2022年弱电合同3篇.docx

《2022年弱电合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年弱电合同3篇.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022弱电合同3篇本文书目弱电合同弱电施工合同弱电工程承包合同合同编号：_甲方：_联系人：_乙方：_联系人：_甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;帮助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架

2、安装;约_米的管路铺设;约_个信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算

3、总金额为：(人民币)_元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守保密约定应担当合同金额的一百零一分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协

4、商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表或其托付人：_ 法定代表或其托付人：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_弱电施工合同弱电合同（2） | 返回书目合同编号：_甲方：_地址：_电话：_联系人：_传真：_邮编：_乙方：_地址：_电话：_联系人：_传真：_邮编：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称

5、）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、

6、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人

7、力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的一百零一分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分

8、。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_ 法定代表或其托付人：_地址：_ 地址：_开户行：_ 开户行：_帐号：_ 帐号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_弱电工程承包合同弱电合同（3） | 返回书目甲方托付乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、 施工责任1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必需指派一名娴熟固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。2、施工任务承包后，施工人员必需根据甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量

9、要求进行施工，不得偷工减料，削减工艺流程。4、因工程队缘由导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队担当，工程合同外增加的施工任务将依据工程量或标准有偿担当施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必需听从工地现场负责人的指挥。1. 甲方责任：? 供应布线所需pvc管材、桥架及电缆等；? 供应穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、穿线要求及空白穿线报告；? 对布线供应技术支持，并进行现场监督，如发觉问题刚好向乙方提出整改看法，如乙方不能刚好整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；2. 乙方责任：? 自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具

10、，并自行做好工具的保管工作。? 严格根据附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号肯定要依据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。? 乙方自行做好成品的爱护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。? 乙方施工人员食宿自理，出现平安事故责任自负。二、 付款方式1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元三、 设计1、 甲方供应图纸一套（包括详细点位图及管线走向），并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交

11、代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度依据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费101元/天五、 施工平安在施工过程中乙方应严格遵守平安规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。六、 工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。七、 修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并

12、修理。八、 合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。九、 施工安装要求1、 弱电线路安装时，必需用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。全部线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布

13、线系统工程验收规范 gbt/t 50312-进行施工。6、我方托付施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应主动作好相关的协助协作工作(包括所购的材料、设备等帮助搬运至现场)。11、施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。如竣工验收时如发觉质量问题，施工承包方应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱惜室内原有设施，业主全部的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。甲 方：乙方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期：第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页