2022年建设工程劳务分包合同范本.docx

《2022年建设工程劳务分包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程劳务分包合同范本.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 建设工程劳务分包合同范本发包方： （简称甲方）承包方： （简称乙方）鉴于甲方承揽修建 工程 标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属 工程托付乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。第一条 劳务分包人资质状况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件（身份证）法人托付书、被托付人证件（假如授权）（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合

2、同附件，附在合同内。）2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师其次条 劳务分包工程项目及劳务酬劳1、分包工程项目工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务酬劳（1）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包项目清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。（2）甲方按业主与甲方签订的合同综合单价（或业主批复的新增单价）收取 的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。（3）本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。（4）劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目全部工作内容须要的劳务、材料、机具

3、、机械设备、水电费、安装、质检（自检）管理、环境爱护、劳动爱护、调遣（进出场）临时工程（建设、拆除与复原）缺陷修复、税金（营业税含城建税及教化费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳）利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第101章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。（6）工程量清单第101章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占 %.（7）本项目发生的全部

4、前期费用（包括公关费、差旅费等）均由乙方担当。（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必需配备的设施费用），乙方担当费用 元（ 元）整。（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。第三条 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作实力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负

5、责人造成的损失乙方自行担当。第四条 分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条 工程质量1、工程质量必需全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率101%，单位工程合格率101%.2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工招标文件的全部规定、甲方技术交底及马路现行技术规范细心组织施工，工程质量必需达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接

6、受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理确定，乙方必需无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。4、乙方工程负责人必需常驻本项目工地，对自己所施工的工程细心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于25天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必需无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能

7、胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应刚好上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方刚好上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。第六条 平安施工、环境爱护和文物爱护1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接受各级平安人员的监督检查，按规定实行措施做好现场的平安防护工作，消退事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行平安教化，明确其平安责任，甲

8、、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工起先前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的限制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康平安教化，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的运用或运转。费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。5、按规定为施工现场

9、人员配备平安爱护用品，指导现场人员正确运用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方担当。6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方刚好提出处理方案，乙方应主动赐予协作，并进行爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方

10、停工并赐予肯定经济惩罚，直至平安隐患消退为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。10、乙方必需与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所担当的比例34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款 元作为平安风险抵

11、押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的平安指标考核结果详细状况予以扣留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教化，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格限制污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古探讨价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。15

12、、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法担当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条 工期延误1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方缘由造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由

13、于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条 材料供应及机械设备运用1、材料供应（1）甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分根据选购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准（向乙方出示并供应发票复印件一份），经双方人员确认，在当月计价款中扣除（材料单价以甲方实际购买的单价为准）乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料安排，否则由此造

14、成的材料供应不刚好或工期拖延，其责任由乙方全部担当。甲方供应材料清单见附表。（2）除上述明确甲方供应的材料外，其余材料由乙方自行选购。乙方自行选购的材料必需保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次选购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可运用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。（3）施工中乙方选购材料的保管、运用、回收等全部由乙方负责。（4）本合同工程所运用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后根据雅砻江两河口水电站交通工程3#马路标段施工招标文件合同专用条款

15、第70.1条进行调整。2、施工机具、机械设备供应（1）乙方根据投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应刚好组织上场，支配操作人员和进行管理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。（2）乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工须要。（3）本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条 变更设计1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。3、对于人力不行抗拒的自然灾难（如斗争、瘟疫、地震）所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业

16、主批复（损失金额）后，按标段批复总额 %进行补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条 计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。3、乙方必需

17、在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、安排部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙

18、方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应刚好供应相关检验资料，如检验资料供应不刚好而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管运用的属甲方供应主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由安排部门结算。第十一条 劳务酬劳价款支付1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除

19、其它应扣款项（包括代发工资、代付和代缴款项等），从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的 %作为工程质量保证金（工程质量保证金限额 亿 % %= 万元，假如变更超过业主规定的限额须要增加，乙方也相应增加） %的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方担当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序根据雅砻江两河口水电站交通工程3#马路标段施工招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价

20、支付相关条款按业主对甲方要求进行。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支安排，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署看法后，依据劳务施工合同条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应主动实行措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条 履约保证

21、金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、若合同执行期间，因乙方缘由未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方缘由未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。第十三条 履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方根据合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有平安、质量问题（或隐患）或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未刚好处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。（由于甲方缘由造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还，不影响甲

22、方对乙方的履约保证金返还）2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程修理费后一个月内返还乙方。第十四条 甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程项目的限制测量、试验工作（乙方试验人员全面协作），刚好供应施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，帮助乙方解决技术难题；收集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）施工安排，审核材料、设备安排，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的限制、监督、检查和验收。4、对乙方的工程

23、进度、平安质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部担当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系；对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并赐予表彰和奖罚。7、如因乙方缘由造成的罚款均由乙方全部担当；若因乙方缘由被业主或监理通报，每通报一次罚款1010020xx0元。8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。第十五条 乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天

24、内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的娴熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满意施工须要。负责编制具体施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场主要人员清单、乙方上场主要机械设备清单。2、帮助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调协作，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、协作甲方现场限制测量及试验工作，熟识图纸，严格根据设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底细心组织施

25、工，确保工程质量、工期和施工平安；甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐藏工程检查以及供应相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工安排、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理方法，协作甲方办理交工验收。5、乙方的农夫合同工工资必需由甲方代发。乙方按甲方要求每月照实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不担当与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴

26、纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工安排，并有保证措施，乙方必需无条件地接受甲方的施工安排支配，并保质、按期完成。刚好、精确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必需加强环境爱护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未刚好处理，甲方有权托付其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。9、乙方严格根据技术规范要求限制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不论乙方出于任何缘由而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加

27、的工程量，均不予以计量，由乙方自行担当。10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方缘由造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方担当，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必需确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的惩罚，且甲方可以托付其他单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必需遵守国家各级民爆物品管理方法和业主的平安管理规定，甲方统

28、一选购，乙方无条件听从。14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。第十六条 自然灾难由于人力不行抗拒的自然灾难所造成的损失，参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后赐予补偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包，如经发觉甲方将拒肯定乙方进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必需无条件听从，由此而造成一切损失由乙方担当，乙方无条件退场。2、在业主组织平安、质量、进度检查中，由于乙方缘由造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方惩罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别惩罚壹仟元，；若由于乙方缘由造成甲方连续三个月被业

29、主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方担当。3、乙方必需按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则乙方应全部担当业主对甲方的惩罚和甲方对乙方的惩罚。4、乙方应根据甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能刚好到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元人和伍仟元台机械设备的惩罚，由此引起的一切损失由乙方担当。第十八条 合同纠纷在履行合同中若出现纠纷时，双方应公允、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输

30、法院或西安市中级人民法院起诉。第十九 条 补充协议本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。其次十条 合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满意合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的实力，本合同无效，乙方马上退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期结束，本合同自行失效。其次十一条 其他1、合同签订地点 .2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。甲方：（盖合同专用章） 乙方：（盖章）甲方法定代表人 乙方法定代表人或 或授权的代理人（签字） 授权的代理人（签字）开户银行： 开户银行：账号： 账号：签约地点： 签订日期： 年 月 日第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页