住宅楼基础工程施工合同【沿街楼建设工程施工合同】.doc

第一篇范文：合同编号：填写合同编号住宅楼基础工程施工合同【沿街楼建设工程施工合同】合同双方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址代表人： 填写甲方代表人乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址代表人： 填写乙方代表人鉴于甲方为进行住宅楼基础工程施工【沿街楼建设工程施工】，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称： 填写工程名称1.2 工程地点： 填写工程地点1.3 工程规模： 填写工程规模1.4 工程内容： 包括但不限于土方开挖、基础垫层施工、地基处理、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑等。1.5 工程质量标准： 符合国家及行业相关规范和标准。1.6 工程工期： 填写工程工期第二条 合同价格2.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写）。2.2 乙方报价包含全部工程内容，包括但不限于人工、材料、设备、施工设备使用、税费等一切施工成本。2.3 合同价格不得随意调整，除非双方协商一致并签订补充协议。第三条 合同的履行3.1 甲方责任：a) 提供合法的施工场地，并负责办理相关施工手续。b) 按照合同约定支付工程进度款。c) 协调解决施工过程中的外部关系，确保工程顺利进行。3.2 乙方责任：a) 严格按照设计图纸、施工规范和质量标准进行施工。b) 负责工程的安全、质量、进度和投资控制。c) 负责施工过程中的现场管理，确保施工安全无事故。第四条 工程进度款支付4.1 甲方根据乙方的工程进度，按照双方约定的比例支付工程进度款。4.2 每次支付工程进度款前，乙方应向甲方提供相应的工程进度报告及支付申请。4.3 甲方应在收到乙方工程进度报告及支付申请后的 填写具体天数 日内完成审批并支付。第五条 工程质量保证5.1 乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责到底，并承担相应修复费用。5.2 工程验收合格后，乙方应按约定提供相应的质保期服务。第六条 违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2 具体违约责任按照合同条款及相关法律法规执行。第七条 争议解决7.1 双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决。7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，双方各执一份。8.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人（签名）： 代表人（签名）：签订日期：【填写签订日期】附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程量清单3. 材料及设备明细表4. 施工组织设计第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导住宅楼基础工程施工合同【沿街楼建设工程施工合同】合同双方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址代表人： 填写甲方代表人乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址代表人： 填写乙方代表人第三方： 填写第三方全称地址： 填写第三方地址代表人： 填写第三方代表人鉴于甲方为进行住宅楼基础工程施工【沿街楼建设工程施工】，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，甲方引入第三方作为质量监督和工程管理的主体，以确保工程质量和进度。第一条 工程概况1.1 工程名称： 填写工程名称1.2 工程地点： 填写工程地点1.3 工程规模： 填写工程规模1.4 工程内容： 包括但不限于土方开挖、基础垫层施工、地基处理、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑等。1.5 工程质量标准： 符合国家及行业相关规范和标准。1.6 工程工期： 填写工程工期第二条 第三方主体职责2.1 第三方作为独立的主体，负责对工程的质量和进度进行监督和管理。2.2 第三方应根据合同约定和国家及行业相关规范，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量和进度符合要求。2.3 第三方应及时向甲方报告工程的质量和进度情况，并提供相应的管理建议。第三条 甲方的权益主导3.1 甲方作为合同的主体，享有工程的所有权和使用权。3.2 甲方有权根据合同约定和国家及行业相关规范，对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。3.3 甲方有权根据合同约定，对乙方的施工过程进行调整和变更，以确保工程质量和进度符合要求。第四条 乙方的违约及限制条款4.1 乙方应严格按照合同约定和国家及行业相关规范进行施工，确保工程质量和进度符合要求。4.2 乙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.3 乙方在施工过程中，如发生质量问题或进度延误，应立即采取措施进行整改，并在第一时间向甲方和第三方报告。第五条 合同价格与支付5.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写）。5.2 乙方报价包含全部工程内容，包括但不限于人工、材料、设备、施工设备使用、税费等一切施工成本。5.3 合同价格不得随意调整，除非双方协商一致并签订补充协议。5.4 甲方应在收到乙方工程进度报告及支付申请后的 填写具体天数 日内完成审批并支付。第六条 工程质量保证6.1 乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责到底，并承担相应修复费用。6.2 工程验收合格后，乙方应按约定提供相应的质保期服务。第七条 违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2 具体违约责任按照合同条款及相关法律法规执行。第八条 争议解决8.1 双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份。9.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：第三方（盖章）：代表人（签名）： 代表人（签名）：代表人（签名）：签订日期：【填写签订日期】附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程量清单3. 材料及设备明细表4. 施工组织设计第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的主体，介入住宅楼基础工程施工合同【沿街楼建设工程施工合同】，主要目的是为了保证工程质量和进度，以及维护甲方的权益。第三方作为专业的工程管理和质量监督机构，具有丰富的经验和专业知识，能够对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量和进度符合要求。同时，第三方介入也有利于协调甲方和乙方之间的关系第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导高速公路路基工程施工合同【桥梁建设工程施工合同】合同双方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址代表人： 填写甲方代表人乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址代表人： 填写乙方代表人第三方： 填写第三方全称地址： 填写第三方地址代表人： 填写第三方代表人鉴于甲方为进行高速公路路基工程施工【桥梁建设工程施工】，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，乙方引入第三方作为质量监督和工程管理的主体，以确保工程质量和进度。第一条 工程概况1.1 工程名称： 填写工程名称1.2 工程地点： 填写工程地点1.3 工程规模： 填写工程规模1.4 工程内容： 包括但不限于路基开挖、排水系统施工、路基填筑、桥梁基础施工等。1.5 工程质量标准： 符合国家及行业相关规范和标准。1.6 工程工期： 填写工程工期第二条 第三方主体职责2.1 第三方作为独立的主体，负责对工程的质量和进度进行监督和管理。2.2 第三方应根据合同约定和国家及行业相关规范，对甲方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量和进度符合要求。2.3 第三方应及时向乙方报告工程的质量和进度情况，并提供相应的管理建议。第三条 乙方的权益主导3.1 乙方作为合同的主体，享有工程的所有权和使用权。3.2 乙方有权根据合同约定和国家及行业相关规范，对甲方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。3.3 乙方有权根据合同约定，对甲方的施工过程进行调整和变更，以确保工程质量和进度符合要求。第四条 甲方的违约及限制条款4.1 甲方应严格按照合同约定和国家及行业相关规范进行施工，确保工程质量和进度符合要求。4.2 甲方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。4.3 甲方在施工过程中，如发生质量问题或进度延误，应立即采取措施进行整改，并在第一时间向乙方和第三方报告。第五条 合同价格与支付5.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写）。5.2 甲方报价包含全部工程内容，包括但不限于人工、材料、设备、施工设备使用、税费等一切施工成本。5.3 合同价格不得随意调整，除非双方协商一致并签订补充协议。5.4 乙方应在收到甲方工程进度报告及支付申请后的 填写具体天数 日内完成审批并支付。第六条 工程质量保证6.1 甲方应保证工程质量，对工程质量问题负责到底，并承担相应修复费用。6.2 工程验收合格后，甲方应按约定提供相应的质保期服务。第七条 违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2 具体违约责任按照合同条款及相关法律法规执行。第八条 争议解决8.1 双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份。9.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：第三方（盖章）：代表人（签名）： 代表人（签名）：代表人（签名）：签订日期：【填写签订日期】附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程量清单3. 材料及设备明细表4. 施工组织设计乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同的主体，引入第三方作为质量监督和工程管理的主体，主要目的是为了保证工程质量和进度，以及维护乙方的权益。乙方作为工程建设的实施方，具有丰富的经验和专业知识，能够对甲方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量和进度符合要求。同时，乙方为主导也有利于协调甲方和第三方之间的关系，确保工程的顺利进行。弱化甲方为主导的意义