土方工程施工合同禁忌条款 工程.doc

第一篇范文：合同编号：具体编号土方工程施工合同禁忌条款 工程鉴于雇主委托承包商进行工程名称的土方工程施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：工程全称1.2 工程地点：工程地点1.3 工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、平整等工程。1.4 工程进度：按照双方约定的时间表进行。第二条 施工期限本工程的施工期限为具体期限，自工程开工之日起计算。第三条 工程质量3.1 承包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量验收规范执行。第四条 工程造价4.1 承包商应按照雇主提供的工程量清单和单价进行报价，总价款为具体金额。4.2 工程款的支付按照双方约定的付款进度进行。第五条 禁忌条款5.1 承包商不得将本工程转包或分包给第三方。5.2 承包商应按照施工安全规定，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。5.3 承包商应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失的责任。5.4 雇主应按照约定时间支付工程款，逾期支付的，应按照逾期天数支付违约金。第六条 违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2 违约金的计算方式和标准按照中华人民共和国合同法的规定执行。第七条 争议解决本合同的解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法律，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：具体日期附件：附件列表，如施工图纸、工程量清单等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导土方工程施工合同禁忌条款 工程鉴于雇主委托承包商进行工程名称的土方工程施工，并聘请监理方进行工程监督，为确保工程质量和施工进度，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：工程全称1.2 工程地点：工程地点1.3 工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、平整等工程。1.4 工程进度：按照双方约定的时间表进行。第二条 施工期限本工程的施工期限为具体期限，自工程开工之日起计算。第三条 工程质量3.1 承包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量验收规范执行。第四条 工程造价4.1 承包商应按照雇主提供的工程量清单和单价进行报价，总价款为具体金额。4.2 工程款的支付按照双方约定的付款进度进行。第五条 甲方权益保障5.1 监理方应独立公正地进行工程监督，确保施工质量和进度符合合同要求。5.2 承包商如违反合同约定，甲方有权要求整改，并有权要求违约金赔偿。5.3 甲方有权对施工现场进行不定期检查，以确保工程质量和进度。5.4 甲方在合同约定的范围内，对工程进行任何必要的变更，承包商应无条件配合。第六条 乙方义务及限制6.1 承包商应严格按照施工图纸和规范进行施工，不得擅自变更工程内容。6.2 承包商应在约定的工期内完成工程施工，如有延期，应承担相应的违约责任。6.3 承包商应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失的责任。第七条 监理方的责任和权利7.1 监理方应按照合同约定，对工程施工进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、安全、进度等。7.2 监理方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并要求乙方整改。7.3 监理方应定期向甲方报告工程进展情况，对工程质量问题提出处理意见。第八条 违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2 违约金的计算方式和标准按照中华人民共和国合同法的规定执行。第九条 争议解决本合同的解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法律，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条 其他约定10.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监理方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_监理方代表（签名）：_签订日期：具体日期附件：附件列表，如施工图纸、工程量清单等第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的监理方，对工程施工进行全面的监督和管理，确保工程质量、安全和进度达到甲方的要求。同时，监理方的介入也有利于双方在合同执行过程中，对工程问题的解决提供专业的意见和建议。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益和利益，以及加强对乙方违约和限制的约定，确保工程施工按照甲方的要求和标准进行，保障甲方的利益不受损害。同时，甲方为主导也有利于甲方对工程施工的监督和管理，确保工程质量和进度达到甲方的期望。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建筑工程施工合同禁忌条款 工程鉴于雇主委托承包商进行工程名称的建筑工程施工，并聘请咨询方提供技术咨询服务，为确保工程质量和施工进度，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：工程全称1.2 工程地点：工程地点1.3 工程内容：包括但不限于建筑物的结构施工、装修施工、设备安装等工程。1.4 工程进度：按照双方约定的时间表进行。第二条 施工期限本工程的施工期限为具体期限，自工程开工之日起计算。第三条 工程质量3.1 承包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量验收规范执行。第四条 工程造价4.1 承包商应按照雇主提供的工程量清单和单价进行报价，总价款为具体金额。4.2 工程款的支付按照双方约定的付款进度进行。第五条 乙方权益保障5.1 咨询方应独立公正地进行技术咨询，确保施工技术和方案的合理性。5.2 雇主如违反合同约定，乙方有权要求整改，并有权要求违约金赔偿。5.3 乙方有权对施工现场进行不定期检查，以确保工程质量和进度。5.4 乙方在合同约定的范围内，对工程进行任何必要的变更，雇主应无条件配合。第六条 甲方义务及限制6.1 雇主应按照合同约定，按时支付工程款，如有延期，应承担相应的违约责任。6.2 雇主应提供施工所需的基础设施和条件，确保工程施工的顺利进行。6.3 雇主应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失的责任。第七条 咨询方的责任和权利7.1 咨询方应按照合同约定，提供技术咨询服务，包括但不限于施工方案的优化、技术问题的解决等。7.2 咨询方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并要求甲方或乙方整改。7.3 咨询方应定期向甲方和乙方报告技术咨询进展情况，对技术问题提出处理意见。第八条 违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2 违约金的计算方式和标准按照中华人民共和国合同法的规定执行。第九条 争议解决本合同的解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法律，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条 其他约定10.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，咨询方执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_咨询方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_咨询方代表（签名）：_签订日期：具体日期附件：附件列表，如施工图纸、工程量清单等乙方为主导的目的和意义在于，通过明确乙方的权益和利益，以及加强对甲方违约和限制的约定，确保工程施工按照乙方的技术和质量要求进行，保障乙方的利益不受损害。同时，乙方为主导也有利于乙方对工程施工的监督和管理，确保工程质量和进度达到乙方的期望。弱化甲方为主导的意义和目的在于，通过减少甲方在工程变更、进度控制等方面的权力，避免甲方对工程施工的过度干预，从而保证施工过程的顺利进行，确保工程质量和进度的达成。同时，这也有助于维护乙方的合法权益，使乙方在工程施工中能够更好地发挥自身专业优势。