重庆市建设工程施工合同备案表.docx

重庆市建设工程施工合同备案表合同编号：_甲方（建设单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（施工单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为进行建设工程，需要乙方提供施工服务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方报价应包含工程全部内容，包括人工、材料、设备、施工机具、临时设施、税费等一切费用。2.3 合同价格未经双方协商一致，不得变更。三、合同工期3.1 合同约定的工期为_日，自双方签订合同之日起计算。3.2 乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准和要求。4.2 乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。五、付款方式及进度5.1 甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后_日内，支付合同总价的_%；（2）工程进度达到_时，支付合同总价的_%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的_%。5.2 乙方应提供正规发票，甲方据此进行付款。六、违约责任6.1 乙方未按约定工期完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×_%。6.2 甲方未按约定时间支付工程款的，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×_%。七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_年。8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_1. 工程图纸2. 工程预算明细表3. 施工方案4. 乙方资质证明文件5. 其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（建设单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（施工单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_丙方（第三方主体）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为进行建设工程，需要乙方提供施工服务，同时引入丙方作为第三方主体提供专业支持和保障，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成以下协议：一、第三方主体丙方的职责和权益1.1 丙方作为专业咨询机构，应提供工程相关的专业咨询服务，包括但不限于工程设计、技术指导、质量监控等。1.2 丙方应确保其提供的咨询服务的合法性、准确性和及时性，对因丙方原因导致的工程损失，丙方应承担相应的责任。1.3 丙方应遵守甲方的保密要求，对工程相关的商业秘密和机密信息进行保密。1.4 丙方应按照甲方的要求，参与工程相关的会议和沟通，及时解决工程中出现的问题。二、甲方的权益和权利2.1 甲方作为建设单位，有权对乙方和丙方的履约情况进行监督和检查，确保工程按照约定的质量、进度和投资预算进行。2.2 甲方有权根据合同约定和法律法规的要求，对工程的设计、施工和材料等进行审批和验收。2.3 甲方有权要求乙方和丙方按时提交工程进度报告、质量报告和相关资料，并对报告和资料的真实性和完整性进行审查。2.4 甲方在合同约定的范围内，有权对工程进行变更和调整，并要求乙方和丙方按照变更后的要求进行施工和咨询服务。三、乙方的义务和限制3.1 乙方应按照合同约定和甲方的要求，按时完成工程的施工，并保证工程的质量、安全和技术标准。3.2 乙方应严格按照甲方的要求，遵守工程现场的管理规定，确保施工场地的安全和整洁。3.3 乙方应接受甲方和丙方的监督和检查，及时整改和完善施工中出现的问题。3.4 乙方在合同约定的范围内，不得擅自变更工程的设计和施工方案，如需变更，应提前向甲方和丙方提交申请，并经甲方同意后方可进行。四、违约责任4.1 乙方未按约定工期完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×_%。4.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程的，应承担修复费用并支付违约金，违约金计算方式为：违约金=修复费用×_%。4.3 丙方未按照约定的咨询服务要求进行工作的，应承担相应的责任，包括但不限于工程损失赔偿、延误工期等。五、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_年。6.2 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_签订日期：_1. 工程图纸2. 工程预算明细表3. 施工方案4. 乙方资质证明文件5. 丙方资质证明文件6. 其他与本工程相关的文件第三方介入的意义和目的：第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供专业支持和保障，确保工程按照约定的质量、进度和投资预算进行。丙方作为专业咨询机构，能够提供工程相关的专业咨询服务，包括但不限于工程设计、技术指导、质量监控等。通过丙方的参与，可以提高工程的质量和效率，减少甲方的风险和负担。同时，丙方的介入也有利于加强甲方对工程的监督和控制，确保工程按照甲方的要求和标准进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为建设单位，承担着工程的投资和决策责任，因此甲方为主导的目的和意义在于确保工程的顺利进行和甲方的利益最大化。甲方有权对乙方和丙方的履约情况进行监督和检查，确保工程按照约定的质量、进度和投资预算进行。甲方也有权根据合同约定和法律法规的要求，对工程的设计、施工和材料等进行审批和验收。通过甲方的主导，可以第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（建设单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（施工单位）：_地址：_联系人：_联系电话：_丙方（第三方主体）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为进行建设工程，需要乙方提供施工服务，同时引入丙方作为第三方主体提供专业支持和保障，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成以下协议：一、第三方主体丙方的职责和权益1.1 丙方作为专业咨询机构，应提供工程相关的专业咨询服务，包括但不限于工程设计、技术指导、质量监控等。1.2 丙方应确保其提供的咨询服务的合法性、准确性和及时性，对因丙方原因导致的工程损失，丙方应承担相应的责任。1.3 丙方应遵守甲方的保密要求，对工程相关的商业秘密和机密信息进行保密。1.4 丙方应按照甲方的要求，参与工程相关的会议和沟通，及时解决工程中出现的问题。二、乙方的权益和权利2.1 乙方作为施工单位，有权要求甲方按照合同约定履行义务，包括按时支付工程款、提供施工场地等。2.2 乙方有权根据合同约定和实际情况，对施工方案进行调整，并通知甲方和丙方。2.3 乙方有权要求丙方提供相应的技术支持和指导，以确保工程质量和进度。2.4 乙方在合同约定的范围内，有权对工程进行变更和调整，并要求甲方和丙方按照变更后的要求进行配合。三、甲方的义务和限制3.1 甲方应按照合同约定和乙方的要求，按时支付工程款，确保乙方的施工顺利进行。3.2 甲方应提供符合合同约定的施工场地，确保乙方有足够的施工空间和条件。3.3 甲方应接受乙方和丙方的监督和检查，及时整改和完善工程中出现的问题。3.4 甲方在合同约定的范围内，不得擅自变更工程的设计和施工方案，如需变更，应提前向乙方和丙方提交申请，并经乙方同意后方可进行。四、违约责任4.1 甲方未按约定工期支付工程款的，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×_%。4.2 甲方未提供符合合同约定的施工场地的，应承担相应的责任，包括但不限于工程损失赔偿、延误工期等。4.3 丙方未按照约定的咨询服务要求进行工作的，应承担相应的责任，包括但不限于工程损失赔偿、延误工期等。五、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_年。6.2 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_签订日期：_1. 工程图纸2. 工程预算明细表3. 施工方案4. 乙方资质证明文件5. 丙方资质证明文件6. 其他与本工程相关的文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为施工单位，承担着实际施工责任和风险，因此乙方为主导的目的和意义在于确保工程的顺利进行和乙方的利益最大化。乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务，包括按时支付工程款、提供施工场地等。乙方也有权根据合同约定和实际情况，对施工方案进行调整，并通知甲方和丙方。通过乙方的主导，可以确保乙方的权益得到保障，同时促进工程的质量和进度。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为建设单位，虽然具有一定的权利和义务，但其为主导的地位相对较弱。甲方的主要角色是提供资金和支持，确保工程顺利进行，而不是直接参与施工过程。通过弱化甲方为主导的地位，可以更好地保护乙方的权益，确保乙方在施工过程中发挥主导作用，同时促进工程的质量和进度。