建设工程施工合同【建筑施工资料】.doc

第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号建设工程施工合同【精品建筑施工资料】合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写甲方联系人联系电话：填写甲方联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写乙方联系人联系电话：填写乙方联系电话第一条工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程内容：填写工程内容1.4工程规模：填写工程规模1.5工程总价：填写工程总价第二条合同范围与内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。2.2乙方应保证施工质量，确保工程安全，按期完成施工任务。2.3乙方应承担本工程的一切施工责任，包括但不限于施工安全、施工质量、工程进度等。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为填写工程总价，币种为填写币种。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第四条施工期限4.1乙方应按照本合同约定的施工计划，保证工程按时完成。4.2乙方如因自身原因导致施工延误，应承担相应的违约责任。第五条施工质量5.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。5.2乙方应接受甲方及有关部门的检查、监督和验收，确保工程质量符合要求。第六条保密条款6.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同附件如下：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：工程量清单甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：填写签订日期第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程施工合同【精品建筑施工资料】合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写甲方联系人联系电话：填写甲方联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写乙方联系人联系电话：填写乙方联系电话第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系人：填写第三方联系人联系电话：填写第三方联系电话第一条第三方主体概况1.1第三方作为独立的主体，应提供专业的工程监理和质量监督服务。1.2第三方应按照甲方的要求和国家相关标准，对乙方的施工过程进行全面的监督管理。第二条甲方的权益保障2.1乙方应接受第三方的监理和监督，确保施工过程的合规性和工程质量。2.2甲方有权根据工程进度和质量情况，要求乙方进行整改或返工。2.3甲方有权对乙方进行考核和评价，乙方应积极配合并提供相关资料。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。3.2乙方应接受第三方的监理和监督，不得拒绝或妨碍监理工作的进行。3.3乙方应在施工过程中，严格遵守安全生产和环保规定，确保工程安全。第四条第三方的主体责任4.1第三方应独立公正地履行监理职责，保证工程质量和安全。4.2第三方应及时向甲方报告工程监理情况，对重大问题提出整改建议。4.3第三方应对因监理不力导致的工程质量问题承担相应的责任。第五条合同价格与支付5.1本合同总价款为填写工程总价，币种为填写币种。5.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。5.3乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第六条施工期限6.1乙方应按照本合同约定的施工计划，保证工程按时完成。6.2乙方如因自身原因导致施工延误，应承担相应的违约责任。第七条施工质量7.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。7.2乙方应接受甲方及第三方的检查、监督和验收，确保工程质量符合要求。第八条甲方权利保障8.1甲方有权对乙方进行现场检查，以确保施工进度和质量。8.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖惩。8.3甲方在合同履行过程中，如有权根据实际情况对合同内容进行调整。第九条违约责任9.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.2第三方如未履行职责，甲方有权要求第三方承担相应的责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十二条其他约定12.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。12.2本合同附件如下：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：工程量清单甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：填写签订日期第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的主体介入建设工程施工合同，其主要目的是为了保证工程质量和进度，确保项目顺利实施。第三方具有专业的监理和监督能力，可以对乙方的施工过程进行全面监督管理，提高工程质量和安全性。同时，第三方的介入也有利于维护甲方的权益，通过对乙方的监理和考核，确保乙方按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。甲方为主第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程施工合同【精品建筑施工资料】合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写甲方联系人联系电话：填写甲方联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写乙方联系人联系电话：填写乙方联系电话第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系人：填写第三方联系人联系电话：填写第三方联系电话第一条第三方主体概况1.1第三方作为独立的主体，应提供专业的工程监理和质量监督服务。1.2第三方应按照甲方的要求和国家相关标准，对乙方的施工过程进行全面的监督管理。第二条乙方的权益保障2.1乙方应接受第三方的监理和监督，确保施工过程的合规性和工程质量。2.2甲方有权根据工程进度和质量情况，要求乙方进行整改或返工。2.3甲方有权对乙方进行考核和评价，乙方应积极配合并提供相关资料。第三条甲方的义务与限制3.1甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.2甲方应配合第三方的监理工作，不得妨碍监理工作的进行。3.3甲方应对因自身原因导致施工延误承担相应的违约责任。第四条第三方的主体责任4.1第三方应独立公正地履行监理职责，保证工程质量和安全。4.2第三方应及时向乙方报告工程监理情况，对重大问题提出整改建议。4.3第三方应对因监理不力导致的工程质量问题承担相应的责任。第五条合同价格与支付5.1本合同总价款为填写工程总价，币种为填写币种。5.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。5.3乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第六条施工期限6.1乙方应按照本合同约定的施工计划，保证工程按时完成。6.2乙方如因自身原因导致施工延误，应承担相应的违约责任。第七条施工质量7.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。7.2乙方应接受甲方及第三方的检查、监督和验收，确保工程质量符合要求。第八条乙方权利保障8.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付价款。8.2乙方有权对甲方进行现场检查，以确保施工进度和质量。8.3乙方在合同履行过程中，如有权根据实际情况对合同内容进行调整。第九条甲方违约责任9.1甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。9.2第三方如未履行职责，乙方有权要求第三方承担相应的责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十二条其他约定12.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。12.2本合同附件如下：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：工程量清单甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：填写签订日期乙方为主导的目的和意义：乙方为主导的目的和意义在于确保乙方的权益得到充分保障，使乙方在施工过程中能够更好地履行合同义务，确保工程质量和进度。通过明确乙方的权利和利益，以及甲方的违约和限制条款，可以有效地激励乙方提高施工质量和效率，同时也能对甲方形成一定的制约，使其履行合同约定的义务。弱化甲方为主