总包与分包安全生产管理协议书.doc

合同编号：_总包与分包安全生产管理协议书甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供分包服务过程中涉及的安全生产管理事项，达成如下协议：一、安全生产管理目标1.1 乙方必须严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行甲方的安全生产管理制度。1.2 乙方应确保分包工程的安全生产，防止生产安全事故的发生，保障甲方和乙方的员工生命财产安全。1.3 乙方应积极配合甲方的安全生产管理工作，共同维护施工现场的安全生产秩序。二、安全生产责任2.1 乙方应承担分包工程的安全生产责任，确保分包工程的安全生产符合法律法规和甲方要求。2.2 乙方应设立专职安全生产管理人员，负责分包工程的安全生产管理工作。2.3 乙方应按照甲方的要求，参加甲方组织的安全生产培训和演练，提高员工的安全生产意识和技能。2.4 乙方应定期对分包工程的安全生产进行检查，发现问题及时整改，并报告甲方。三、安全生产措施3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。3.2 乙方应严格执行施工现场的安全生产规章制度，遵守安全操作规程，确保员工的人身安全。3.3 乙方应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于设置安全警示标志、防护设施等。3.4 乙方应做好施工现场的消防工作，配备必要的消防设施和器材，定期进行消防演练。四、安全生产费用4.1 乙方应承担分包工程安全生产所需的一切费用，包括但不限于安全防护设施、器材购置费用、安全生产培训费用等。4.2 乙方应在合同价款中单独列支安全生产费用，并按照甲方的要求进行使用和监督管理。五、安全生产协调与沟通5.1 甲乙双方应建立安全生产协调与沟通机制，共同研究解决分包工程安全生产中的问题。5.2 乙方应定期向甲方报告分包工程的安全生产情况，及时反馈安全生产信息。5.3 甲方应积极为乙方提供安全生产方面的支持和帮助，共同促进分包工程的安全生产。六、违约责任6.1 乙方违反本协议的安全生产管理规定，导致生产安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。6.2 乙方未按照约定履行安全生产责任，甲方有权按照约定扣除乙方相应的合同款项。七、争议解决7.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日终止。甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_签订日期：_附件：1. 分包工程安全生产管理制度2. 安全生产培训和演练计划3. 安全生产费用预算和使用方案4. 安全生产协调与沟通机制第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导总包与分包安全生产管理协议书甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_第三方（安全生产监督机构）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为了加强分包工程的安全生产管理，提高安全生产水平，保障甲乙双方及第三方的人员生命财产安全，现经甲乙双方共同协商，特订立本协议，并邀请第三方作为安全生产监督机构，共同履行安全生产管理职责。一、第三方合同主体职责1.1 第三方作为安全生产监督机构，应按照法律法规和甲方要求，对分包工程的安全生产进行监督管理。1.2 第三方应对乙方提交的安全生产资料进行审核，确保分包工程的安全生产符合法律法规和甲方要求。1.3 第三方应定期对分包工程的安全生产进行检查，对存在的安全隐患提出整改要求，并监督乙方进行整改。1.4 第三方应在发生生产安全事故时，及时进行调查处理，并报告甲方。二、甲方权益主导2.1 甲方作为总包方，享有对分包工程的安全生产管理权，有权对乙方进行安全生产考核和评价。2.2 甲方有权要求乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。2.3 甲方有权对乙方进行安全生产培训和演练，提高员工的安全生产意识和技能。2.4 甲方有权对乙方的不安全行为进行纠正，并对乙方进行相应的经济处罚。2.5 甲方在履行本协议过程中，有权要求乙方提供安全生产相关的资料和信息。三、乙方违约及限制条款3.1 乙方违反本协议的安全生产管理规定，导致生产安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。3.2 乙方未按照约定履行安全生产责任，甲方有权按照约定扣除乙方相应的合同款项。3.3 乙方在分包工程中存在严重安全隐患，甲方有权要求乙方立即停工整改。3.4 乙方在分包工程中存在违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任。四、第三方介入的意义和目的4.1 第三方作为安全生产监督机构，介入本协议，有利于提高分包工程的安全生产水平，防止生产安全事故的发生。4.2 第三方介入本协议，有利于加强甲乙双方的沟通与协调，共同解决分包工程安全生产中的问题。4.3 第三方介入本协议，有利于保障甲方、乙方及第三方的人员生命财产安全，维护甲方的合法权益。五、甲方为主导的目的和意义5.1 甲方作为总包方，为主导本协议的签订和履行，有利于确保分包工程的安全生产符合法律法规和甲方要求。5.2 甲方为主导本协议，有利于保障甲方的合法权益，提高甲方的项目管理水平。5.3 甲方为主导本协议，有利于促进甲乙双方的合作，实现甲乙双方的共赢。六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。7.2 本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日终止。甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_第三方（安全生产监督机构）：_签订日期：_附件：1. 分包工程安全生产管理制度2. 安全生产培训和演练计划3. 安全生产费用预算和使用方案4. 安全生产协调与沟通机制第三方介入的意义和目的在于提供一个独立的监督机构，以确保分包工程的安全生产得到有效管理。同时，甲方作为总包方，在协议中享有多项权益，包括对分包工程的安全生产管理权、对乙方进行安全生产考核和评价的权利，以及对乙方违约行为的追究权。这些权益的设定旨在保障甲方的合法权益，提高分包工程的安全生产水平，防止生产安全事故的发生。通过第三方主体的介入，可以进一步加强甲乙双方的合作，实现共赢的局面。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导总包与分包安全生产管理协议书甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_第三方（安全生产监督机构）：_鉴于甲方作为总包方，乙方作为分包方，为了确保分包工程的安全生产，提高安全生产水平，保障双方及第三方的人员生命财产安全，同时引入第三方作为安全生产监督机构，共同履行安全生产管理职责，现经甲乙双方协商一致，特订立本协议。一、第三方合同主体职责1.1 第三方作为安全生产监督机构，应按照法律法规和乙方要求，对分包工程的安全生产进行监督管理。1.2 第三方应对甲方提交的安全生产资料进行审核，确保分包工程的安全生产符合法律法规和乙方要求。1.3 第三方应定期对分包工程的安全生产进行检查，对存在的安全隐患提出整改要求，并监督甲方进行整改。1.4 第三方应在发生生产安全事故时，及时进行调查处理，并报告乙方。二、乙方权益主导2.1 乙方作为分包方，享有对分包工程的安全生产管理权，有权对甲方进行安全生产考核和评价。2.2 乙方有权要求甲方按照乙方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。2.3 乙方有权对甲方进行安全生产培训和演练，提高员工的安全生产意识和技能。2.4 乙方有权对甲方的不安全行为进行纠正，并对甲方进行相应的经济处罚。2.5 乙方在履行本协议过程中，有权要求甲方提供安全生产相关的资料和信息。三、甲方违约及限制条款3.1 甲方违反本协议的安全生产管理规定，导致生产安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。3.2 甲方未按照约定履行安全生产责任，乙方有权按照约定扣除甲方相应的合同款项。3.3 甲方在分包工程中存在严重安全隐患，乙方有权要求甲方立即停工整改。3.4 甲方在分包工程中存在违约行为，乙方有权要求甲方承担违约责任。四、乙方为主导的目的和意义4.1 乙方为主导本协议的签订和履行，有利于确保分包工程的安全生产符合法律法规和乙方要求。4.2 乙方为主导本协议，有利于保障乙方的合法权益，提高乙方的项目管理水平。4.3 乙方为主导本协议，有利于促进甲乙双方的合作，实现甲乙双方的共赢。五、弱化甲方为主导的意义和目的5.1 通过弱化甲方为主导的地位，使乙方在协议中拥有更多的权利和利益，有利于保护乙方的权益。5.2 弱化甲方为主导的地位，有助于平衡甲乙双方的力量，促进双方在合作中的平等地位。六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。7.2 本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日终止。甲方（总包方）：_乙方（分包方）：_第三方（安全生产监督机构）：_签订日期：_附件：1. 分包工程安全生产管理制度2. 安全生产培训和演练计划3. 安全生产费用预算和使用方案4. 安全生产协调与沟通机制乙方为主导的目的和意义在于保护乙方的合法权益，提高乙方的项目管理水平，并促进甲乙双方的合作共赢。通过弱化甲方为主导的地位，使乙方在协议中拥有更多的权利和利益，有助于平衡甲乙双方的力量，促进双方在合作中的平等地位。