《建设工程施工合同》(示范文本).doc

合同编号：_建设工程施工合同(示范文本)甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程规模：_1.5工程总投资：_二、合同价格2.1合同总价：双方经协商一致，约定本合同工程的总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2价格调整：本合同工程价格在合同签订生效后，如遇材料价格、人工费用等变动，按相关法律法规及市场行情进行价格调整。三、合同工期3.1工期期限：本合同工程计划工期为_日。3.2工期延误：如乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。四、质量标准4.1工程质量：本合同工程应达到国家及行业相关质量标准，并符合设计文件要求。4.2质量验收：工程完工后，乙方应按照合同约定及国家验收标准进行自检，并向甲方提供验收资料。甲方组织验收，如验收不合格，乙方应按甲方要求整改，直至达到验收标准。五、支付方式及进度5.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方按实际完成工程量支付乙方进度款。5.3竣工结算：工程完工并通过验收后，双方按照约定进行竣工结算。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等。8.2合同修改：本合同在履行过程中，如需修改、补充，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同解除：一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。8.4保密条款：双方应对合同内容及在履行过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。九、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的全部义务之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术要求附件4：工程量清单附件5：材料及设备采购清单附件6：施工组织设计附件7：安全生产措施附件8：质量保证措施附件9：其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程施工合同(示范文本)甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_第三方（监理方）：_一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程规模：_1.5工程总投资：_二、合同价格2.1合同总价：双方经协商一致，约定本合同工程的总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2价格调整：本合同工程价格在合同签订生效后，如遇材料价格、人工费用等变动，按相关法律法规及市场行情进行价格调整。三、合同工期3.1工期期限：本合同工程计划工期为_日。3.2工期延误：如乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。四、质量标准4.1工程质量：本合同工程应达到国家及行业相关质量标准，并符合设计文件要求。4.2质量验收：工程完工后，乙方应按照合同约定及国家验收标准进行自检，并向甲方提供验收资料。甲方组织验收，如验收不合格，乙方应按甲方要求整改，直至达到验收标准。五、支付方式及进度5.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方按实际完成工程量支付乙方进度款。5.3竣工结算：工程完工并通过验收后，双方按照约定进行竣工结算。六、甲方权益保障6.1乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2乙方限制条款：乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.3甲方权利条款：甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，并提出整改要求。乙方应严格按照甲方的要求进行整改。七、第三方监理职责7.1监理范围：第三方负责对乙方的施工过程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。7.2监理权利：第三方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方提供相关工程资料。7.3监理义务：第三方应客观、公正地履行监理职责，发现乙方违规行为时，应及时通知甲方，并协助甲方采取措施。八、违约责任及争议解决8.1乙方违约：乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方违约：甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的全部义务之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术要求附件4：工程量清单附件5：材料及设备采购清单附件6：施工组织设计附件7：安全生产措施附件8：质量保证措施附件9：其他相关文件第三方介入的意义和目的：第三方监理的介入，有助于甲方更好地监控工程质量和进度，确保工程安全，同时通过第三方的专业监理，可以提高乙方的施工水平，避免乙方违规行为。第三方监理作为独立的合同主体，能够客观、公正地履行监理职责，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为发包方，主导合同的签订和履行，有利于保障甲方的权益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程施工合同(示范文本)甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_第三方（监理方）：_一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程规模：_1.5工程总投资：_二、合同价格2.1合同总价：双方经协商一致，约定本合同工程的总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2价格调整：本合同工程价格在合同签订生效后，如遇材料价格、人工费用等变动，按相关法律法规及市场行情进行价格调整。三、合同工期3.1工期期限：本合同工程计划工期为_日。3.2工期延误：如乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。四、质量标准4.1工程质量：本合同工程应达到国家及行业相关质量标准，并符合设计文件要求。4.2质量验收：工程完工后，乙方应按照合同约定及国家验收标准进行自检，并向甲方提供验收资料。甲方组织验收，如验收不合格，乙方应按甲方要求整改，直至达到验收标准。五、支付方式及进度5.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方按实际完成工程量支付乙方进度款。5.3竣工结算：工程完工并通过验收后，双方按照约定进行竣工结算。六、乙方权益保障6.1甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.2甲方限制条款：甲方不得干涉乙方的施工方法及施工人员配置，除非涉及到工程质量和安全。6.3乙方权利条款：乙方有权对甲方的工程设计、施工图纸等技术文件提出合理化建议，并有权要求甲方进行修改。七、第三方监理职责7.1监理范围：第三方负责对甲方的设计、施工等相关环节进行全面监理，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。7.2监理权利：第三方有权对甲方的设计、施工等进行现场检查，并要求甲方提供相关工程资料。7.3监理义务：第三方应客观、公正地履行监理职责，发现甲方违规行为时，应及时通知乙方，并协助乙方采取措施。八、违约责任及争议解决8.1甲方违约：甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.2乙方违约：乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.3争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的全部义务之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术要求附件4：工程量清单附件5：材料及设备采购清单附件6：施工组织设计附件7：安全生产措施附件8：质量保证措施附件9：其他相关文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为承包方，主导合同的签订和履行，有利于保障乙方的权益。通过明确乙方的权利条款和多种利益条款，乙方可以在施工过程中更好地维护自身的合法权益。同时，通过增加甲方的违约及限制条款，可以有效地对甲方进行约束，确保甲方履行合同义务。弱化甲方为主导的意义和目的：在合同中弱化甲方为主导的地位，有助于平衡甲乙双方的权益，避免