建设工程施工合同电力2.doc

合同编号：_鉴于业主拟进行建设工程，并向承包商订购电力设施的相关施工服务，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：包括但不限于电力设施的设计、采购、安装、调试、验收及保修等。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_元（大写：_元整），上述金额为最终结算金额。2.2乙方应按照合同约定的工程进度支付进度款，具体支付方式和时间由双方在专用条款中约定。第三条合同履行3.1乙方应按照约定的工期完成工程，工程进度及质量应符合国家相关法律法规及行业标准。3.2乙方应保证所提供的电力设施的质量和性能，并承担因质量问题造成的一切损失。3.3业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件及必要的配合措施。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2乙方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满为止。6.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。第七条附件7.1本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术要求、验收标准等。7.2附件的变更或解除，须经双方协商一致，并以书面形式确认。第八条其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导鉴于业主拟进行建设工程，并向承包商订购电力设施的相关施工服务，为确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：包括但不限于电力设施的设计、采购、安装、调试、验收及保修等。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_元（大写：_元整），上述金额为最终结算金额。2.2乙方应按照合同约定的工程进度支付进度款，具体支付方式和时间由双方在专用条款中约定。第三条合同履行3.1乙方应按照约定的工期完成工程，工程进度及质量应符合国家相关法律法规及行业标准。3.2乙方应保证所提供的电力设施的质量和性能，并承担因质量问题造成的一切损失。3.3业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件及必要的配合措施。3.4监理方应按照合同约定对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现。第四条甲方权益保障4.1乙方承诺，在本合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。4.2乙方应确保监理方严格履行监理职责，如因监理方的失职导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担相应责任。4.3甲方有权根据工程实际情况，调整合同约定的工程内容、进度、质量等方面的要求，乙方应予以积极配合。4.4甲方有权对乙方进行工程进度、质量等方面的检查，乙方应予以配合，并提供相关资料。4.5甲方在合同履行过程中，如有权获得的技术资料、知识产权等，乙方应无条件提供。第五条监理方的职责和权益5.1监理方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现。5.2监理方应对乙方提供的施工方案、施工图纸等技术文件进行审核，并提出审核意见。5.3监理方应对工程现场的安全生产进行监督，确保施工安全。5.4监理方应按合同约定向甲方报告工程进度、质量等方面的情况。5.5监理方在本合同履行过程中，如发生失职行为，应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满为止。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。第九条附件9.1本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术要求、验收标准等。9.2附件的变更或解除，须经双方协商一致，并以书面形式确认。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监理方（盖章）：_签订日期：_第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导鉴于业主拟进行建设工程，并向承包商订购电力设施的相关施工服务，为确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：包括但不限于电力设施的设计、采购、安装、调试、验收及保修等。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_元（大写：_元整），上述金额为最终结算金额。2.2甲方应按照合同约定的工程进度支付进度款，具体支付方式和时间由双方在专用条款中约定。第三条合同履行3.1甲方应按照约定的工期完成工程，工程进度及质量应符合国家相关法律法规及行业标准。3.2甲方应保证所提供的电力设施的质量和性能，并承担因质量问题造成的一切损失。3.3业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件及必要的配合措施。3.4咨询方应按照合同约定对甲方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现。第四条乙方权益保障4.1甲方承诺，在本合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。4.2甲方应确保咨询方严格履行咨询职责，如因咨询方的失职导致工程质量、进度等方面出现问题，甲方应承担相应责任。4.3乙方有权根据工程实际情况，调整合同约定的工程内容、进度、质量等方面的要求，甲方应予以积极配合。4.4乙方有权对甲方进行工程进度、质量等方面的检查，甲方应予以配合，并提供相关资料。4.5乙方在合同履行过程中，如有权获得的技术资料、知识产权等，甲方应无条件提供。第五条咨询方的职责和权益5.1咨询方应按照合同约定，对甲方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度及投资控制等目标的实现。5.2咨询方应对甲方提供的施工方案、施工图纸等技术文件进行审核，并提出审核意见。5.3咨询方应对工程现场的安全生产进行监督，确保施工安全。5.4咨询方应按合同约定向乙方报告工程进度、质量等方面的情况。5.5咨询方在本合同履行过程中，如发生失职行为，应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满为止。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。第九条附件9.1本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术要求、验收标准等。9.2附件的变更或解除，须经双方协商一致，并以书面形式确认。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，咨询方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_咨询方（盖章）：_签订日期：_