（）。A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付23.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为（）。A.发出终止合同通知，通知到达后的第1 4 天合同终止B.发出终止合同通知，如果1 4 天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如 果 1 4 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后3 5 天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如 果 1 4 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后4 2 天内没有答复，合同终止2 4.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（）。A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作2 5.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任26.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（）。A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费27.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（）。A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算28.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件29.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是（）。A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求30.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（）。A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担32.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担33.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延34.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延35.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价36.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应 由（）组织。A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门3 7.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日3 8.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书3 9.按照F I D I C 施工合同条件规定，在（）后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书I）.承包商提交结清单4 0.F I D I C 施工合同条件规 定 的“暂列金额”款项使用的特点是（）。A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔4 1.按照F I D I C 施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日4 2.按照F I D I C 施工合同条件规定，合同有效期的结束时间为（）。A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日4 3.按照F I D I C 施工合同条件规定，施工中遇到（）不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物44.按照FIDIC 施工合同条件规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（）。A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失45.按照FIDIC 施工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承 包 商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告46.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是（）。A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权47.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属 于“额外监理工作”的是（）OA.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作48.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是 按 照（）进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质49.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据5 0.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖二、多项选择题（共3 0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）5 1 .建筑工程一切险中的除外责任包括（）。A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用5 2 .公证与鉴证的区别包括（）。A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性5 3.依 据 合同法，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有（）.A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释5 4 .依 据 合同法，法定解除合同的条件有（）。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务5 5.依 据 合同法，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括（）.A.无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保5 6 .合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符 合 合同法对合同转让规定的有（）。A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任5 7.下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同5 8.依 据 合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（）。A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理5 9 .下列有关违约金的表述中，错误的有（）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务6 0 .公开招标和邀请招标的区别包括（）。A.对投标人资质的要求不同B.竞争程度不同C.招标费用不同I）.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同6 1.招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求6 2 .对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解答应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要6 3 .工程项目监理评标时，需要保密的内容包括（）。A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法6 4 .对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（）。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单6 5 .依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有（）。A.办理施工有关的行政审批手续B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方C.负责工程施工各方的协调管理D.与监理人协商一致，选定项目承包人E.提供监理工作需要的资料6 6 .下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有（）。A.对设计文件的质量负责B.办理设计文件审批手续C.解决施工中出现的设计问题D.参加工程验收E.编制施工招标文件6 7.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有（）。A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费6 8.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（）。A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可B.取得爆破作业资质证件C.与相邻建筑物所有人进行协调D.作好施工现场的安全防护工作E.保护相邻建筑物6 9.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（）。A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款7 0.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（）。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付7 1.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令7 2.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（）.A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时7 3 .下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（）。A.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用7 4 .按 照 建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程7 5.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品7 6.依 据F I D I C 施工合同条件，下列风险中，属于业主应承担的风险有（）。A.外敌入侵B.工程所在地发生叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响7 7.依 据F I D I C 施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（）OA.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问78.依 据FIDIC 分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包括()。A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令79.依据FIDIC 分包合同条件，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()。A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔80.依 据FIDIC 施工合同条件，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有()OA.延误发放图低B.不可预见的外界条件C.业主提前占有工程D.不可抗力事件造成的损害E.异常不利的气候条件答案与解析：一、单项选择题1.C【解析】企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。2.A【解析】在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托监理、招标代理等。3.B【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。施工企业提交的履约保函是保证人提交的担保。4.D【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以约定抵押担保的范围。本题主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用合计为580万元，拍卖房产得款400万元，施工企业欠赢行的债务还有180万元。5.C【解析】依据要约、要约邀请和承诺的概念，招标公告是要约邀请，中标通知书是承诺，而投标书是要约。6.C【解析】依 据 合同法，合同内容不明确，又不能达成补充协议时，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。7.A【解析】合同法规定：“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时,按照新价格执行：价格下降时.，按照原价格执行。”8.C【解析】撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。9.B【解析】建设主管部门无权确认合同无效，合同无效的确认权归人民法院和仲裁机构。10.B【解析】要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。11.B【解析】不要式合同在承诺生效时成立。12.D【解析】缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任。承担缔约过失的情形包括：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；有其他违背诚实信用原则的行为：违反缔约中的保密义务。13.C【解析】债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知的，该转让对债务人不发生效力。14.D【解析】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。15.B【解析】调解，是指合同当事人发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。16.B【解析】邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和时间。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。17.B【解析】在投标须知规定时间内，由招标人组织，投标人自费现场考察。其目的:使投标人了解项目的情况，便于编制投标文件，避免合同履行中投标人以不了解现场情况为由推卸责任。18.A【解析】开标时，由投标人或其代表检查投标文件的密封情况。19.A【解析】招标人根据评标报告在中标候选人中确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人；由招标人发给中标人中标通知书（承诺），并将中标结果通知未中标人并退还投标保证金或保函。20.C【解析】按评标价从低到高的顺序选择中候选人，不考虑报价的高低。21.C【解析】采用评标价法是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法，评标价最低的投标书价格为最优。中标后仍按投标报价签订合同。22.B【解析】如委托人对监理人提交的酬金项目有异议，应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延、其他无异议酬金项目的支付。23.D【解析】暂停监理业务期限己超过半年时，监理人可“委托人发出终止合同通知。如果 14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第2 份通知发出后4 2 日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停展行部分或全部监理业务。合同协议的终止并不影响各方应有权利和应承担责任。24.C【解析】“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间;增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。25.A【解析】在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。26.C【解析】在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。27.C【解析】作为设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分比的数额。2 8.C【解析】合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南，具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。2 9.A【解析】非承包人的责任，所以可以延期，但其无损失，所以不能批准费用补偿。3 0.C【解析】发包人的义务包括:办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件；将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，并保证施工期间需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通千道满足施工运输的需要；向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确；办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（证明承包人自身资质的证件除外）；确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人,并进行现场交验;组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用；发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。3 1.D【解析】承包人要求增加图纸套数，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。3 2.D【解析】发包人供应的材料设备经双方共同验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应费用。3 3.A【解析】谁承担责任主要看检验结果是否合格。3 4.A【解析】发包人的原因导致的施工暂停，费用由发包人承担，工期顺延。3 5.D【解析】合同中已有的可直接适用，合同中只有类似的，可以参照报价单内类似的价格。3 6.B【解析】单机无负荷试车由承包人组织试车。3 7.A【解析】竣工时间的确定:工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。3 8.C【解析】合同文件的解释顺序为:施工合同协议书；中标通知书;投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单;工程报价单或预算书。3 9.B【解析】保留金在颁发接收证书时返还一半，在颁发履约证书时返还另一半。4 0.A【解析】暂列金额计入合同价格内，但其使用归工程师控制，实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作一为供意外用途的开支，他有权全部使用、部分使用或完全不用。4 1.B【解析】施工期为工程师发布开工令与工程接收证书注明的竣工日期之间的日历天数，所以其截止时间为接收证书注明的竣工日期。4 2.C【解析】合同有效期自合同签字之日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。4 3.B【解析】气候条件不属于业主承担风险的范围。4 4.A【解析】以投标截止日期前第2 8 天定义为基准日，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。4 5.D【解析】分包商向承包商提出索赔要求后，承包商认为分包商索赔要求合理，应及时以承包商的名义向工程师递交索赔报告。4 6.C【解析】工程项目设计标准的认定权不属于监理人的职权。4 7.C【解析】额外监理工作是指正常工作和附加工作之外，非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过4 2 天准备工作时间的工作。4 8.C【解析】按索赔的合同依据分类，分为合同明示的索赔和合同中默示的索赔。4 9.B【解析】如果索赔事件影响持续存在，但承包人按一个合理的时间间隔，定期报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求，在该事件的影响结束后2 8 天内，报出最终详细报告。5 0.B【解析】工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。二、多项选择题5 1.C D E【解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:设计错误引起的损失和费用;自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;维修保养或正常检修的费用;档案、文件、账薄、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;盘点时发现的短缺;领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以件障的车辆、船舶和飞机的损失;除非另有约定，吞保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。5 2.ABC【解析】合同公证与鉴证的区别:合同公证与鉴证的性质不同；合同公证与鉴证的效力不同；合同公证与鉴证的适应范围不同。5 3.BE【解析】格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务，订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款，发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释。5 4.BD E【解析】不可抗力未必致使不能实现合同目的；一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行，才可解除合同。5 5.AC D【解析】撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤梢债务人的行为。5 6.BC D【解析】当债务全部转移时，债务人即脱离了原来的合同关系，则由第三人取代原债务人而承担原合同债务，原债务人不再承担原合同中的义务和责任。合同约定提供履约担保，新债务人应该提供合同约定的履约担保。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。5 7 AC E【解析】B 项属于可变更可撤销合同。D项属于正常合同。5 8.BE【解析】对仲裁裁决不满的，可以向法院申请撤悄仲裁裁决，不能直接进行二审，故选项B 错误；建设工程合同纠纷由工程所在地人民法院管辖，故选项E 错误。5 9.AC D【解析】合同中不一定要约定违约金；约定违约金过分高于实际损失，可以请求法院或仲裁机构予以适当减少；合同中未约定违约金，按照赔偿损失的条款执行。6 0.B C D E【解析】无论是公开招标还是邀请招标，都必须满足相应的资质条件。6 1.B C D【解析】对于选项A的情况，开标时视为废标：对于选项B,C的情况，由评标委员会修正后由投标人确认，可继续评标；对于选项D的情况，属于正常内容；对于选项E的情况，在初评时视为废标。6 2.A E【解析】质疑的解答必须书面形式，并通知每一位投标人，不仅仅限于提出问题的人，解答不必说明问题的来源，故选项A E 正确。6 3.B C【解析】评标过程和评标专家名单是保密的。投标报价在开标时已经公开，评标标准和评标方法在招标文件中均已经明确。6 4.B C D【解析】对委托人和监理人有约束力的合同，除合同外，还包括以下文件:监理委托函或中标函;建设工程委托监理合同标准条件:建设工程委托监理合同专用条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。6 5.A B E【解析】协调管理是监理人的义务，选定承包人无需与监理协商。6 6.A C D【解析】B,E项是委托人的工作。6 7.A C D E【解析】设计工作内容变更中:设计人交付设计资料及文件后，参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充；委托其他设计单位完成的变更。当原设计单位无力承担时，可委托其他设计单位完成，发包人经原设计人书面同意后，委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改，修改单位对修改部分承担责任；发包人原因的重大设计变更，双方应另行签订补充协议或另订合同，发包人增付设计费;在未签合同前经发包人同意设计人所做设计工作应支付设计费。6 8.B D E【