工程变更、索赔及施工合同争议的处理.docx

第一篇范文：合同编号：待填写工程变更、索赔及施工合同争议的处理甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的相关事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程总价：_二、变更处理2.1甲方要求变更合同约定的工程内容、规模、标准等，应提前书面通知乙方，并经乙方确认后方可实施。甲方应承担由此产生的额外费用。2.2乙方因施工需要，确需变更合同约定的工程内容、规模、标准等，应提前书面通知甲方，并经甲方确认后方可实施。乙方应承担由此产生的额外费用。三、索赔处理3.1甲方逾期支付合同价款，应按照逾期付款金额的_%向乙方支付违约金。3.2乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期交付工程部分的合同价款的_%向甲方支付违约金。3.3因不可抗力导致工程变更、延期或停工，双方互不承担违约责任。四、争议处理4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.2双方在争议解决过程中，应保持工程建设的顺利进行，避免损失的扩大。五、附件5.1工程图纸5.2工程量清单5.3合同价款支付明细表5.4其他与合同有关的文件本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完合同价款之日起终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导工程变更、索赔及施工合同争议的处理甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守。同时，为保证甲方权益，引入第三方作为担保和监督主体，共同参与合同的履行和监督。一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程总价：_二、第三方主体职责2.1第三方作为中立担保方，负责监督甲方和乙方的合同履行，确保合同条款得到严格执行。2.2第三方应独立公正地处理合同争议，维护甲方的合法权益。2.3第三方应定期对工程进度、质量进行审核，确保工程按期按质完成。三、变更处理3.1甲方要求变更合同约定的工程内容、规模、标准等，应提前书面通知乙方和第三方，并经乙方确认后方可实施。甲方应承担由此产生的额外费用。3.2乙方因施工需要，确需变更合同约定的工程内容、规模、标准等，应提前书面通知甲方和第三方，并经甲方确认后方可实施。乙方应承担由此产生的额外费用。四、索赔处理4.1甲方逾期支付合同价款，应按照逾期付款金额的_%向乙方支付违约金。4.2乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期交付工程部分的合同价款的_%向甲方支付违约金。4.3若乙方违约，甲方有权请求第三方协助处理违约事宜，并要求乙方支付违约金。4.4因不可抗力导致工程变更、延期或停工，双方互不承担违约责任。五、甲方权益保障5.1甲方有权根据合同约定，对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量。5.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行进度和成本控制，确保工程按期完成。5.3甲方在合同履行过程中，享有优先权，包括但不限于工程进度、质量问题处理等。5.4甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况，对乙方进行奖惩。六、乙方限制条款6.1乙方应严格按照合同约定，履行合同义务，确保工程质量。6.2乙方应严格按照合同约定，履行进度和成本控制，确保工程按期完成。6.3乙方在合同履行过程中，如有违约行为，甲方有权请求第三方协助处理，并要求乙方承担违约责任。七、争议处理7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保持工程建设的顺利进行，避免损失的扩大。八、附件8.1工程图纸8.2工程量清单8.3合同价款支付明细表8.4其他与合同有关的文件本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完合同价款之日起终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_第三方介入的意义和目的：第三方作为中立担保方，介入甲方和乙方的合同履行，有利于维护甲方的合法权益，确保合同条款得到严格执行。第三方独立公正地处理合同争议，有助于降低合同纠纷的风险，提高合同履行效率。第三方定期对工程进度、质量进行审核，有利于确保工程按期按质完成，提高甲方对工程建设的满意度。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，有权力和义务对乙方进行工程建设的监督和检查，确保工程质量。甲方有权根据合同约定，对乙方进行进度和成本控制，确保工程按期完成。甲方在合同履行过程中，享有优先权，有利于保障甲方的合法权益。甲方为主导，有利于确保工程建设的顺利进行，提高甲方对工程建设的满意度。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发合同变更、索赔及争议处理甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行软件开发的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守。同时，为保证乙方权益，引入第三方作为中立担保方，共同参与合同的履行和监督。一、软件开发概况1.1软件名称：_1.2软件功能：_1.3开发周期：_1.4开发费用：_二、第三方主体职责2.1第三方作为中立担保方，负责监督甲方和乙方的合同履行，确保合同条款得到严格执行。2.2第三方应独立公正地处理合同争议，维护乙方的合法权益。2.3第三方应定期对软件开发进度、质量进行审核，确保软件按期按质完成。三、变更处理3.1甲方要求变更合同约定的软件功能、规模、标准等，应提前书面通知乙方和第三方，并经乙方确认后方可实施。甲方应承担由此产生的额外费用。3.2乙方因技术需要，确需变更合同约定的软件功能、规模、标准等，应提前书面通知甲方和第三方，并经甲方确认后方可实施。乙方应承担由此产生的额外费用。四、索赔处理4.1甲方逾期支付合同价款，应按照逾期付款金额的_%向乙方支付违约金。4.2乙方未按照合同约定的工期完成软件开发，应按照逾期交付软件部分的合同价款的_%向甲方支付违约金。4.3若乙方违约，甲方有权请求第三方协助处理违约事宜，并要求乙方支付违约金。4.4因不可抗力导致软件开发变更、延期或停工，双方互不承担违约责任。五、乙方权益保障5.1乙方有权根据合同约定，对甲方需求进行澄清和调整，确保软件开发符合甲方实际需求。5.2乙方有权根据合同约定，对软件开发过程进行监督和检查，确保软件质量。5.3乙方在合同履行过程中，享有优先权，包括但不限于软件功能调整、进度问题处理等。5.4乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况，对甲方进行奖惩。六、甲方限制条款6.1甲方应严格按照合同约定，履行合同义务，确保软件开发需求的准确性和稳定性。6.2甲方应严格按照合同约定，履行进度和成本控制，确保软件按期完成。6.3甲方在合同履行过程中，如有违约行为，乙方有权请求第三方协助处理，并要求甲方承担违约责任。七、争议处理7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保持软件开发工作的顺利进行，避免损失的扩大。八、附件8.1软件需求说明书8.2软件开发计划8.3合同价款支付明细表8.4其他与合同有关的文件本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字（或盖章）之日起生效，至软件验收合格且甲方支付完合同价款之日起终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同主体，有权力和义务对甲方需求进行澄清和调整，确保软件开发符合甲方实际需求。乙方有权根据合同约定，对软件开发过程进行监督和检查，确保软件质量。乙方在合同履行过程中，享有优先权，有利于保障乙方的合法权益。乙方为主导，有利于确保软件开发工作的顺利进行，提高乙方对软件开发项目的满意度。弱化甲方为主导的意义和目的：在引入第三方作为中立担保方的情况下，甲方的主导地位相对减弱，有利于平衡甲乙双方的权益。甲方应严格按照合同约定履行合同义务，确保软件开发需求的准确性和稳定性。甲方在合同履行过程中，如有违约行为，乙方有权请求第三方协助处理，并要求甲方承担违约责任。通过第三方的主体职责和权益保障，可以有效降低合同纠纷的风险，提高合同履行效率。