一级建造师题库第五章建设工程勘察设计合同管理[题目答案分离版][题目答案结合版].docx

《一级建造师题库第五章建设工程勘察设计合同管理[题目答案分离版][题目答案结合版].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师题库第五章建设工程勘察设计合同管理[题目答案分离版][题目答案结合版].docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师题库第五章建设工程勘察设计合同管理题目答案分离版题目答案结合版 打印本页 第五章建设工程勘察设计合同管理题目答案分别版 字体：大 中 小 更多精准信息 考前绝密押题 QQ：910192060 一、单项选择题 1、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的状况下，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。 A.按设计合同要求，提交最终一部分图纸，发包人结清全部设计费 B.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸 C.工程施工完成竣工验收工作 D.工程通过保修期检验 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。在合同正常履行状况下，工程施工竣工验收工作，或托付专业建设

2、工程设计单位完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 2、设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指。 A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止 B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止 C.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，设计人收到定金为设计开工的标记，除了合同约定的交

3、付设计文件的时间外，还可能包括由于非设计人应担当责任和风险的缘由，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 3、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。 A.设计人担当 B.发包人担当 C.双方各自担当 D.设计审批部门担当 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是违约责任。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应担当的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，根据设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。参见教材P102。 【该题针对“设

4、计合同的履行管理”学问点进行考核】 4、设计人的责任中，属于技术设计的内容的是。 A.总体设计 B.方案设计 C.参与初步审查，并做必要修正 D.编制施工图设计文件 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计人的职责。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 5、根据设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人缘由要求解除合同，发包人应。 A.允许设计人没收定金 B.将全部设计费支付给设计人 C.将设计费的50支付给设计人 D.按实际完成的工作量支付设计费 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。在合同履行期间，发包人要求终止

5、或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 6、设计开工的标记是。 A.收到定金 B.合同签字盖章 C.签字后第3天 D.合同规定开工期限 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标记。假如发包人未能按时支付，设计人有权推

6、迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 7、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的核算设计费。 A.初步设计概算 B.投资估算 C.施工图预算 D.扩大的初步设计概算 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的支付管理。假如合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 8、因发包人的缘由要求解除合同，当设计工作不足一半时，应当。 A.不退定金 B.

7、按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设计费 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。因发包人缘由要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 9、设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是。 A.保证设计质量 B.完成施工圈设计 C.协作施工 D.爱护发包人的学问产权 【正确答案】：A 【答案解析】：

8、本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 10、发包人逾期支付设计人设计费应担当应支付金额的逾期违约金。 A.2% B.2 C.5% D.5 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 11、设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应。 A.退还定金 B.双倍返还定金 C.退还定金并赔偿发包人损失 D.支付设计费的2的违约金 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。 【该题针对“设计

9、合同的履行管理”学问点进行考核】 12、设计合同示范文本规定，在合同正常履行的状况下，设计人为合同项目的服务结束。 A.交付设计文件 B.完成设计变更 C.设计文件审查通过 D.托付专业建设工程设计完成施工安装验收 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 13、经过修改的设计文件应运用。 A.报总监理工程师审核批准后 B.按设计管理程序经有关部门审批后 C.由设计人签字盖章后 D.由发包人审查批准后 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。 【

10、该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 14、设计合同示范文本规定，发包人向设计人供应设计依据文件和基础资料超过规定期限天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 A.7 B.14 C.15 D.30 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 15、发包人从施工进度的须要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，。 A.须征得设计人同意 B.须报经施工图审批部门批准 C.须由总监理工程师下达指令 D.不须要鉴定提前交付设计文件的

11、协议 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 16、勘察合同示范文本根据托付勘察任务的不同分为两个版本，下列托付任务中同时属于勘察合同示范文本和的是。 A.岩土工程的监测资料 B.工程测量、工程物探 C.为设计供应勘察工作、工程测量 D.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查勘的是勘察设计合同示范文本的共同适用对象。参见教材P92。 【该题针对“勘察设计合同示范文本”学问点进行考核】 17、不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺当开展应供应的条件

12、是。 A.修好通行道路 B.平整施工现场 C.挖好排水沟渠 D.测绘地形图 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是发包人应为勘察人供应的现场工作条件。参见教材P94。 【该题针对“勘察合同的订立”学问点进行考核】 18、勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由负责拆除。 A.勘察人 B.设计人 C.发包人 D.监理人 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是勘察合同中发包人的责任，发包人应为勘察人供应现场工作条件，拆除地上地下障碍物。参见教材P94。 【该题针对“勘察合同的订立”学问点进行考核】 19、设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是。 A.和解 B.调解 C.和解或诉

13、讼 D.仲裁或诉讼 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是合同争议的解决。设计合同中明确约定解决合同争议的最终方式是采纳仲裁或诉讼。采纳仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。参见教材P95。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 20、在下列设计文件中，需注明建设工程合理运用年限的设计文件是。 A.方案设计文件 B.初步设计文件 C.施工图设计文件 D.设计概算文件 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计深度要求，施工图设计文件应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。参见教材P95。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 21、不

14、属于托付勘察范围，发包人又未供应相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身损害和造成经济损失时，由担当民事责任。 A.保险机构 B.勘察人 C.发包人 D.政府 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是勘察合同发包人的责任。在勘察现场范围内，不属于托付勘察任务而又没有资料、图纸的地区，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。参见教材P95。 【该题针对“勘察合同的履行管理”学问点进行考核】 22、发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括。 A.工程范围 B.工程

15、规模 C.设计方案 D.限额设计要求 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同发包人应供应的文件和资料。项目设计要求包括：工程的范围和规模；限额设计的要求；设计依据的标准；法律、法规规定应满意的其他条件。参见教材P94。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 23、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务托付另一设计人，则。 A.原设计人对变更的设计不担当责任 B.该部分设计成果需经原设计人审查批准 C.原设计人对该部分设计质量担当连带责任 D.原设计人对该部分设计未能按时交付担当责任 【正

16、确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计工作内容的变更。修改单位对修改的勘察、设计文件担当相应的则任，设计人不再对修改的部分负责。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 24、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。 A.设计人 B.监理人 C.审图机构 D.发包人 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是设计发包人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 25、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满意的须要。 A.限制概算 B.编制招标文件 C.施工图设计 D.非标准设备制作 【

17、正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计合同的订立。方案设计文件的设计深度应能满意编制初步设计文件和限制概算的须要。参见教材P95。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 26、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。 A.0万元 B.1万元 C.3万元 D.7万元 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作

18、量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 27、设计合同的发包人，依据工程实际状况须要修改设计文件时，应根据法定程序进行变更，即。 A.由原设计合同承包人完成设计修改 B.发包人经审批机关批准后，自行修改 C.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是设计工作内容的变更。假如发包人依据工程的实际须要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、

19、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后运用。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 28、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60。若合同终止，发包人应向设计人支付。 A.合同约定设计费的60 B.双倍定金作为赔偿 C.合同约定设计费的一半 D.合同约定的全部设计费 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计

20、工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 二、多项选择题 1、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。 A.对勘察资料的正确性负责 B.供应必要的现场工作条件 C.爱护设计人的学问产权 D.完成施工中出现的设计变更 E.负责设计人与承包人的工作协调 【正确答案】：ABC 【答案解析】：本题考查的是发包人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 2、工程设计合同签

21、订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括。 A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充 B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工 C.经过批准的设计文件须要修改，发包人先报经原审批机关批准，再托付原设计人修改 D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批 E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计 【正确答案】：ACD 【答案解析】：本题考查的是设计工作内容的变更。假如发包人依据工程的实际须要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建

22、设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后运用。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 3、设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括。 A.发包人应供应的有关资料和文件 B.托付设计任务的范围和内容 C.项目投资要求 D.双方的责任 E.设计依据 【正确答案】：ABD 【答案解析】：本题考查的是设计合同示范文本。设计合同示范文本适用于民用建设工程设计合同，主要条款除了选项A、B、D外，还包括以下几方面的内容： 订立合同依据的文件。 设计人应交付的资料和文件。 设计费的支付。 违约责任。 其他。参见教材P9

23、3。 【该题针对“勘察设计合同示范文本”学问点进行考核】 4、设计合同示范文本规定，发包人应向设计人供应的设计依据文件和资料包括。 A.经批准的可行性探讨报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料 【正确答案】：ACE 【答案解析】：本题考查的是设计合同发包人应供应的文件和资料。发包人应供应的设计依据文件和资料： 经批准的项目可行性探讨报告或项目建议书。 城市规划许可文件。 工程勘察资料。参见教材P94。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 5、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括。 A.按时供应设计依据文件和基础资料 B.爱护发包人的学问产

24、权 C.负责审查外商供应的设计资料 D.保证设计质量 E.设计交底 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：本题考查的是设计合同中设计人的责任。设计人的责任还包括各设计阶段的工作任务。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 6、下列说法正确的是。 A.在勘察现场范围内，不属于托付勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人赐予适当补偿 B.发包人应派人负责勘察现场的平安保卫工作 C.发包人对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用 D.发包人若要求在合同规定时问内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费 E.勘察过程中的任何

25、变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：本题考查的是勘察合同履行管理。在勘察现场范围内，不属于托付勘察任务而又没有资料、图纸的地区，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。参见教材P95。 【该题针对“勘察合同的履行管理”学问点进行考核】 7、由于发包人未给勘察人供应必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应担当的责任包括。 A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算 B.

26、工期按实际延误的工日顺延 C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费 D.付给勘察机构适当的利润 E.接着供应必要的生活条件 【正确答案】：ABC 【答案解析】：本题考查的是勘察合同的违约责任。由于发包人未给勘察人供应必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应担当的责任包括： 付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算。 工期按实际延误的工日顺延。 补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。参见教材P101。 【该题针对“勘察合同的履行管理”学问点进行考核】 8、设计合同示范文本规定，发包人向设计人供应的项目设计要求包括。 A.经批准的项目建议书 B.工程的范围和规模 C.设计依据的

27、标准 D.限额设计的要求 E.满意法律、法规的规定条件 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：本题考查的是设计合同的订立。参见教材P94。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 9、设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满意的须要。 A.限制概算 B.施工 C.编制施工招标文件 D.主要设备材料订货 E.编制施工图设计文件 【正确答案】：CDE 【答案解析】：本题考查的是发包人订立设计合同时应供应的资料和托付工作范围。参见教材P95。 【该题针对“设计合同的订立”学问点进行考核】 10、托付勘察任务的工作范围包括。 A.工程勘察任务 B.技术要求 C.预料的勘察工作量 D.勘察成果资料

28、提交的份数 E.其他必要的相关资料 【正确答案】：ABCD 【答案解析】：本题考查的是勘察合同中托付任务的工作范围。托付任务的工作范围包括：工程勘察任务。可能包括：自然条件观测；地形图测绘；资源探测；岩土工程勘察；地震平安性评价；工程水文地质勘察；环境评价；模型试验等。技术要求。预料的勘察工作量。勘察成果资料提交的份数。参见教材P93。 【该题针对“勘察合同的订立”学问点进行考核】 11、建设工程勘察合同示范文本中，其次个范本涉及的工程，不包括。 A.岩土工程勘察 B.水文地质勘察 C.工程测量 D.工程物探勘察 E.凿井水文地质勘察 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：本题考查的是勘察设计

29、合同示范文本。参见教材P93。 【该题针对“勘察设计合同示范文本”学问点进行考核】 12、设计合同分为两个版本，其中建设工程设计合同GF-2000-0209主要条款有。 A.设计依据 B.双方的责任 C.项目投资要求 D.订立合同依据的文件 E.设计人应交付的资料和文件 【正确答案】：BDE 【答案解析】：本题考查的是设计合同示范文本主要条款。主要条款有：订立合同依据的文件；设计人应交付的资料和文件；设计费的支付；违约责任；托付设计任务的范围和内容发包人应供应的有关资料和文件双方的责任；其他。A、D选项属于设计合同示范文本的条款内容。参见教材P93。 【该题针对“勘察设计合同示范文本”学问点进

30、行考核】 13、下列关于设计期限说法正确的是。 A.因不行抗力影响，设计应顺延 B.因非设计人的缘由影响，设计期限应顺延 C.设计期限是定额规定的设计文件应当完成的时间 D.设计期限还包括由于非设计人的缘由，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和 E.因发包人应担当责任的事务对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延 【正确答案】：ABDE 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件的时间外，还可能包括由于非设计人应担当责任和风险的缘由，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不行抗力事务

31、；非设计人缘由的设计变更；发包人应担当责任的事务对设计进度的干扰等。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 14、设计人在各设计阶段的工作任务有。 A.编制方案设计 B.编制技术设计文件 C.设备设计的编制 D.参与初步审查 E.参加工程施工招标 【正确答案】：ABCD 【答案解析】：本题考查的是设计合同中设计人的责任。设计人在各设计阶段的工作任务有： 初步设计。包括：总体设计。方案设计，主要包括建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作。编制初步设计文件。 技术设计。包括：提出技术设计安排。编制技术设计文件。参与初步审查，并做必要修正。 施工图设计。包括：建筑设计。

32、结构设计。设备设计。专业设计的协调。编制施工图设计文件。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 15、下列属于发包人的违约责任的有。 A.审批工作延误 B.发包人延误支付定金 C.设计错误 D.设计人员受不行抗力影响延误完成 E.设计工作暂停 【正确答案】：AB 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。发包人的违约责任还包括：因发包人缘由要求解除合同。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 16、设计合同示范文本规定，设计人协作施工工作的内容包括。 A.处理有关设计问题 B.进行设计交底 C.帮助施工承包人编制施工方案 D.参

33、与竣工验收 E.参与重要隐藏工程部位验收 【正确答案】：ABDE 【答案解析】：本题考查的是发包人订立设计合同时应供应的资料和托付工作范围。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 17、在设计合同中，发包人的责任包括等。 A.负责审查结构平安和强制性标准的执行状况 B.担当设计人参与引进项目的设计任务的出国费用 C.另行支付设计人担当合同约定托付范围之外的服务费用 D.未经设计人同意，不得擅自修改、复制、向第三人转让设计人交付的设计资料 E.对外商的设计资料进行审查 【正确答案】：BCD 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针

34、对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 18、设计合同示范文本规定，设计人的责任包括。 A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改看法 B.对提交的设计文件质量负责 C.参与有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容 D.完成初步设计、技术设计和施工图设计 E.负责现场施工指导 【正确答案】：ABCD 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 19、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约责任是。 A.设计错误 B.不行抗力事务 C.审批工作的延误 D.发包人延误支付设计人设计费 E.因发包人缘由要求解

35、除合同 【正确答案】：CDE 【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 20、下列事项中，不属于设计合同中设计人应担当义务的有。 A.对设计文件的质量负责 B.办理设计文件审批手续 C.解决施工中出现的设计问题 D.参与工程验收 E.编制施工招标文件 【正确答案】：BE 【答案解析】：本题考查的是设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同履行管理”学问点进行考核】 答案部分 一、单项选择题 1、 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。在合同正常履行状况下，工程施工竣工验收

36、工作，或托付专业建设工程设计单位完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 2、 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，设计人收到定金为设计开工的标记，除了合同约定的交付设计文件的时间外，还可能包括由于非设计人应担当责任和风险的缘由，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 3、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是违约责

37、任。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应担当的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，根据设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 4、 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是设计人的职责。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 5、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的

38、定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 6、 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标记。假如发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击

39、提问】 7、 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的支付管理。假如合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 8、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。因发包人缘由要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时

40、，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 9、 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 10、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 11、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答

41、疑编点击提问】 12、 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 13、 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 14、 【正确答案】：C 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 15、 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P101。 【该题针对“设计合同的履行管理”学问点进行考核】 【答疑编点击提问】 16、 【正确答案】：A 【答案解析】：本题考查勘的是勘察设计合同示范文本的共同适用对象。参见教材P92。 【该题针对“勘察设计合同示范文本”学