SXCORS技术支持服务协议.docx

SXCORS技术支持服务协议合同编号：SXCORSTS20240001本技术支持服务协议（以下简称“本协议”）由以下双方于_年_月_日签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（以下简称“乙方”）地址：_联系人：_联系电话：_1. 甲方为SXCORS系统的使用方，需要乙方提供技术支持服务；2. 乙方为SXCORS系统的开发商，具备提供技术支持服务的资质和能力；3. 双方本着平等互利的原则，同意就甲方使用SXCORS系统所涉及的技术支持服务事项签订本协议。双方经友好协商，达成如下协议：第一条 技术支持服务内容1.1 乙方为本协议项下的SXCORS系统提供技术支持服务，包括：（1）系统安装、调试及培训；（2）系统升级和优化；（3）系统故障排查和修复；（4）技术咨询和指导；（5）其他双方约定的技术支持服务。1.2 乙方应确保技术支持服务的质量和效率，满足甲方的合理需求。第二条 技术支持服务期限2.1 本协议项下的技术支持服务期限为_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。2.2 技术支持服务期满后，如甲方需继续享有技术支持服务，应提前一个月通知乙方，并按照双方约定的费用标准支付技术支持服务费用。第三条 技术支持服务费用3.1 乙方为本协议项下的技术支持服务收取人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应在签订本协议之日起五个工作日内向乙方支付技术支持服务费用。3.2 技术支持服务费用包括但不限于乙方技术人员现场服务费、远程服务费、培训费等。3.3 乙方应向甲方提供正规发票。第四条 双方义务4.1 甲方应按照乙方提供的技术支持服务要求，提供必要的工作条件和支持，包括但不限于场地、设备、人员等。4.2 乙方应按照本协议约定，及时提供技术支持服务，确保系统的正常运行。4.3 双方应共同维护SXCORS系统的知识产权，不得擅自复制、传播、泄露系统相关技术资料和数据。第五条 违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2 乙方未按照约定时间提供技术支持服务，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=技术支持服务费用×逾期天数×1%。第六条 争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. SXCORS系统技术参数及功能说明2. 技术支持服务费用明细表3. 乙方技术人员名单及资质证明4. 培训资料和课程安排第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导本技术支持服务协议（以下简称“本协议”）由以下三方于_年_月_日签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（以下简称“乙方”）地址：_联系人：_联系电话：_丙方：（以下简称“丙方”）地址：_联系人：_联系电话：_1. 甲方为SXCORS系统的使用方，需要乙方提供技术支持服务；2. 乙方为SXCORS系统的开发商，具备提供技术支持服务的资质和能力；3. 丙方为专业独立第三方，负责监督乙方履行合同义务，确保甲方权益得到保障；4. 甲方、乙方、丙方本着平等互利的原则，同意就甲方使用SXCORS系统所涉及的技术支持服务事项签订本协议。为保证甲方权益，本协议特别约定如下：第一条 第三方主体丙方的职责和权益1.1 丙方作为独立第三方，负责监督乙方履行本协议约定的义务，确保甲方权益得到保障。1.2 丙方有权对乙方提供的技术支持服务进行评估，提出改进意见和建议，乙方应予以重视并采取相应措施。1.3 丙方在履行监督职责过程中，发现乙方存在违约行为，有权要求乙方立即纠正，并向甲方赔偿损失。第二条 甲方权益主导2.1 甲方有权根据实际需求，向乙方提出技术支持服务的要求，乙方应予以满足。2.2 甲方有权对乙方提供的技术支持服务质量进行监督和评价，并要求乙方及时改进。2.3 甲方有权在合同履行过程中，要求乙方提供相关技术资料和数据，乙方应予以配合。2.4 甲方有权在合同约定的技术支持服务期限内，要求乙方提供不限次数的技术支持服务。第三条 乙方违约及限制条款3.1 乙方未按照约定时间提供技术支持服务，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=技术支持服务费用×逾期天数×1%。3.2 乙方提供的技术支持服务不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方在规定时间内予以整改，并有权解除本协议。3.3 乙方未经甲方同意，不得将本协议项下的技术支持服务转包给其他单位或个人。3.4 乙方应严格按照本协议约定的费用标准向甲方收取技术支持服务费用，不得擅自提高费用。第四条 丙方监督和评估4.1 丙方应定期对乙方提供的技术支持服务进行评估，并向甲方提供评估报告。4.2 丙方发现乙方存在违约行为，有权要求乙方立即纠正，并向甲方赔偿损失。4.3 丙方应在本协议约定的技术支持服务期限内，全程参与监督乙方履行合同义务。第五条 争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条 其他约定6.1 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2 本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. SXCORS系统技术参数及功能说明2. 技术支持服务费用明细表3. 乙方技术人员名单及资质证明4. 培训资料和课程安排第三方介入的意义和目的：第三方主体丙方的介入，旨在确保乙方按照约定提供高质量的技术支持服务，保障甲方权益得到充分保障。丙方作为独立第三方，具有专业知识和经验，能够对乙方履行合同义务进行有效监督和评估，提出改进意见和建议，促进双方履行合同义务，确保合同目的得以实现。甲方为主导的目的和意义：本协议以甲方为主导，强调甲方的权益和利益，确保甲方在合同履行过程中享有充分的权益保障。甲方作为SXCORS系统的使用方，有权提出技术支持服务的要求，并对乙方提供的技术支持服务质量进行监督和评价。通过本协议第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导本技术支持服务协议（以下简称“本协议”）由以下三方于_年_月_日签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（以下简称“乙方”）地址：_联系人：_联系电话：_丙方：（以下简称“丙方”）地址：_联系人：_联系电话：_1. 甲方为SXCORS系统的使用方，需要乙方提供技术支持服务；2. 乙方为SXCORS系统的开发商，具备提供技术支持服务的资质和能力；3. 丙方为专业独立第三方，负责监督乙方履行合同义务，确保乙方权益得到保障；4. 甲方、乙方、丙方本着平等互利的原则，同意就甲方使用SXCORS系统所涉及的技术支持服务事项签订本协议。为保证乙方权益，本协议特别约定如下：第一条 第三方主体丙方的职责和权益1.1 丙方作为独立第三方，负责监督甲方履行本协议约定的义务，确保乙方权益得到保障。1.2 丙方有权对甲方提供的技术支持服务进行评估，提出改进意见和建议，甲方应予以重视并采取相应措施。1.3 丙方在履行监督职责过程中，发现甲方存在违约行为，有权要求甲方立即纠正，并向乙方赔偿损失。第二条 乙方权益主导2.1 乙方有权根据实际需求，向甲方提出技术支持服务的要求，甲方应予以满足。2.2 乙方有权对甲方提供的技术支持服务质量进行监督和评价，并要求甲方及时改进。2.3 乙方有权在合同履行过程中，要求甲方提供相关技术资料和数据，甲方应予以配合。2.4 乙方有权在合同约定的技术支持服务期限内，要求甲方提供不限次数的技术支持服务。第三条 甲方违约及限制条款3.1 甲方未按照约定时间提供技术支持服务，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=技术支持服务费用×逾期天数×1%。3.2 甲方提供的技术支持服务不符合约定的质量标准，乙方有权要求甲方在规定时间内予以整改，并有权解除本协议。3.3 甲方未经乙方同意，不得将本协议项下的技术支持服务转包给其他单位或个人。3.4 甲方应严格按照本协议约定的费用标准向乙方收取技术支持服务费用，不得擅自提高费用。第四条 丙方监督和评估4.1 丙方应定期对甲方提供的技术支持服务进行评估，并向乙方提供评估报告。4.2 丙方发现甲方存在违约行为，有权要求甲方立即纠正，并向乙方赔偿损失。4.3 丙方应在本协议约定的技术支持服务期限内，全程参与监督甲方履行合同义务。第五条 争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条 其他约定6.1 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2 本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. SXCORS系统技术参数及功能说明2. 技术支持服务费用明细表3. 甲方技术人员名单及资质证明4. 培训资料和课程安排乙方为主导的目的和意义：本协议以乙方为主导，强调乙方的权益和利益，确保乙方在合同履行过程中享有充分的权益保障。作为SXCORS系统的开发商，乙方有权提出技术支持服务的要求，并对甲方提供的技术支持服务质量进行监督和评价。通过本协议，乙方旨在确保甲方履行合同义务，确保合同目的得以实现，并从中获得应有的权益。弱化甲方为主导的意义和目的：在本协议中，甲方的主导地位相对较弱，主要体现在甲方作为SXCORS系统的使用方，需要依赖乙方提供的技术支持服务。甲方的主要义务是按照约定支付技术