二建《管理》重要考点：施工合同的索赔.doc

第一篇范文：合同编号：填写合同编号合同名称：施工合同的索赔合同各方：甲方：甲方全称地址：甲方地址代表人：甲方代表人乙方：乙方全称地址：乙方地址代表人：乙方代表人鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为施工单位，双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经友好协商，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程内容：填写工程内容1.4 工程规模：填写工程规模1.5 工程预算：填写工程预算二、合同价格与支付2.1 双方确认，本合同的合同价格为填写合同价格，该价格包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、培训、验收等费用。2.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后填写天数天内，甲方支付合同总价款的填写比例作为预付款；（2）工程进度达到填写百分比时，甲方支付合同总价款的填写比例；（3）工程验收合格并移交甲方后填写天数天内，甲方支付合同总价款的填写比例；（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在质保期结束后填写天数天内支付给乙方。三、施工期限3.1 双方确认，本工程的施工期限为填写开始日期至填写结束日期。3.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前填写天数天向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延长施工期限。甲方同意延期的，应根据实际情况与乙方协商确定新的施工期限。四、工程质量与验收4.1 乙方应按照合同约定的技术标准、施工工艺和验收标准进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到填写百分比时进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、合同的变更与解除5.1 合同履行过程中，如因客观原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。5.2 合同变更或解除的，双方应根据实际情况协商确定变更或解除后的权利义务。六、违约责任6.1 乙方如未按照约定的工期、质量、安全标准等履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的填写比例。6.2 甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付金额的填写比例支付违约金。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格并移交甲方后填写天数天。8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写乙方盖章甲方代表人：填写甲方代表人乙方代表人：填写乙方代表人签订日期：填写签订日期附件：列出附件名称，如：施工图纸、技术参数、工程量清单等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：施工合同的索赔合同各方：甲方：甲方全称地址：甲方地址代表人：甲方代表人乙方：乙方全称地址：乙方地址代表人：乙方代表人丙方：丙方全称，例如：监理公司或质量检测机构地址：丙方地址代表人：丙方代表人鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为施工单位，丙方作为独立的第三方主体，对工程的监理和质量检测提供专业服务，双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经友好协商，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程内容：填写工程内容1.4 工程规模：填写工程规模1.5 工程预算：填写工程预算二、合同价格与支付2.1 双方确认，本合同的合同价格为填写合同价格，该价格包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、培训、验收等费用。2.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后填写天数天内，甲方支付合同总价款的填写比例作为预付款；（2）工程进度达到填写百分比时，甲方支付合同总价款的填写比例；（3）工程验收合格并移交甲方后填写天数天内，甲方支付合同总价款的填写比例；（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在质保期结束后填写天数天内支付给乙方。三、施工期限3.1 双方确认，本工程的施工期限为填写开始日期至填写结束日期。3.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前填写天数天向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延长施工期限。甲方同意延期的，应根据实际情况与乙方协商确定新的施工期限。四、工程质量与验收4.1 乙方应按照合同约定的技术标准、施工工艺和验收标准进行施工，确保工程质量。4.2 丙方作为第三方主体，对工程的质量进行监理和检测，确保工程质量符合合同约定的标准。4.3 工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到填写百分比时进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、甲方权益保障5.1 乙方如未按照约定的工期、质量、安全标准等履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的填写比例。5.2 甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付金额的填写比例支付违约金。5.3 甲方有权根据合同约定和工程实际情况，对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查。5.4 甲方在合同履行过程中，如有权对工程进行变更或解除合同，并要求乙方按照甲方的要求进行整改或支付违约金。六、乙方的违约及限制条款6.1 乙方如未按照约定的工期、质量、安全标准等履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的填写比例。6.2 乙方如在施工过程中出现质量问题，应承担修复费用及相关损失。6.3 乙方如在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的填写比例作为违约金。七、第三方主体丙方的责权利7.1 丙方作为独立第三方主体，对工程的监理和质量检测提供专业服务，确保工程质量符合合同约定的标准。7.2 丙方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查。7.3 丙方在工程验收过程中，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改，并承担相应的整改费用。八、争议解决8.1 本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同自甲、乙、丙三方第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：货物供应合同的索赔合同各方：甲方：甲方全称地址：甲方地址代表人：甲方代表人乙方：乙方全称地址：乙方地址代表人：乙方代表人丙方：丙方全称，例如：质量检测机构或物流公司地址：丙方地址代表人：丙方代表人鉴于甲方为货物采购方，乙方为货物供应方，丙方作为独立的第三方主体，对货物的质量检测和物流运输提供专业服务，双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经友好协商，就甲方向乙方采购货物事宜，达成如下协议：一、货物概况1.1 货物名称：填写货物名称1.2 货物规格：填写货物规格1.3 货物数量：填写货物数量1.4 货物单价：填写货物单价1.5 货物总价：填写货物总价二、交付与支付2.1 乙方应按照合同约定的时间、地点和方式向甲方交付货物。2.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付货款。具体支付方式如下：（1）货物交付后填写天数天内，甲方支付货物总价的填写比例作为预付款；（2）货物验收合格并移交甲方后填写天数天内，甲方支付剩余的货款。三、货物质量与验收3.1 乙方应保证货物的质量符合合同约定的标准。3.2 丙方作为第三方主体，对货物的质量进行检测，确保货物质量符合合同约定的标准。3.3 货物验收合格的标准为：填写验收合格的标准四、乙方权益保障4.1 甲方如未按照约定的时间、地点和方式接收货物，应按照逾期接收部分的货物总价款的填写比例支付违约金。4.2 甲方如未按照约定时间支付货款，应按照逾期支付金额的填写比例支付违约金。4.3 乙方有权根据合同约定和货物实际情况，对甲方的收货进度、质量要求等方面进行监督和检查。4.4 乙方在合同履行过程中，如有权对合同进行变更或解除合同，并要求甲方按照乙方的要求进行整改或支付违约金。五、甲方的违约及限制条款5.1 甲方如未按照约定的时间、地点和方式接收货物，应按照逾期接收部分的货物总价款的填写比例支付违约金。5.2 甲方如未按照约定时间支付货款，应按照逾期支付金额的填写比例支付违约金。5.3 甲方如在合同履行过程中出现违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的填写比例作为违约金。六、第三方主体丙方的责权利6.1 丙方作为独立第三方主体，对货物的质量检测和物流运输提供专业服务，确保货物质量符合合同约定的标准。6.2 丙方有权对甲方的收货进度、质量要求等方面进行监督和检查。6.3 丙方在货物验收过程中，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改，并承担相应的整改费用。七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自甲、乙、丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至货物验收合格并移交甲方后填写天数天。8.2 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写乙方盖章丙方（盖章）：填写丙方盖章甲方代表人：填写甲方代表人乙方代表人：填写乙方代表人丙方代表人：填写丙方代表人签订日期：填写签订日期附件：列出附件名称，如：货物规格书、质量检测报告、物流运输方案等