建设工程施工合同文本xx.docx

建设工程施工合同文本合同编号：_甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程总投资：_第二条 合同价款2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，未考虑以下因素导致的费用增加：（1）变更设计；（2）现场施工条件变化；（3）不可抗力因素。2.3 乙方应按照本合同约定的工程量和质量要求，完成施工任务。第三条 合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定的违约责任承担相应的违约金。第四条 工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格标准：（1）符合设计文件和施工图纸的要求；（2）符合国家标准、行业标准和甲方要求；（3）满足使用功能和安全要求；（4）外观整洁，无明显缺陷。第五条 付款方式及进度5.1 本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和时间双方另行商定。5.2 甲方按照乙方完成的工程量和质量，支付相应的工程进度款。5.3 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工，应按照逾期付款的违约金承担违约责任。6.2 甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期付款的违约金承担违约责任。6.3 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。第七条 争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_年_月_日1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程量清单4. 相关法律法规及政策文件5. 其他双方认为需要附加的资料第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：丙方（第三方主体）：法定代表人：鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供施工服务，引入丙方作为第三方主体提供支持，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程总投资：_第二条 合同价款2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，未考虑以下因素导致的费用增加：（1）变更设计；（2）现场施工条件变化；（3）不可抗力因素。2.3 乙方应按照本合同约定的工程量和质量要求，完成施工任务。第三条 合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定的违约责任承担相应的违约金。第四条 工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格标准：（1）符合设计文件和施工图纸的要求；（2）符合国家标准、行业标准和甲方要求；（3）满足使用功能和安全要求；（4）外观整洁，无明显缺陷。第五条 付款方式及进度5.1 本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和时间双方另行商定。5.2 甲方按照乙方完成的工程量和质量，支付相应的工程进度款。5.3 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。第六条 甲方权益保障6.1 乙方应接受丙方的监督和管理，确保施工过程的顺利进行。6.2 丙方应提供专业的技术支持和咨询服务，保障甲方的利益。6.3 甲方有权根据工程进度和质量情况，调整乙方的施工计划和人员配置。6.4 甲方有权对乙方进行现场检查，确保施工质量符合约定。第七条 乙方违约及限制条款7.1 乙方未按照约定时间完成施工，应按照逾期付款的违约金承担违约责任。7.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。7.3 乙方不得擅自将工程转包或分包给其他单位或个人。7.4 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。第八条 争议解决8.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方保存一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程量清单4. 相关法律法规及政策文件5. 其他双方认为需要附加的资料第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方提供专业的技术支持和管理监督，确保工程质量和进度的控制，增加甲方的权益保障。第三方主体具有丰富的经验和专业知识，能够提供有效的解决方案和风险防范，有助于提高工程质量和效率。第三方主体的介入还有助于协调甲乙双方的关系，解决合同履行过程中的争议，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为发包方，承担着工程的投资和决策权，有权对工程质量和进度进行监督和控制。甲方为主导的目的在于确保工程按照甲方的要求和标准进行施工，保障甲方的利益和权益。甲方通过与乙方和第三方主体的合同约定，明确各方的责任和义务，确保施工过程的顺利进行，增加甲方的权益保障和利益实现。甲方为主导第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：丙方（第三方主体）：法定代表人：鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供施工服务，引入丙方作为第三方主体提供支持，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程总投资：_第二条 合同价款2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，未考虑以下因素导致的费用增加：（1）变更设计；（2）现场施工条件变化；（3）不可抗力因素。2.3 乙方应按照本合同约定的工程量和质量要求，完成施工任务。第三条 合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定的违约责任承担相应的违约金。第四条 工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格标准：（1）符合设计文件和施工图纸的要求；（2）符合国家标准、行业标准和甲方要求；（3）满足使用功能和安全要求；（4）外观整洁，无明显缺陷。第五条 付款方式及进度5.1 本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和时间双方另行商定。5.2 甲方按照乙方完成的工程量和质量，支付相应的工程进度款。5.3 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。第六条 乙方权益保障6.1 乙方应接受丙方的监督和管理，确保施工过程的顺利进行。6.2 丙方应提供专业的技术支持和咨询服务，保障乙方的利益。6.3 乙方有权根据工程进度和质量情况，调整施工计划和人员配置。6.4 乙方有权对甲方进行现场检查，确保施工质量符合约定。第七条 甲方违约及限制条款7.1 甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期付款的违约金承担违约责任。7.2 甲方不得擅自变更工程设计或施工图纸，如有变更，应与乙方协商一致。7.3 甲方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。第八条 争议解决8.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方保存一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程量清单4. 相关法律法规及政策文件5. 其他双方认为需要附加的资料乙方为主导的目的和意义：乙方作为承包方，承担着施工任务和工程质量的责任，有权要求甲方履行合同约定的义务，保障乙方的权益。乙方为主导的目的在于确保工程按照乙方的施工能力和质量标准进行，增加乙方的利益和权益实现。通过与甲方和第三方主体的合同约定，乙方可以确保工程进度和质量的控制，获得甲方应有的支持和服务。乙方为主导还有助于协调双方的关系，解决合同履行过程中的争议，维护乙方的合法权益。弱化甲方为主导的意义和目的：在第三方主体介入的情况下，甲方的主导地位相对减弱，但仍需履行合同约定的义务，确保工程的顺利进行。甲方弱化为主导的意义和目的在于促进双方的合作和协商，平衡双方的权益，避免甲方过度干预施工过程，减少甲方的责任和风险。通过第三方主体的介入，甲方可以将更多的关注点放在工程的投资和决策上，而施工的具体事宜