2022年电力建设施工合同.docx

《2022年电力建设施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年电力建设施工合同.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022电力建设施工合同现阶段在我国的电力建设施工中仍旧存在着材料设备性能不达标、管理人才职业素养不足等诸多的施工质量问题,电力建设施工合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的电力建设施工合同范文，感谢您的观赏。电力建设施工合同范文一甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与运用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统平安、经济、牢靠的供电，就 的相关事宜，双方本着同等互利、协商一样的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 全包 。2

2、、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方根据用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。3、如遇下列状况，工期相应顺延。(1)、由甲方缘由使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不行抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特别缘由不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、根据甲方托付乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格根据建设工程施工合同执行。五、 材料设备供应材料、设备由乙方供应

3、。供应方必需供应生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现平安质量问题，由乙方自行负责工程返工以及担当施工的相关费用。(详细详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格根据甲方供应的具有设计资质的设计图纸或托付乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程 。七、工程价款本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采纳20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及20KV及以下配电网工程预算金额【20xx】年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付

4、至工程款的101%。九、甲方应担当的主要工作及责任1、供应乙方办理设备迁移所需的材料，并帮助乙方办理相关手续。2、主动帮助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、供应材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的解除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满意施工运输的须要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期依据电力部门平安程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的平安保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，

5、由甲方负责，乙方根据50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表： 联系电话：十、乙方担当的主要工作及责任1、依据甲方供应的设备迁移资料办理相关手续。2、必需管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不担当任何责任。3、严格根据设计标准施工。4、乙方必需按规程制度和合同规定，听从甲方的现场管理及听从甲方在平安、消防等方面的管理，且自觉、主动地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并供应竣工

6、资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐藏工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表： 联系电话：十一、平安施工1、甲方应主动协作乙方做好平安设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及平安隐患，确保工程平安顺当进行。乙方在施工中应按有关规定实行严格的平安防护措施，保证施工平安，并担当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程

7、的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行修理。否则，甲方委派他人进行修理的费用由乙方负责，并担当因修理不刚好给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方担当，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式四份，甲乙双

8、方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：签订时间： 年 月 日电力建设施工合同范文二甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1、配电工程2、工程地点：3、工程内容(1)户表 块的电力安装(含凹凸压)及移交给电力部门。(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人冲突纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。二、工程承包方式及范围1、承包方式

9、：本工程实行方式。2、承包范围：乙方根据电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。三、合同工期：本工程工期为 35 天(从合同签订之日起计日)。因甲方缘由造成误工，工期顺延。四、合同价款与支付方式五、双方责任1、工程质量标准：乙方必需根据电力行业规范、标准进行施工和安装并根据协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。2、施工中的平安责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。3、乙方必需按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不行抗拒的自然灾难外)。甲方必需按协议规定日期付清工程款。4、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自运用，由此发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。5、乙方在甲方施

10、工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的冲突协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。6、乙方在甲方施工期间，甲方供应施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。7、设计变更：依据现场实际状况如须要进行方案设计变更，按实际状况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。9、为了不影响整个工程能刚好受电，甲方应刚好协作乙方与供电部门协调供用电相关手续。六、附则1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜，双方可依据详细状

11、况再行协商。甲方签章： 乙方签章：甲方代表： 乙方代表：年 月 日电力建设施工合同范文三甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与运用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统平安、经济、牢靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程 线路架设、变压器安装施工 的相关事宜，双方本着同等互利、协商一样的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 工料全包 。2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#项目用电工程架设20KV用电线路

12、，主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、选购和安装101KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满意甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2、如遇下列状况，工期相应顺延。(1)、由甲方缘由使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不行抗拒因素造成的工期延迟。(3)、由于政府平安部门及电力系统要求统一停产整忽然，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方供应图纸资料，本合同

13、缔结后 3 日内，乙方向甲方供应线路施工图 两 套，其中施工现场图 1 套。2、甲方要求乙方严格根据建设工程施工合同执行。3、工程预算书 壹 份。五、 材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必需供应生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现平安质量问题，由乙方担当全部责任 。六、工程质量1、本工程严格根据乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程 。七、工程价款以上两台101KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写： 126000元整)。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式： 转账 (合同签定后 3个工作

14、日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)2、开户银行及帐号乙方：开户银行：账号：九、甲方应担当的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、主动帮助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、供应材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的解除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期依据电力部门平安程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表： 。十、乙方担当的主要工作

15、及责任1、按甲方要求进行规划设计并供应设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、全部施工人员必需具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必需管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不担当任何责任。4、乙方必需按规程制度和合同规定平安、文明施工，自觉、主动地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定实行严格的平安防护措施，保证施工人员、设备、材料平安，并全面担当由于平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣

16、工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并供应竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐藏工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表： 联系电话：十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行担当。2、如因甲方缘由，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方缘由造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方担当。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求

17、及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行修理。否则，甲方委派他人进行修理的费用由乙方负责，并担当因修理不刚好给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方担当，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、 附件1、建设工程造价预(结)算书2、安装图3、线路施工图甲方(盖章)：法定代表人：托付代理人：乙 方(盖章)： 法定代表人： 托付代理人：签订时间： 年 月 日第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页