2022年-2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附带答案).docx

2022年-2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库（附带答案）单选题（共35题）1、采用振动沉桩法施工钢筋混凝土预制桩，不适宜的土层土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B2、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规 定，并严禁（）,严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A3、按矿山建设基本程序，矿井项目最后要完成的工作是（）。A.竣工验收B.交付使用C.项目后期评估D.生产准备【答案】D31、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C32、属于瓦斯检查工违章操作的行为是（）。A. 了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律B.遵章守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班C.对分工区域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切 注视D.严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识【答案】B33、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的5%,下列属改善混凝土耐久性 的外加剂是（）oA.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂34、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D35、穿爆工程施工，穿孔设备在高压线下行走时，钻架顶端与高压线的最小垂 直距离不得小于（）mA. 0. 5B. 0. 8C. 1. 0D. 1. 2【答案】C多选题（共20题）1、关于平巷和斜井运输的一般性要求，正确的是（）。A.司机离开座位时，应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸、关闭车灯B.机车行近弯道等地段，都必须减速，并保持警惕C.用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m / sD.在坡度大于7%。的巷道中，可采用人力推车E.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时，乘坐人员的间距不得小于4m,且不 得站立2、矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD3、下列属于副井系统碉室的是（）。A.井筒与车场连接碉室B.主变电所C.水仓D.装载胴室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC4、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防火E.防汛5、矿业工程建设其他费用中，应列人通用项目的有（）。A.环境影响评价费B.安全生产评价费C.地质灾害防治费D.矿井井位确定费E.探矿权转让费【答案】AB6、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工B.主要穿层石门施工C.井巷施工遇到陷落柱时D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷穿过含水层时【答案】ABC7、关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有（）oA.其拌合物应具有一定的流动性B.骨料与水泥砂浆应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计提出的强度要求D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求8、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，才能顺利通 过，目前以采用（）为主。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法【答案】AB9、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）oA.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的1. 2倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD10、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先考虑受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先考虑急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施11、关于地基处理的方法，说法正确的是（）。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法是在换土垫层后对新地基的夯实C. 土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD12、矿井地面变电所应当设置在（）oA.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD13、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的是（）。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝14、当前，落矿的方法有()oA.凿岩爆破法B.机械落矿C.放顶落矿D.溶解采矿E.溶浸采矿【答案】ABD15、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有 ()OA.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD16、关于地下卷材防水施工，说法正确的有()。A.防水卷材搭接长度要求长边不少于100mm,短边不少于150mmB.在立面与平面转角处，卷材的接缝应在立面上C.采用外贴法时，每层卷材应该先铺底面后铺立面D.采用内贴法时，每层卷材应该先铺平面后铺立面E.平面防水做完后应浇筑3050mm厚细石混凝土保护层【答案】AC17、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB18、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC19、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A.单向掏槽B.楔形掏槽C.锥形掏槽D.扇形掏槽E.筒形掏槽【答案】ABCD20、衡量钢材强度的指标有（）oA.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC大题（共10题）一、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺 槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2. 83. 5m,中小型断层较多，煤层强度平均为lOMPa左右，巷道均沿煤层顶板 掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺 槽设计为的矩形断面，长度1200m,开切眼长度150m,设计为 6.5ni><3.0ni的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式 凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机 法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较 软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700nlm。为提高爆破效率，采用反 向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大， 在巷道中每150nl设置放炮躲避胴。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6. 5m,均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0. 8mX0. 8m,采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1. 5匹 顶 板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2. 0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探 后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8暝 施工安 全监测：每50nl安装1个离层指示仪。【问题】1 .施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2 .钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不 合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5. 施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答： 由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及 水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；煤巷钻爆法施工 应采用煤电钻打眼；高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：采用二级煤矿 许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；周边 眼布置在距轮廓线50mni不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离； 周边眼间距700mni不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；采用 反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装 药；雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路； 在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工 作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难胴室中放 炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用 CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。树脂药卷 均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中 速型Z2350或快速型K2350较为合理；锚索采用2个树脂药卷锚固不合理， 应1支超快型搭配23支中速型或快速型较为合理。两帮角的顶板锚杆和锚 索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20。）,可有效预防冒顶事故。【背景资料】某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽4. 8m,锚喷支护，每 断面布置13根锚杆，间排距800nlmX 1000mm；锚杆长2.0m。施工计划确定月 进尺180m,四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺2.2mo施工队安排的工序 质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查一个检查点，包括锚杆、喷射混凝 土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选三根，喷射混凝土质量、巷 道规格各选三个测点进行检查。施工队在某月完成了 187nl巷道掘进、支护施 Xo监理工程师组织了该月巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师 进行现场检查后在施工队自检资料中选取了 8个断面的工序质量检查记录表， 包括锚杆与喷射混凝土检查表各8份作为本次验收数据。其中8份锚杆施工质 量检查表格中的主控项目栏均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道 净断面尺寸项目；一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露和锚杆孔方向与井巷 轮廓线角度三项。以上各对应项目在每份检查点检查记录栏内分别填明为合格 （计有7项合格），没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外4、地面工业建筑砌体的()是砌体结构构件承载能力的主要指标。A.抗拉能力B.抗压强度C.抗剪能力D.砂浆强度等级【答案】B5、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D,先做好撤换支架的加固工作【答案】B6、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的()制度。A.班长负责B.爆破员负责C. 一炮三检D.瓦检员负责【答案】C7、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()oA.松散砂层含水层8份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工单位不能 提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检 查。检查抽样12组，实测结果是9组中的所有锚杆均达到设计的90%以上， 有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的120%.但是另有一组取样5根，其中1 根低于90%；而在一个连续区段范围里的另外两组中，每组同样取样5根，两 组均有2根低于90%,但两组的平均值均超过设计值的90%。【问题】1.施工队安排的工序质量检查有何不妥?说明正确做法。2.施工单位提供的锚 杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误?喷射混凝土支护工序质量检查的主控 项目有哪些?3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表?说 明理由。4.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评 价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应 的质量处理方法。【答案】1.工序质量检查的不妥做法和相应的正确做法是：（1）按每日检查锚 杆支护一次不妥；工序质量检查应按施工循环进行，按三掘一喷施工安排，应 有三次锚杆检查每检查点采用抽查三根锚杆、巷道规格选三个测点的检查方 法不妥；施工质量的工序检查锚杆各项（除抗拔力）均应逐孔检查，巷道断面质 量检查应抽查一个检查点的10个测点。2.错误的地方有：（1）锚杆自检记录中 的主控项目缺锚杆扭矩项；不属于主控项目的是锚杆孔深和巷道断面，不应有 抗拔力合格项。（2）锚杆检查记录表上仅标为合格而无具体检查数据的做法不正 确。（3）记录表没有提交给监理工程师抽查、签字。喷射混凝土支护工序质量检 查中的主控项目有喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。3.锚杆支护工序质量循 环检查记录表应有85份。理由是：锚杆质量检查应每循环（2. 2m）进行1次， 187m有85个循环，应有85份检查记录。4.锚杆抗拔力质量抽检的方法是： 按每23m（2030m、300根以下）抽查一组，应共有9组数据。锚杆质量抽查结 果是：9组锚杆抗拔力检查合格，锚杆抗拔力质量应评为合格；一组取样5根 中有一根不合格，合格率高于75%,也可评为合格；连续两组有两根不合格， 合格率低于75%,应评为不合格。三、某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要 为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计 采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该 施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改 为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工 中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位 掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施 工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有 水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的12nl临时支护全 部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损 失，影响工程进度。问题该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全 隐患？ （2）针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生？ （3）防治 水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作？【答案】1.由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位， 对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测， 没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断 层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶 事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2.针对该石门巷道的施工条件， 要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲 帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前 支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已 架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3.根据施工方的安排施工中防治 水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专 用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加 强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采 取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。四、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程 投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013o经过对5家投标 单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包 合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为 合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下 列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报 价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包 含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价 情况为：土石方工程清单工程量420ni3,采用放坡开挖，定额工程量650m3,定 额单价人工费为8. 40元/ m3,材料费为12. 0元/m3,机械费1.6元/m3。 分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其 他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万 元，计日工费5万元），规费为225. 68万元。该工程企业管理费费率为 15%,利润率为5%,税金率为3.48%。事件3：甲施工单位与建设单位签订 施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计， 经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程 中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主 和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施 后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14. 4万元，工期拖延 7d,甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1.事件1中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什 么？2.事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位: 元/ m3）?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元？（注：需列式计算, 计算结果保留小数点后两位）3.事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请 给出正确的做法。4.事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离？ 施工单位的索赔内容有哪些？【答案】1.评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、 规费、税金等。2.人工费二650义8. 40=5460元材料费=650义12.0=7800元机 械费=650X L 60=1040元管理费二（人工费+材料费+机械费）X 15%= （5460+7800+1040） X 15%=2145元利润二（人工费+材料费+机械费+管理 费）X5%= （5460+7800+1040+2145） X5%=822. 25 元土方分项工程综合单价 二（人工费+材料费+机械费+管理费+利润）清单工程量土方= （5460+7800+1040+2145+822. 25）4-420=41. 11 元 / m3。中标造价二（分部分项 工程费+措施项目费+其他项目费）义（1+税率）二 （8200+360+120+225. 68） X （1+3. 48%）=9215. 60 万元。工程材料预付款 按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的10%。即工程材料 预付款=（9215. 60-360X1. 0348-85X1. 0348） X 10%=875. 51 万元。3.该 施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编 写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司 审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责 人批准。4.拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个 别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项， 可索赔费用14. 4万元，工期7d。五、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停 产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支 护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设 计强度的50%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由 于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1.施工单位制定的基础 施工方案是否妥当？为什么？ 2. 土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要 求？【答案】1.施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土 钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及进行下层土 钉施工。2. 土钉施工的具体质量要求有：（1）上层土钉墙及喷射混凝土面需 达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。（2）土钉成孔孔深 允许偏差50nlm；孔径允许偏差_+5mni；孔距允许偏差± lOOmm；成孔倾角允许偏 差±5%。（3）土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为 0. 5,水泥砂浆配合比宜为1： 11： 2（重量比），水灰比宜为0.380. 45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂 浆应在初凝前用完。（4）土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆 开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆 时，注浆管应插至距孔底250500nlm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土 钉钢筋应设定位架。六、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计 净直径6.0m,深度635m,井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久 注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m,风井施工到底需进行 临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风 机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用.永久注浆站在二期工程竣工 后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395nb采用冻结法施工，基岩 段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深 510523nl为中粒砂岩含水层，预计涌水量26口3 / h。施工单位采用的综合机械 化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度 4. 5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2. 8和JKZ-3. 0单滚 筒提升机各1台配35n13吊桶进行提升；采用高度3.0m的YJM系列金属液压 模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50nl3/h的DC50卧泵排水。JKZ-2. 8和 JKZ-3. 0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基 岩段正常施工至5061n时、上部井筒漏水量约5m3/h,当天中班打眼放炮后， 工作面涌水量突然增加到20nl3/h,项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井 下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截 水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0.8nl左右开始振捣，按此方法通过了 含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检 查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝麻面，多处孔洞，壁后有多股流水现 象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这 段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施 工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m,技术人员 与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均 不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄 期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69nl井壁质量 经评定为合格。【问题】1.施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。 提升机应如何合理布置?2.施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不 妥?说明理由。3.针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出 合理的处理程序。4.现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收 程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1.施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由 如下：（1）配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。（2）配备的模板高度不 妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双 钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永 久通风机房位置。2.施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及 理由如下：（1）工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前 形成排水系统。（2）基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。（3）工作面涌水量大于10.0m3/h,不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。（4）浇筑混凝土时防 水措施不到位；七、【背景资料】某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A,将井筒施工工程发包给施工单位B。施 工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应 商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大雨， 施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工 单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断 开，造成事故。【问题】1 .事件1中建设单位的做法是否合理为什么2 事件2中设备无法按期进场可 能造成哪些影响如何将影响降低到最小3.该案例中商品混凝土的技术指标是 什么4.分析事件3中的事故原因。5.冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1.事件1中建设单位的做法不合理。理由：（1）因为建设单位的原 因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土 的条件。建设单位应该提前通知施工单位B,并与施工单位B进行协商。（2）建 设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单 位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位B。如果 确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同。 同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金 及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2.大型设备无法进场可能造 成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被 冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推 迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3.该案例中商品混凝土的技术 指标包括下列指标：（1）水泥应优先选用普通水泥（42. 5级以上），不宜使用矿 渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。（2）混凝土拌合水一般符合国家 标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用 前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在35c以下时，可以用热水 （水温不宜高于6080）搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。 低温混凝土拌合时间通常为常温拌合时间的1.5倍。根据煤矿井巷工程施工 规范GB505H2010规定，采用冻结法凿井时，混凝土的人模温度以15c适 宜；低温季节施工时的入模温度应不低于10。（3）混凝土的配合比必须符合 相关设计要求。严格控制混凝土的和易性。（4）商业混凝土按配比添加适量的外 加剂。4.造成事件3中的事故原因包括下列原因：（1）浇筑成型的混凝土表面 过于光滑，黏着性变差。（2）组合钢模板维护保养不到位，使用次数少。（3）连 接螺栓紧扣不到位，板缝无法承受一定程度的剪力和拉力。5.冻结井筒的试挖 条件是：(1)水文观测孔内的水位，应有规律的上升，并溢出孔口；当地下水位 较浅和井筒工作面有积水时，井筒水位应有规律地上升。八、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期10个月。井下有A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m. 800m.700mo整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成 本2万元，每米巷道的造价是0.3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最 高月施工进尺分别为85m、80m、70m. 65m。问题1 .假设四个巷道施工各自独 立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2.如何安排四个施工队 伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3.如果巷道C具备对头掘进的 条件，则该项目的最大经济效益是多少？【答案】1.根据计算，204- (0. 3-o. 2)=200m,确定不亏损的最少进尺应 200mo 2.要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲 施工C巷道，月进尺8511b工期9.4个月，施工队乙施工D巷道，工期8. 75 个月，施工队丙施工巷道B,工期6.6个月，施工队丁施工巷道A,工期6.2 月。最大效益是(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-9. 4X20=38 万元 3.若巷 道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施 工巷道D,整个项目的施工工期为700-85=8.23个月。其他三个施工队伍安 排施工另外三条巷道，只要保证在823个月之内完成就可以了。最大效益成 为(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-8. 23X20=71. 4 万元九、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近 建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150nl高烟囱两座，周围交通 非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个 月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元 /d,工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。 烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施 工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交 通不便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供 料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1 ,本工程发生的职业伤害事故按 发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2 .伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应 如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方 是否应该承担责任?应如何处理？【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故 调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况 下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d,其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承 包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中 考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延 误惩罚额为100000元。 4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之 日（次年4月17日）即可视为工程移交Et,由此发生的质量问题由业主承担责 任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检 查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的， 承包方应负责并承担修理费用。一十、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况： 1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生 严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单 位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时一，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层 不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工 单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30 天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质 资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单 位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。 问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给 了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。 事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期 损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28天，正确的做法应该是索 赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见 的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事 件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知， 声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包 人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔 意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包 人应递送正式的索赔报告。2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人 的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔 资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件 已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延 误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责 任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3）确定合理的 补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的 索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不 一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的 处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或 诉讼。B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B8、施工成本管理措施中，()措施是其他各类措施的前提和保障。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A9、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是()oA.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B10、重钱油炸药的特点是()oA.爆炸威力高抗水性好B.爆炸威力低抗不抗水C.爆炸威力高不抗水D.爆炸威力低抗水性好【答案】A11、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A12、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底水仓应设主、副各一个