2022年工程设计合同书范本3篇.docx

《2022年工程设计合同书范本3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程设计合同书范本3篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程设计合同书范本3篇工程设计，是依据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。以下是我为大家细心打算的：工程设计合同书范本3篇，欢迎参考阅读!工程设计合同书范本一工程名称：_工程地点：_发 包 方：_设 计 方：_发包方托付设计方担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第1条 本合同依据下列文件签订(1)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。设计费支付进度建设工程设计合同范本说明：1.提交各阶段设计文件的同时支

2、付各阶段设计费;2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;4.本合同履行后，定金抵作设计费。第2条 双方责任(1)发包方责任发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。 发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。发包方变更托付设计项目、规模、

3、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计方能够做到，发包方应依据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作、生活及交通等便利条件。发包方应爱护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交

4、付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。(2)设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计合理运用年限为_年。设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。设计方交付设计资料及文件后，要按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有

5、关设计问题和参与竣工验收。一年内项目尚未起先施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取询问服务费，详细金额由双方商定。设计方应爱护发包方的学问产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。第3条 其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。(2) 设计方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数，设计方另收工本费。(3) 对于

6、本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方须要设计方协作加工定货时，所需费用由发包方担当。(4)发包方托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计方参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。(5) 发包方托付设计方担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。(6)由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。(7)本合同发生争议时，双方当事人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁

7、委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。(8)本合同一式2份，发包方1份，设计方1份。(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。(12)其他约定事项。发包方名称：(盖 章)_ 设计方名称：(盖 章)_托付代理人：(

8、签 字)_ 托付代理人：(签 字)_经 办 人：_ 经 办 人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程设计合同书范本二中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制发包人：_设计人：_第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、工程勘察设计收费标准(20xx年修订本)、计价格20xx10号文。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条 设计人应向发包人交付的设

9、计资料及文件：第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币_(大写) 。第六条 双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未按合同约定时间供应工作用基础资料，交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计

10、人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后作重大修改、变更，设计变更工作量在原工作量30%内的不计设计费，超出原工作量30%部分按原设计收费标准的50%计取设计费。设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费，工本费按200元/公斤计取。6.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的

11、工作人员，供应必要的工作便利条件。6.1.6 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人用于本合同的项目状况除外，用于本合同外的项目时，需经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让，如发生以上状况，发包人应付法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：国家现行有关技术规范、标准及规程等。6.2.3 设计合理运用年限为土建为5

12、0年。6.2.4 设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;

13、已起先设计工作的，发包人依据设计已进行的实际工作量结算设计费。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批(除设计人的缘由造成的状况除外)或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。7.4 由于设计人自身缘由，合同生效后，设计人要求终止或解除合同

14、，设计人应双倍返还定金。由于设计人缘由，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，每延误一天，应按该项目应收设计费的万分之五向发包人支付违约金。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8

15、.3 发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.4 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.6 本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解协商不成的，双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁。8.7 本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。8.8 本合同经双方签章后生效。本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

16、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：(盖章)_ 设计人名称：(盖章)_法定代表人：(签字)_ 法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_ 托付代理人：(签字)_鉴订日期：_年_月_日工程设计合同书范本三发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当丽影华庭(三期)F2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有

17、关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。说明：以上各阶设计文件成果内容具体如下：一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，A0A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图1套;2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清晰为原则(详细视点位置由发包人另文指定);3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册，A3规格，1式5本，另供应经装裱的A1规格效果图1套供展示用。三、施工图设计文件：1、

18、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套2、材料表及材料样板表 1式8套3、主要装修材料实板 1式8套4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套5、施工图电子文件 1式1套第五条 本合同设计收费为 101000 元人民币。设计费支付进度详情_说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规

19、定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1

20、.5 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：与设计人担当的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2.3 设计合理运用年限为年。6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数

21、向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部

22、门认可的设计资质)。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错

23、误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部份的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工起先后240天内)，设计人应派出项目设计师，根据平均每周12次的标准，赴施工现场供应设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审

24、，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参与每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出看法和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参与竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能刚好履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3

25、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人承包。8.4发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意

26、由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。发包人名称(盖章)：_ 设计人名称(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_日 期：_年_月_日 日 期：_年_月_日第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页