建设工程施工合同(对外).docx

建设工程施工合同(对外)合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_乙方（以下简称“承包商”）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期总日历天数：_天2.2 开工日期：_2.3 竣工日期：_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级：_四、合同价格4.1 合同总价：_元（大写：_元整）。4.2 合同价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整：_五、支付方式5.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。5.2 进度付款：按照工程实际进度，甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例，具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算：工程竣工后，乙方按照合同约定提交竣工结算报告，甲方审核无误后支付剩余工程价款。六、合同履行6.1 甲方义务：（1）按约定时间支付合同价款；（2）提供施工场地、基础设施和施工条件；（3）协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务：（1）按合同约定完成工程设计、施工、验收等环节；（2）保证工程质量、安全、进度等目标的实现；（3）遵守国家法律法规，严格执行合同约定。七、违约责任7.1 甲方违约：（1）未按约定时间支付价款的，应支付违约金，并承担由此造成的乙方损失；（2）未提供施工场地、基础设施和施工条件的，应承担由此造成的乙方损失；（3）其他违约行为：_7.2 乙方违约：（1）未按约定时间完成工程的，应支付违约金，并承担由此造成的甲方损失；（2）工程质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用；（3）其他违约行为：_八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 合同附件：_9.2 合同的修改、补充：_9.3 合同解除：_9.4 合同终止：_9.5 合同保密：_十、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：_第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：_乙方（以下简称“承包商”）：_第三方主体（以下简称“监理”）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期总日历天数：_天2.2 开工日期：_2.3 竣工日期：_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级：_四、合同价格4.1 合同总价：_元（大写：_元整）。4.2 合同价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整：_五、支付方式5.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。5.2 进度付款：按照工程实际进度，甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例，具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算：工程竣工后，乙方按照合同约定提交竣工结算报告，甲方审核无误后支付剩余工程价款。六、合同履行6.1 甲方义务：（1）按约定时间支付合同价款；（2）提供施工场地、基础设施和施工条件；（3）协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务：（1）按合同约定完成工程设计、施工、验收等环节；（2）保证工程质量、安全、进度等目标的实现；（3）遵守国家法律法规，严格执行合同约定。七、甲方权益保障7.1 第三方监理的介入：甲方有权委托第三方监理对工程施工进行全过程监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。监理单位的费用由甲方承担。7.2 甲方监督权：甲方有权对工程施工进行现场监督，对施工进度、质量、安全等方面进行检查，并提出意见和建议。乙方应积极配合，不得拒绝。7.3 甲方调整权：甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行调整。乙方应按照甲方的要求，及时调整并执行。7.4 甲方解除权：甲方有权在合同履行过程中，因乙方违约等原因解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方要求，承担相应责任。八、乙方违约及限制条款8.1 乙方违约：（1）未按约定时间完成工程的，应支付违约金，并承担由此造成的甲方损失；（2）工程质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用；（3）其他违约行为：_8.2 乙方限制：（1）乙方不得将合同项下的权利义务转让给第三方；（2）乙方不得擅自更改工程设计、施工方案等；（3）乙方不得违反国家法律法规，损害甲方合法权益。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方主体（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：_第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，有利于甲方对工程质量、安全、进度等方面的全面把控，确保甲方利益的实现。通过第三方监理的监督，可以有效地规范乙方施工行为，防止乙方违约行为的发生。第三方监理还可以为甲方提供第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导乙方（以下简称“承包商”）：_甲方（以下简称“业主”）：_第三方主体（以下简称“咨询机构”）：_鉴于甲方为某项工程项目的业主，拟委托乙方进行该工程的设计与施工，为确保工程质量、安全及进度，甲方有权邀请第三方咨询机构提供专业咨询服务，现甲、乙、第三方主体经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期总日历天数：_天2.2 开工日期：_2.3 竣工日期：_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级：_四、合同价格4.1 合同总价：_元（大写：_元整）。4.2 合同价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整：_五、支付方式5.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。5.2 进度付款：按照工程实际进度，甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例，具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算：工程竣工后，乙方按照合同约定提交竣工结算报告，甲方审核无误后支付剩余工程价款。六、合同履行6.1 甲方义务：（1）按约定时间支付合同价款；（2）提供施工场地、基础设施和施工条件；（3）协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务：（1）按合同约定完成工程设计、施工、验收等环节；（2）保证工程质量、安全、进度等目标的实现；（3）遵守国家法律法规，严格执行合同约定。七、乙方权益保障7.1 第三方咨询机构的介入：乙方有权邀请第三方咨询机构对工程施工进行全过程监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。咨询机构的费用由乙方承担。7.2 乙方监督权：乙方有权对工程施工进行现场监督，对施工进度、质量、安全等方面进行检查，并提出意见和建议。甲方应积极配合，不得拒绝。7.3 乙方调整权：乙方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行调整。甲方应按照乙方的要求，及时调整并执行。7.4 乙方解除权：乙方有权在合同履行过程中，因甲方违约等原因解除合同。解除合同后，甲方应按照乙方要求，承担相应责任。八、甲方违约及限制条款8.1 甲方违约：（1）未按约定时间支付价款的，应支付违约金，并承担由此造成的乙方损失；（2）未提供施工场地、基础设施和施工条件的，应承担由此造成的乙方损失；（3）其他违约行为：_8.2 甲方限制：（1）甲方不得将合同项下的权利义务转让给第三方；（2）甲方不得擅自更改工程设计、施工方案等；（3）甲方不得违反国家法律法规，损害乙方合法权益。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方主体（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：_乙方为主导的目的和意义：在本次合同中，乙方作为承包商，主导合同的条款制定，以确保乙方的合法权益得到充分保障。乙方通过设定权利条款和多种利益条款，确保乙方在