建设工程施工分包合同(原范本沿用版).docx

建设工程施工分包合同(原范本沿用版)合同编号：_甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其_（以下简称“工程”）的施工分包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_二、分包范围2.1 乙方分包范围包括：_2.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的施工任务，并保证分包工程的质量和安全。三、合同价格3.1 本合同的合同价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。3.2 乙方在合同签订后_日内向甲方支付合同总价款的_%作为履约保证金。四、合同工期4.1 乙方应按合同约定的日期开始施工，合同约定的工期为_日。4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同总价款的_%。五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证分包工程的质量和安全。5.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。六、材料供应6.1 乙方应按照甲方的要求，使用甲方提供的材料。6.2 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。七、安全文明施工7.1 乙方应遵守施工现场的安全文明施工规定，确保施工过程中的安全和环保。7.2 乙方应承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。八、合同的变更和解除8.1 合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并书面确认。8.2 合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应费用。九、争议解决9.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。9.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件1：分包工程详细说明附件2：施工图纸附件3：材料供应清单附件4：安全生产责任书附件5：质量保证书附件6：合同价款支付凭证附件7：违约金计算公式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，甲方将其_（以下简称“工程”）的施工分包给乙方，引入第三方作为监督和保障主体，以甲方权益为主导，经三方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_二、分包范围及第三方职责2.1 乙方分包范围包括：_2.2 第三方作为监督和保障主体，负责对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求，负责协调解决甲方和乙方之间的争议。三、合同价格3.1 本合同的合同价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。3.2 乙方在合同签订后_日内向甲方支付合同总价款的_%作为履约保证金。3.3 第三方不直接参与合同价款的支付，但有权对乙方的履约情况进行评估，并提出支付建议。四、合同工期4.1 乙方应按合同约定的日期开始施工，合同约定的工期为_日。4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同总价款的_%。五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证分包工程的质量和安全。5.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。六、材料供应6.1 乙方应按照甲方的要求，使用甲方提供的材料。6.2 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。七、甲方权利及第三方保障7.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出意见和建议。7.2 甲方有权根据合同约定和第三方评估结果，决定合同价款的支付比例和时间。7.3 第三方应协助甲方监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度符合合同要求。八、乙方的违约及限制条款8.1 乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度不符合要求的，甲方有权要求乙方支付违约金。8.2 乙方如发生重大安全事故，或存在严重违法行为的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担相应责任。九、争议解决9.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。9.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件1：分包工程详细说明附件2：施工图纸附件3：材料供应清单附件4：安全生产责任书附件5：质量保证书附件6：合同价款支付凭证第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和保障，确保工程质量和进度符合甲方的要求。第三方作为调解者，可以协助解决甲方和乙方之间的争议，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权利和利益，确保乙方按照合同约定完成施工任务，保证工程质量和进度。甲方作为合同的主体，有权对乙方进行监督和评价，并根据实际情况决定合同价款的支付比例和时间。这样的安排有助于保护甲方的权益，确保工程项目的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：_乙方：_第三方：_鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，甲方需要乙方提供特定的服务（以下简称“服务”），为了确保服务质量和服务过程的合规性，甲方引入第三方作为监督和保障主体，以乙方权益为主导，经三方协商一致，订立本合同。一、服务概况1.1 服务名称：_1.2 服务地点：_1.3 服务内容：_1.4 服务期限：_二、乙方权益及第三方职责2.1 乙方应按照合同约定提供服务，并确保服务质量和效率符合甲方的要求。2.2 第三方作为监督和保障主体，负责对乙方的服务过程进行监督，确保服务质量和合规性，负责协调解决甲方和乙方之间的争议。三、服务费用3.1 本合同的服务费用为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。3.2 乙方有权根据服务的实际完成情况，要求甲方支付相应的服务费用。3.3 第三方不直接参与服务费用的支付，但有权对乙方的服务情况进行评估，并提出支付建议。四、服务期限及延期条款4.1 乙方应按照合同约定的时间完成服务。4.2 乙方如因不可抗力或其他客观原因导致服务延期，应提前通知甲方，并协商解决。五、乙方权利及甲方限制5.1 乙方有权要求甲方提供服务所需的相关资料和条件。5.2 乙方有权根据合同约定和第三方评估结果，要求甲方支付服务费用。5.3 甲方不得无故干预乙方的服务过程，不得无理要求乙方降低服务标准或延长服务期限。六、争议解决6.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至服务期限届满之日止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件1：服务详细说明附件2：服务流程图附件3：服务费用支付凭证乙方为主导的目的和意义在于，通过明确乙方的权利和利益，确保甲方按照合同约定提供相应的条件和支持，保障乙方提供服务的质量和效率。乙方作为合同的主体，有权要求甲方支付服务费用，并有权要求甲方不得无故干预服务过程，维护乙方的合法权益。弱化甲方为主导的意义和目的在于，避免甲方利用合同优势地位对乙方进行不合理的限制和要求，确保乙方在提供服务过程中具有足够的自主权和保障。通过引入第三方作为监督和保障主体，可以更加公平地处理甲方和乙方之间的争议，促进合同的顺利履行。