2022年工程劳务合同范本4篇.docx

《2022年工程劳务合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程劳务合同范本4篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程劳务合同范本4篇本文书目工程劳务合同范本工程劳务合同建设工程劳务分包合同的范本国际工程劳务合同编号四川省建筑业企业用工劳动合同书（示范文本）甲方乙方四川省劳动和社会保障厅四川省建设厅 监制甲方 法定代表人营业执照注册号 资质等级在川通讯地址 邮编乙方 性别 电话居民身份证号码家庭住址 邮政编码户口所在地 省（市） 区（县） 乡镇 村依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（ ）1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止（如有试用期，则试用期从

2、年 月 日到 年 月 日）。（ ）2、以完成肯定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求其次条 甲方招用乙方在 （项目名称）工程中担当 岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 。第三条 乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。三、劳动爱护和劳动条件第四条 甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要，经乙方同意后，可支配乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理支配职工补休或根据劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。第五条 甲方应当在乙方进入施工现场

3、前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。第七条 甲方依据国家有关法律法规，依法建立平安生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方在试用期间的工资为每日（或每月） 元，试用期满后工资为每日（或每月） 元；按工作量计算工资的，每 （工作量单位）支付工资 元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准

4、。甲方应在每月 日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约状况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二

5、）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（三）严峻失职，假公济私，对甲方造成重大损害的；（四）严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的；（五）被依法追究刑事责任的。第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）甲方不能供应平安的劳动条件或者根据本合同规定支付劳动酬劳的。第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。以下是工程劳务合同工程劳务合同范本（2） | 返回书目劳务合同订立协议单位：甲方（单位名称）：地址：乙方（单位名称

6、）：地址：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规的规定，结合本项工程的详细状况，经双方充分协商，就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议：第一条：工程名称及范围工程名称：工程范围：其次条：工程工期第三条：工程劳务单价工程量清单及单价表合同段： 货币单位：人民币项目名称单位数量单价（元/m2）金额合计（元）第四条：工程质量4.1 严格按国家现行的马路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。4.2 在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，确保工程质量达到设计要求。第五条：工程验收及计量5.1 每月对工程量计量一次，在质量合格的前提

7、下赐予计量，工程数量以实地测量和驻地监理工程师签及各级指挥部签认可为准。5.2 不合格工程不予验收，亦不支付劳务费用。乙方必需在甲方规定的期限内进行返工，费用由乙方担当。第六条：工程进度6.1 乙方必需按建设单位及甲方要求的时间，完成相应的工程量。6.2 因变更设计需延长工期或变更进度安排时，必需与甲方代表商定核准。6.3 因施工中其它缘由无法按期完成工程量的，必需报请甲方代表批准延长工期。第七条：工程材料7.1 工程全部机具、材料由乙方供应，但需经甲方及监理工程师检验，符合项目所需的要求。第八条：价款支付8.1 乙方完成的工程量的工程款，由甲方按所做工程量的90%支付给乙方；其余的10%作为

8、质量保证金，待工程验收合格后，甲方一次性付清。第九条：双方责任1、甲方责任1.1 负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理、协调工程施工中的各项事物，亲密关注各施工单位施工进度，以便刚好通知乙方进场。1.2 负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织安排，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程数量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。1.3 向乙方供应必要的施工图纸资料及技术规范，并做好技术交底工作。1.4 定期或不定期进行施工中各工序的验收。1.5 负责按月进行中间计价，上报计价单，单项工程完工后进行一次性计价，按双方约定支付乙方工程款。2、乙方责任2.1 负

9、责组织适应于本工程施工的设备及人员进场，施工机械进场、退场、转送费用自行负责。2.2 刚好向当地政府及有关部门办理各种手续，遵守劳动法及其它法律、法规，敬重民族风俗习惯，担当其聘用人员因过错给他人造成的民事责任。2.3严格按甲方要求，细心组织施工，接受驻地监理工程师和甲方技术人员，现场管理人员的监督、指导和检查，负责自负的各种平安工作。2.4 乙方在施工过程中，应确保各道工序的质量和连续性，在规定容许时间内完成各道工序的施工，否则按实际损失赔偿甲方。2.5 乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方，因转包、分包或转让工程所产生的一切民事责任由乙方担当，甲方有权终止本合同。2.6 乙方保证特别工种

10、的操作人员具备相应的资格证或操作证。第十条：约定事项10.1 工程承包方式采纳“单价承包制”，单价内包含完成工程所需的一切工序及费用在内。10.2 乙方工程进度滞后影响甲方总体工期时，甲方有权对工程进行分割甚至终止合同，乙方应担当由此造成的甲方一切损失。第十一条：争议、违约11.1 双方因合同发生争议，应协商解决，经协商无法达成协议的可向有管辖权的人民法院起诉。11.2 不按合同约定履行自己的各项义务，应担当违约责任，违约方应向对方支付工程款10%的违约金，并赔偿因其违约给对方造成的损失。第十二条：其它12.1 乙方应严格按国家规定的平安规范文明施工，实行严格的平安防护措施，担当由自身平安措施

11、不利造成事故的责任和因此发生的费用。12.2 因不行抗力所造成乙方设备、机械的损坏及停工损失，由乙方担当。12.3 乙方必需办理自已在施工现场人员生命财产和机械设备的保险，如不按时办理，出现意外，责任事故产生的费用由乙方担当。12.4 乙方有义务保守甲方的商业隐私，不得向第三方泄露工程劳务价款。因泄露商业隐私给甲方造成损失，乙方应担当全部损失。第十三条：本合同自双方签之日起生效。第十四条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 托付代理人：法定代表人：甲方： 托付代理人：法定代表人：合同签订日期： 年 月 日建设工程劳务分包合同的范本工程劳务合同范本（3） | 返回书目编号

12、：_发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：_1.2 工程概况：_1.3 分包工作内容：_范围包括：_1.4 工程监理单位(全称)：_其次条 作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4.1 合同价款为：_元(人民币)?大写：_元?4.2 合同价款的

13、确定原则(在确认的方式前划√)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认：()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;

14、分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_. ?4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)?4.2.4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务

15、书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款

16、在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1 平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他平安事故，承发包

17、双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施

18、工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_.第八条 工期延误8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等

19、不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2 承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。8.3 非因上述缘由

20、造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_担当。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。

21、10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。10.4 对本工程材料机具的运用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物爱护对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责

22、工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。

23、12.8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。13.4 当发包

24、人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违

25、约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理

26、由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人

27、无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划√)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止

28、。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效以上是我为大家整理好的范文，希望对大家有所帮助。国际工程劳务合同工程劳务合同范本（4） | 返回书目_(其总部设在_，以下称甲方)与_(其总部设在_，以下称乙方)，经过友好协同，乙方同意为甲方在_国的_项目的施工供应劳务，为此与甲方签订本劳务合同。(一)合同目的本合同的目的：乙方依据本合同条款向甲方供应技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员)，甲方向乙方支付酬劳。为保证甲

29、方工程的顺当完成，双方应相互协作，仔细执行合同。(二)人员派遣1.应按双方商定的安排派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、诞生年月日、工种、护照号码及_国申请入境所须要的资料_。2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续，并担当与此有关的各项费用。在_国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。3.依据工程安排的须要，派遣人员可以随时增加或削减。4.如须要增加派遣人员时，甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员安排。增加人员的工资，按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程，其工资标准应由双

30、方驻工地的代表商定。5.依据工程进度，如现场须要削减人员，则应由双方现场代表商定后实施。(三)打算费甲方同意付乙方派遣人员的打算费每人_元。打算费应在向乙方提交派遣安排的同时电汇乙方_银行_帐号。(四)工资1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_机场之日起到离开_国_机场之日止。乙方同意在支配航线时尽可能取最短路途，缩短时间。2.派遣人员的基本工资_。3.基本工资以月计算，凡不满一个月的按日计算，日工资为月工资的25%。4.依据_国目前的经济状况，派遣人员基本工资每年应增长15%。(五)工作时间及加班1.乙方人员的工作时间为每月_天，每周_天，每天

31、8小时。2.每周休假一天，详细休假日期可由双方在现场支配。3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时，经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方缘由造成停工时，甲方同意支付乙方人员的工资。4.如工作须要并经双方同意，乙方人员可以加班。甲方按下列标准支付加班工资：(1)平常加班工资为基本工资的125%;(2)平常夜间加班(22点至次日晨5点)以及休假日加班，工资为基本工资的150%;(3)节目加班工资为基本工资的200%;(4)加班工资计算方法如下：(月基本工资/200小时)×加班小时数×加班工资的一百零一分率;(5)上述加班工资和基本工资同时支付。(六)伙

32、食1.甲方同意向乙方供应厨房全套炊餐具及冷藏设备，由乙方自行办理伙食。2.甲方同意付给乙方每人每天_元的伙食费，包干运用。3.食堂用水、用电和燃料以及生活物资选购用车由甲方供应并支付费用。(七)节日和休假1.全部乙方人员有权享有_国政府的法定节日。2.全部乙方人员在工作满11个月零10天后，应享受20天的回国探亲假，其_国_机场至_机构的来回机票由甲方支付。应尽可能支配最短的航线。3.假如现场施工须要乙方人员推迟回国休假时，乙方同意劝服其人员延期休假，甲方同意为了补偿乙方人员的损失，应赐予适当的酬劳。4.关于补偿上述损失的酬劳，可依据当时的状况由双方现场代表商定。但这项补偿不应少于_国_机场至

33、_机场之间的单程机票价金额。5.乙方人员由于家属不幸等缘由，工作满半年以上时，经双方现场代表协商同意，可以提前享用探亲假。如有关人员已享受回国休假，其来回旅费应由乙方负担，对这一类事假甲方不支付工资。(八)旅费及交通1.甲方负担乙方人员从_机场至工程现场之间的来回旅费和航空公司款待之外的必需的食宿费，但乙方应努力削减这项额外费用的开支。甲方同意支付乙方人员进入_国的入境费用(例如机场税等)。2.甲方负责供应乙方人员上下班的交通工具，同时也供应现场代表、工程师及其他管理人员的工作用车。3.乙方应凭机票或收据(按购票当日银行公布的外汇牌价)向甲方结算。(九)税金乙方人员应在_(其原居住国)交纳的一

34、切税金由乙方负担;乙方人员在_国交纳的一切税金由甲方负担。(十)社会保险1.乙方人员在合同有效期内的人身保险，由乙方自行办理。甲方同意支付派遣人员每人每月_元的人身保险费。2.乙方人员在工地发生工伤，甲方只担当其医疗费用，如发生死亡事故，乙方应负担全部的费用，包括善后安葬和抚恤。3.如乙方人员因工作事故或疾病死亡时，遗体运回其原居住国或就地安葬，遗物运回其原居住国，一切有关费用由甲方负担。4.派遣人员经医生证明因疾病或工伤而缺勤30天以内者，发给基本工资;在30天和90天之间者发给基本工资的60%;超过90天者则不发工资。(十一)医疗1.乙方全部人员在_国发生工伤或疾病时，其医疗及住院费由甲方

35、支付。2.现场医务室需用的常用药品和器具，由乙方向甲方提出购置安排，经甲方同意后，由乙方在其本国或其他地方选购、费用由甲方支付。3.乙方人员在200人之内，配备医生一名，男护士一名。超过200人时，是否增加医务人员，由双方现场代表探讨确定。(十二)劳保用品甲方同意支付乙方派遣人员全部的劳动爱护用品，包括每人每年两套工作服、工作鞋、手套、眼镜、平安帽、平安带等。(十三)支付方法1.除机票费和打算费全部支付美元外，甲方应支付乙方的其他各项费用，均按80%元与20%_国_的比例支付，如需变更这一比例，须经双方代表同意。2.休假工资和应付乙方的机票费应于休假当月之初支付。3.乙方现场会计每月末编制派遣

36、人员工资及其他各项费用表，包括基本工资、加班费、伙食费等项，经甲方审查和批准后于次月10日前支付。其中80%美元部分，由甲方电汇_银行_帐号，银行汇费由甲方担当。20%的_国_(币种)在现场支付。4._元与_国_的兑换率，按支付日当天_国政府银行公布的买卖中间价折算。5.乙方派遣人员到达现场后，甲方同意预支每人一个月的伙食费，如需预支其他费用，由双方现场代表协商解决。(十四)住房和办公用房1.甲方将按下列标准免费供应乙方人员的住房：(1)代表、工程师、总监工每人一间;(2)助理工程师、技术员、医生、会计师、翻译及其他管理人员两人一间;(3)其他工人每人约4平方米，但每间不超过12人。2.住房内

37、包括空调和卫生设备，家俱和卧具等备品。3.甲方同意供应乙方行政人员所运用的办公设备(如打机、计算器、复印机等)、洗涤设备和用品。(十五)人员替换1.乙方负责派遣身体健康、技术娴熟的合格人员到_国现场工作，如甲方认为派遣的人员不能胜任工作，经双方现场代表同意后，由乙方负责替换，由此而发生的费用应由乙方负责。2.乙方人员必需遵守_国政府的法令和敬重当地的风俗习惯。如违反当地法令和风俗习惯而必需送回国的，经双方协商后，由乙方负责送回，机票费由乙方负担。如需另派人员替代时，则乙方应负责_机场至现场的旅费。3.乙方人员因疾病和公伤，经甲乙双方指定的医生证明的确不能接着工作者，应送回其原居住国的，其旅费由

38、乙方负担。如身体状况不合格者，经双方医生检查证明，是因乙方体检疏忽，必需送回其本土的，其旅费应由乙方负担。(十六)不行抗拒1.由于天灾、斗争、政治事务等人力不行抗拒的事故而工作不能接着进行，甲方应负责将乙方人员送回(其原居住)国。2.如遇上述状况时，甲方人员不撤退，乙方人员亦不撤退，但甲方应支付乙方派遣人员的工资。(十七)争议及仲裁1.在执行合同中，如双方发生争议时，双方同意通过友好协商解决。如协商无效，可提交被告方的仲裁机构裁决。2.争议一经裁决，双方必需忠实履行，所发生的费用由败诉方负担。(十八)合同有效期及其他1.本合同于_年_月_日在_签订。本合同自双方签之日起生效至本工程结束，全部派

39、遣人员返回(其原居住)国，以及双方未付帐目结清后失效。2.本合同与附件及工程内容，不经另一方允许，任何一方不得向第三方泄露。3.本合同用_文、_文书就;两种文本具有同等效力，双方各持2份。4.本合同未尽事宜，双方可友好协商补充，经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人(签)：_代表人(签)：_见证人(签)：_见证人(签)：_第37页 共37页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页